Łódź: Wykonanie instalacji klimatyzacji wybranych pomieszczeń Sądu Rejonowego w Pabianicach, Brzezinach oraz Łęczycy


Numer ogłoszenia: 250044 - 2015; data zamieszczenia: 23.09.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:

V
zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Sąd Okręgowy w Łodzi , Plac Dąbrowskiego 5, 90-921 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6778900, 6778938, faks 042 6778931.


  • Adres strony internetowej zamawiającego:
    www.lodz.so.gov.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie instalacji klimatyzacji wybranych pomieszczeń Sądu Rejonowego w Pabianicach, Brzezinach oraz Łęczycy.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Wykonanie instalacji klimatyzacji wybranych pomieszczeń Sądu Rejonowego w Pabianicach, Brzezinach oraz Łęczycy. Część A: do wykonania instalacji klimatyzacji wybranych pomieszczeń Sądu Rejonowego w Pabianicach ul. Partyzancka 105/127. Zamówienie obejmuje wykonanie robót montażowych wg. załączonego projektu technicznego : -instalacji klimatyzacji z instalacją odprowadzenia skroplin parteru, I do VI piętra budynku oraz dachu budynku Sądu Rejonowego w Pabianicach, składającą się z 4 szt. Jednostek zewnętrznych o mocy elektr. 5,2 - 21,85 kW i mocy chłodniczej 22,4 - 85 kW; oraz 106 jednostek wewnętrznych o mocy elektr. Jednostkowej 50 W i mocy chłodniczej 2,2 - 5,6 kW.; oraz 2 kpl urządzeń typu SPLIT (1+1 ) o mocy elektr. 2,05 kW i mocy chłodniczej 7,1 kW. -Instalacji elektrycznej zasilania sterowania w/w urządzeń klimatyzacyjnych jednostek zewnętrznych i wewnętrznych wraz z instalacją odgromową. -Robót budowlanych naprawczych i malarskich Część B: do wykonania instalacji klimatyzacji ( chłodzenia ) pomieszczeń biurowych Sądu Rejonowego w Brzezinach , 95-060 Brzeziny przy ul. Waryńskiego 34. Zamówienie obejmuje wykonanie robót montażowych wg. załączonego projektu technicznego : -Instalacji klimatyzacji (chłodzenia) systemu VRF z instalacją odprowadzenia skroplin parteru, I piętra oraz dachu budynku Sądu Rejonowego w Brzezinach przy ul. Waryńskiego 34, składającą się z 1 szt. jednostki zewnętrznej o mocy elektr. 13,36 kW i mocy chłodniczej 56 kW; oraz 21 jednostek wewnętrznych o mocy elektr. 0,05 - 0,07 kW i mocy chłodniczej 2,2 - 7,1 kW.; oraz 1 kpl. układu Split dla pomieszczenia serwerowni o mocy elektr. 2,3 kW i mocy chłodniczej 6,8 kW. Czynnik chłodniczy R410A. -Instalacji elektrycznej zasilania sterowania w/w urządzeń klimatyzacyjnych jednostek zewnętrznych i wewnętrznych wraz z instalacją odgromową. -Robót budowlanych naprawczych i malarskich. Część C: do wykonania instalacji klimatyzacji wybranych pomieszczeń Sądu Rejonowego w Łęczycy ul.Konopnickiej 16. Zamówienie obejmuje wykonanie robót montażowych wg. załączonego projektu technicznego : -instalacji klimatyzacji z instalacją odprowadzenia skroplin parteru, I i II ( bez III piętra zajmowanego przez Prokuraturę Rejonową ) piętra budynku oraz dachu budynku Sądu Rejonowego w Łęczycy, składającą się z 2 szt. Jednostek zewnętrznych o mocy elektr. 18,2 kW i mocy chłodniczej 73 kW; oraz 43 jednostek wewnętrznych o mocy elektr. jednostkowej 50 - 150 kW i mocy chłodniczej 2,2 - 9 kW.; oraz 2 kpl urządzeń typu SPLIT (1+1 ) o mocy elektr. 2,05 kW i mocy chłodniczej 7,1 kW. -Instalacji elektrycznej zasilania sterowania w/w urządzeń klimatyzacyjnych jednostek zewnętrznych i wewnętrznych wraz z instalacją odgromową. -Robót budowlanych naprawczych i malarskich. Dla części A, B i C Szczegółowy zakres ilościowy i zastosowanych materiałów ww. prac wg projektu, przedmiarów robót i STWiOR..


II.1.5)

   przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.33.12.00-8, 45.31.00.00-3, 45.45.30.00-7.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 3.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.



