Wola Uhruska: Nadzór inwestorski inwestycji: Budowa hali sportowej w Woli Uhruskiej


Numer ogłoszenia: 219361 - 2012; data zamieszczenia: 15.10.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Wola Uhruska , ul. Parkowa 5, 22-230 Wola Uhruska, woj. lubelskie, tel. 082 5915003.


  • Adres strony internetowej zamawiającego:
    http://wolauhruska.bip.mbnet.pl/


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Nadzór inwestorski inwestycji: Budowa hali sportowej w Woli Uhruskiej.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Obiektem objętych nadzorem jest hala o wymiarach 24x53 m (konstrukcja z drewna klejonego, zaplecze żelbet, ściany zewnętrzne i pokrycie dachowe płytami warstwowymi), budynek fitness o pow. ok. 250 m2 wraz z łącznikiem do hali sportowej (technologia tradycyjna), przyłącza: wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe (wraz ze zbiornikami na gaz propan-butan), oświetlenie terenu wraz z linią zasilającą od złącza licznikowego, place i drogi wewnętrzne oraz dostawa i montaż wyposażenia. Wartość robót zgodnie z kosztorysem inwestorskim (wraz z wyposażeniem) wynosi: 5 602 753,69 zł brutto. Nadzorem inwestorskim objęta musi być całość zadania w zakresie przewidzianym w ustawie prawo budowlane w tym udział w odbiorach robot zanikających, ulegających zakryciu, odbiorach częściowym, końcowym i ostatecznym robót..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.24.70.00-1.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.



II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 01.09.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Nie jest wymagane wniesienie wadium.


III.2) ZALICZKI


  • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
    nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

    • minimum 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi w zakresie: konstrukcyjno-budowlanych, robót sanitarnych, robót drogowych oraz elektrycznych


  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

    • w okresie ostatnich 3 lat nadzorowali zadania w zakresie robót budowlanych o wartości łącznej nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł brutto, w tym min. 800 000,00 zł dotoczyło obiektów kubaturowych


  • III.3.3) Potencjał techniczny


    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

    • -


  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

    • -


  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

    • -


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


  • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

    • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
    • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

  • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

    • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto określonych w § 5 w przypadku zmiany stawek podatku, 2) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego, 3) zmiana harmonogramu robót i finansowania, 4) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku: a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego, b) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie, c) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie prac budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy, d) błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie wymagało naniesienia przez projektanta poprawek lub zmian w projekcie, e) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, powodującego konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, f) przerwy w dostawie prądu, wody, gazu, trwającej ponad 7 dni, g) konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego, h) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót, i) konieczności zmiany harmonogramu robót i finansowania, j) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, k) wystąpienia prac lub badań archeologicznych, powodujących konieczność wstrzymania robót objętych niniejszą umową, 5) zmiana osób sprawujących funkcje inspektorów nadzoru w przypadku zaistnienia zdarzeń uniemożliwiających pełnienie funkcji przez osoby wskazane w § 8.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://wolauhruska.bip.mbnet.pl/budzet-i-przetargi/przetargi-z-siwz

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy Wola Uhruska ul. Parkowa 5 22-230 Wola Uhruska e-mail: przetargi@wolauhruska.pl fax. 82 591 50 03.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
24.10.2012 godzina 10:45, miejsce: Urząd Gminy Wola Uhruska ul. Parkowa 5 22-230 Wola Uhruska pok. 11.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Projekt: Budowa hali sportowej w Woli Uhruskiej jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Wola Uhruska: Nadzór inwestorski inwestycji: Budowa hali sportowej w Woli Uhruskiej.


Numer ogłoszenia: 442318 - 2012; data zamieszczenia: 09.11.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 219361 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Wola Uhruska, ul. Parkowa 5, 22-230 Wola Uhruska, woj. lubelskie, tel. 082 5915003, faks.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Nadzór inwestorski inwestycji: Budowa hali sportowej w Woli Uhruskiej..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Obiektem objętych nadzorem jest hala o wymiarach 24x53 m (konstrukcja z drewna klejonego, zaplecze żelbet, ściany zewnętrzne i pokrycie dachowe płytami warstwowymi), budynek fitness o pow. ok. 250 m2 wraz z łącznikiem do hali sportowej (technologia tradycyjna), przyłącza: wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe (wraz ze zbiornikami na gaz propan-butan), oświetlenie terenu wraz z linią zasilającą od złącza licznikowego, place i drogi wewnętrzne oraz dostawa i montaż wyposażenia. Wartość robót zgodnie z kosztorysem inwestorskim (wraz z wyposażeniem) wynosi: 5 602 753,69 zł brutto. Nadzorem inwestorskim objęta musi być całość zadania w zakresie przewidzianym w ustawie prawo budowlane w tym udział w odbiorach robót zanikających, ulegających zakryciu, odbiorach częściowym, końcowym i ostatecznym robót..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.24.70.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    tak, projekt/program: Projekt: Budowa ha i sportowej w Woli Uhruskiej jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
09.11.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
15.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Marek Zieliński, {Dane ukryte}, 22-200 Włodawa, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 88122,08 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


  • Cena wybranej oferty:
    36900,00


  • Oferta z najniższą ceną:
    36900,00
    / Oferta z najwyższą ceną:
    200000,00


  • Waluta:
    PLN.

Adres: ul. Parkowa 5, 22-230 Wola Uhruska
woj. lubelskie
Dane kontaktowe: email: wolauhruska@lubelskie.pl
tel: 825 915 003
fax:
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-10-23
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 21936120120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-10-14
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 1773 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://wolauhruska.bip.mbnet.pl/
Informacja dostępna pod: Urząd Gminy Wola Uhruska ul. Parkowa 5 22-230 Wola Uhruska e-mail: przetargi@wolauhruska.pl fax. 82 591 50 03
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Nadzór inwestorski inwestycji: Budowa hali sportowej w Woli Uhruskiej. Marek Zieliński
Włodawa
2012-11-09 36 900,00