II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 18.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

    • oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu


  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

    • oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz wykonawcy wykażą, że wykonali należycie w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 2 roboty odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia polegające na wykonaniu instalacji klimatyzacji w budynku użyteczności publicznej (każda z nich wykonana na rzecz jednego odbiorcy w ramach jednej umowy): dla części A o łącznej wartości nie mniejszej niż 1 000 000 złotych; dla części B o łącznej wartości nie mniejszej niż 200 000 złotych; dla części C o łącznej wartości nie mniejszej niż 600 000 złotych


  • III.3.3) Potencjał techniczny


    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

    • oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu


  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

    • oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia kierownika budowy oraz osób kierujących robotami budowlanymi z poszczególnych branż


  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

    • oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz wykonawcy wykażą opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500 000 zł


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
  • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
    zgodnie z III.3.2;
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) do reprezentowania i podpisania dokumentacji ofertowej, jeżeli Wykonawca jest reprezentowany niezgodnie z zapisem we właściwym rejestrze. w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów - pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1 - Cena - 80
  • 2 - Termin gwarancji - 20


IV.2.2)

   przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,
adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wszelkie zmiany Umowy mogą nastąpić za zgodą obu Stron w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego regulujących następujące zagadnienia: a) harmonogram realizacji robót i termin wykonania przedmiotu umowy b) zmiana osób wymienionych w umowie na pisemny wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy c) zakres robót powierzonych do wykonania przez podwykonawców na pisemny wniosek Wykonawcy d) zmniejszenie zakresu robót w przypadku wystąpienia siły wyższej lub decyzji administracyjnej związanej z przedmiotem Umowy, na pisemny wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy 3. Zmiana harmonogramu realizacji robót oraz terminu wykonania umowy możliwa jest w następujących przypadkach: a) opóźnienia Zamawiającego związanego z przekazaniem placu budowy, dokonaniem odbioru robót, b) jakichkolwiek opóźnień, utrudnień lub przeszkód spowodowanych przez osoby i podmioty trzecie, c) wystąpienia siły wyższej. - zmiana harmonogramu realizacji robót oraz terminu wykonania umowy nastąpi proporcjonalnie do okresu w jakim wystąpiły zdarzenia opisane w punkcie a, b, c. 4. Wykonawca może z własnej inicjatywy proponować zmianę zakresu robót powierzonych podwykonawcom w następujących wypadkach: a) jeżeli powierzenie danych robót podwykonawcom umożliwi przyspieszenie wykonania robót, b) jeżeli konieczność powierzenia danych robót do wykonania przez podwykonawców wynika z okoliczności niezależnych od Wykonawcy. 5. Dopuszczalne zmiany postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego nie będą skutkować zmianą wynagrodzenia Wykonawcy Terminy zastrzeżone Umową zostają przedłużone o czas trwania siły wyższej z tym że termin wykonania umowy nie może przekroczyć 28.12.2015r. W przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiającemu przysługuje odstąpienie od umowy, w terminie 10 dni od zaistnienia niniejszej okoliczności


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.lodz.so.gov.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
SĄD OKRĘGOWY W ŁODZI Pl. Dąbrowskiego 5 90-921 Łódź Postępowanie prowadzi: Samodzielna sekcja ds. zamówień publicznych.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
08.10.2015 godzina 10:00, miejsce: SĄD OKRĘGOWY W ŁODZI Pl. Dąbrowskiego 5 90-921 Łódź BIURO PODAWCZE.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Część A: do wykonania instalacji klimatyzacji wybranych pomieszczeń Sądu Rejonowego w Pabianicach ul. Partyzancka 105/127.


  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
    Zamówienie obejmuje wykonanie robót montażowych wg. załączonego projektu technicznego : -instalacji klimatyzacji z instalacją odprowadzenia skroplin parteru, I do VI piętra budynku oraz dachu budynku Sądu Rejonowego w Pabianicach, składającą się z 4 szt. Jednostek zewnętrznych o mocy elektr. 5,2 - 21,85 kW i mocy chłodniczej 22,4 - 85 kW; oraz 106 jednostek wewnętrznych o mocy elektr. Jednostkowej 50 W i mocy chłodniczej 2,2 - 5,6 kW.; oraz 2 kpl urządzeń typu SPLIT (1+1 ) o mocy elektr. 2,05 kW i mocy chłodniczej 7,1 kW. -Instalacji elektrycznej zasilania sterowania w/w urządzeń klimatyzacyjnych jednostek zewnętrznych i wewnętrznych wraz z instalacją odgromową. -Robót budowlanych naprawczych i malarskich.


  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
    45.33.20.00-3, 45.31.00.00-3, 45.45.30.00-7.


  • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
    Zakończenie: 18.12.2015.

  • 4) Kryteria oceny ofert:
    cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

    • 1. Cena - 80
    • 2. Termin gwarancji - 20


CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Część B: do wykonania instalacji klimatyzacji ( chłodzenia ) pomieszczeń biurowych Sądu Rejonowego w Brzezinach , 95-060 Brzeziny przy ul. Waryńskiego 34.


  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
    Zamówienie obejmuje wykonanie robót montażowych wg. załączonego projektu technicznego : -Instalacji klimatyzacji (chłodzenia) systemu VRF z instalacją odprowadzenia skroplin parteru, I piętra oraz dachu budynku Sądu Rejonowego w Brzezinach przy ul. Waryńskiego 34, składającą się z 1 szt. jednostki zewnętrznej o mocy elektr. 13,36 kW i mocy chłodniczej 56 kW; oraz 21 jednostek wewnętrznych o mocy elektr. 0,05 - 0,07 kW i mocy chłodniczej 2,2 - 7,1 kW.; oraz 1 kpl. układu Split dla pomieszczenia serwerowni o mocy elektr. 2,3 kW i mocy chłodniczej 6,8 kW. Czynnik chłodniczy R410A. -Instalacji elektrycznej zasilania sterowania w/w urządzeń klimatyzacyjnych jednostek zewnętrznych i wewnętrznych wraz z instalacją odgromową. -Robót budowlanych naprawczych i malarskich.


  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
    45.33.12.00-8, 45.31.00.00-3, 45.45.30.00-7.


  • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
    Zakończenie: 18.12.2015.

  • 4) Kryteria oceny ofert:
    cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

    • 1. Cena - 80
    • 2. Termin gwarancji - 20


CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Część C: do wykonania instalacji klimatyzacji wybranych pomieszczeń Sądu Rejonowego w Łęczycy ul. Konopnickiej 16.


  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
    Zamówienie obejmuje wykonanie robót montażowych wg. załączonego projektu technicznego : -instalacji klimatyzacji z instalacją odprowadzenia skroplin parteru, I i II ( bez III piętra zajmowanego przez Prokuraturę Rejonową ) piętra budynku oraz dachu budynku Sądu Rejonowego w Łęczycy, składającą się z 2 szt. Jednostek zewnętrznych o mocy elektr. 18,2 kW i mocy chłodniczej 73 kW; oraz 43 jednostek wewnętrznych o mocy elektr. jednostkowej 50 - 150 kW i mocy chłodniczej 2,2 - 9 kW.; oraz 2 kpl urządzeń typu SPLIT (1+1 ) o mocy elektr. 2,05 kW i mocy chłodniczej 7,1 kW. -Instalacji elektrycznej zasilania sterowania w/w urządzeń klimatyzacyjnych jednostek zewnętrznych i wewnętrznych wraz z instalacją odgromową. -Robót budowlanych naprawczych i malarskich.


  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
    45.33.12.00-8, 45.31.00.00-3, 45.45.30.00-7.


  • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
    Zakończenie: 18.12.2015.

  • 4) Kryteria oceny ofert:
    cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

    • 1. Cena - 80
    • 2. Termin gwarancji - 20


Łódź: Wykonanie instalacji klimatyzacji wybranych pomieszczeń Sądu Rejonowego w Pabianicach, Brzezinach oraz Łęczycy


Numer ogłoszenia: 294126 - 2015; data zamieszczenia: 02.11.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 250044 - 2015r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Sąd Okręgowy w Łodzi, Plac Dąbrowskiego 5, 90-921 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6778900, 6778938, faks 042 6778931.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie instalacji klimatyzacji wybranych pomieszczeń Sądu Rejonowego w Pabianicach, Brzezinach oraz Łęczycy.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Wykonanie instalacji klimatyzacji wybranych pomieszczeń Sądu Rejonowego w Pabianicach, Brzezinach oraz Łęczycy. Część A: do wykonania instalacji klimatyzacji wybranych pomieszczeń Sądu Rejonowego w Pabianicach ul. Partyzancka 105/127. Zamówienie obejmuje wykonanie robót montażowych wg. załączonego projektu technicznego : -instalacji klimatyzacji z instalacją odprowadzenia skroplin parteru, I do VI piętra budynku oraz dachu budynku Sądu Rejonowego w Pabianicach, składającą się z 4 szt. Jednostek zewnętrznych o mocy elektr. 5,2 - 21,85 kW i mocy chłodniczej 22,4 - 85 kW; oraz 106 jednostek wewnętrznych o mocy elektr. Jednostkowej 50 W i mocy chłodniczej 2,2 - 5,6 kW.; oraz 2 kpl urządzeń typu SPLIT (1+1 ) o mocy elektr. 2,05 kW i mocy chłodniczej 7,1 kW. -Instalacji elektrycznej zasilania sterowania w/w urządzeń klimatyzacyjnych jednostek zewnętrznych i wewnętrznych wraz z instalacją odgromową. -Robót budowlanych naprawczych i malarskich Część B: do wykonania instalacji klimatyzacji ( chłodzenia ) pomieszczeń biurowych Sądu Rejonowego w Brzezinach , 95-060 Brzeziny przy ul. Waryńskiego 34. Zamówienie obejmuje wykonanie robót montażowych wg. załączonego projektu technicznego : -Instalacji klimatyzacji (chłodzenia) system VRF z instalacją odprowadzenia skroplin parteru, I piętra oraz dachu budynku Sądu Rejonowego w Brzezinach przy ul. Waryńskiego 34, składającą się z 1 szt. jednostki zewnętrznej o mocy elektr. 13,36 kW i mocy chłodniczej 56 kW; oraz 21 jednostek wewnętrznych o mocy elektr. 0,05 - 0,07 kW i mocy chłodniczej 2,2 - 7,1 kW.; oraz 1 kpl. układu Split dla pomieszczenia serwerowni o mocy elektr. 2,3 kW i mocy chłodniczej 6,8 kW. Czynnik chłodniczy R410A. -Instalacji elektrycznej zasilania sterowania w/w urządzeń klimatyzacyjnych jednostek zewnętrznych i wewnętrznych wraz z instalacją odgromową. -Robót budowlanych naprawczych i malarskich. Część C: do wykonania instalacji klimatyzacji wybranych pomieszczeń Sądu Rejonowego w Łęczycy ul.Konopnickiej 16. Zamówienie obejmuje wykonanie robót montażowych wg. załączonego projektu technicznego : -instalacji klimatyzacji z instalacją odprowadzenia skroplin parteru, I i II ( bez III piętra zajmowanego przez Prokuraturę Rejonową ) piętra budynku oraz dachu budynku Sądu Rejonowego w Łęczycy, składającą się z 2 szt. Jednostek zewnętrznych o mocy elektr. 18,2 kW i mocy chłodniczej 73 kW; oraz 43 jednostek wewnętrznych o mocy elektr. jednostkowej 50 - 150 kW i mocy chłodniczej 2,2 - 9 kW.; oraz 2 kpl urządzeń typu SPLIT (1+1 ) o mocy elektr. 2,05 kW i mocy chłodniczej 7,1 kW. -Instalacji elektrycznej zasilania sterowania w/w urządzeń klimatyzacyjnych jednostek zewnętrznych i wewnętrznych wraz z instalacją odgromową. -Robót budowlanych naprawczych i malarskich. Dla części A, B i C Szczegółowy zakres ilościowy i zastosowanych materiałów ww. prac wg projektu, przedmiarów robót i STWiOR.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.33.12.00-8, 45.31.00.00-3, 45.45.30.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
3   


Nazwa:
Część C: do wykonania instalacji klimatyzacji wybranych pomieszczeń Sądu Rejonowego w Łęczycy ul. Konopnickiej 16


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30.10.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
5.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • IMPEL TECH SOLUTIONS Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 04-242 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 527081,72 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


  • Cena wybranej oferty:
    497695,64


  • Oferta z najniższą ceną:
    425352,45
    / Oferta z najwyższą ceną:
    818629,21


  • Waluta:
    PLN .


Adres: Plac Dąbrowskiego 5, 90-921 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: zamowienia@lodz.so.gov.pl
tel: 042 6778900, 6778938
fax: 426 778 931
Termin składania wniosków lub ofert:
2015-10-07
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 25004420150
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2015-09-22
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 71 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 3
Kryterium ceny: 80%
WWW ogłoszenia: www.lodz.so.gov.pl
Informacja dostępna pod: SĄD OKRĘGOWY W ŁODZI Pl. Dąbrowskiego 5 90-921 Łódź Postępowanie prowadzi: Samodzielna sekcja ds. zamówień publicznych
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Część C: do wykonania instalacji klimatyzacji wybranych pomieszczeń Sądu Rejonowego w Łęczycy ul. Konopnickiej 16 IMPEL TECH SOLUTIONS Sp. z o.o.
Warszawa
2015-11-02 497 695,00