Rewitalizacja Kanału Elbląskiego na odcinku pomiędzy wrotami Buczyniec a pochylnią Całuny – roboty budowlane na odcinkach pochylniowych. - pl-gdańsk: roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Zamiast: 

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:

Dokumenty odpłatne: tak.

Podać cenę: 1,00 PLN.

Warunki i sposób płatności: W kasie w siedzibie RZGW w Gdańsku, pok. 315 lub na rachunek bankowy.

Powinno być: 

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:

Dokumenty odpłatne: tak.

Podać cenę: 13 658,03 PLN brutto.

Warunki i sposób płatności: Należność za specyfikację istotnych warunków zamówienia w wersji papierowej należy uiścić w siedzibie RZGW w Gdańsku, w Wydziale Finansowo Księgowym, pok. 315 lub dokonać przelewu na konto: NBP O/O Gdańsk, nr konta 92 1010 1140 0068 2622 3000 0000.

Zamiast: 

VI.3) Informacje dodatkowe:

Pkt II 1.- Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy: pkt 1. 4 lit.d).

d) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej,"

Pkt II 2 - Zmiana sposobu spełnienia świadczenia.

Punkt 9, f) zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 357.1 Kc z uwzględnieniem faktu, że za rażącą zostanie uznana strata w wysokości, o której mowa w art. 397 ksh.

Pkt II 1.- Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy: pkt 1. 4 lit.d).

d) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej,"

Pkt II 2 - Zmiana sposobu spełnienia świadczenia, pkt 9) - Pozostałe zmiany lit.f)

f) zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 357.1 Kc z uwzględnieniem faktu, że za rażącą zostanie uznana strata w wysokości, o której mowa w art. 397 ksh.

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 18.5.2012 - 12:00.

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 18.5.2012 - 12:30.

Powinno być: 

VI.3) Informacje dodatkowe:

Pkt II 1.- Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy: pkt 1. 4 lit.d).

d) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej lub przyczyn dotyczących zamawiającego

Pkt II 2 - Zmiana sposobu spełnienia świadczenia, pkt 9) - Pozostałe zmiany lit.f).

f) zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 357.1 Kc

Pkt II 1.- Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy: pkt 1. 4 lit.d).

d) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej lub przyczyn dotyczących zamawiającego.

Pkt II 2 - Zmiana sposobu spełnienia świadczenia, pkt 9) - Pozostałe zmiany lit.f).

f) zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 357.1 Kc.

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 23.5.2012 - 10:00.

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 23.5.2012 - 10:30.

Zamiast: 

III.2.3) Zdolność techniczna

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów.

II. Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

I) Jedna osoba do kierowania robotami w zakresie instalacji sieci radiowych,

2) Minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w budownictwie w tym pełnienie funkcji kierownika robót na co najmniej jednej zakończonej budowie;

Pkt II 2.

2. Do doświadczenia zawodowego nie zalicza się okresu zatrudnienia danej osoby na innych budowach w tym samym okresie.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 23.5.2012 - 10:00.

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 23.5.2012 - 10:30.

Powinno być: 

III.2.3) Zdolność techniczna

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów.

II. Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

I) Jedna osoba do kierowania robotami w zakresie instalacji sieci radiowych,

2) Minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w budownictwie w tym pełnienie funkcji kierownika robót na co najmniej jednej zakończonej budowie;

Pkt II 2.

2. Do doświadczenia zawodowego nie zalicza się okresu zatrudnienia danej osoby na innych budowach w tym samym okresie. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji przedstawionych w ogłoszeniu w sekcji III.2.3)Kwalifikacje techniczne, II. 1 Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w pkt lit. E) i lit. I) pod warunkiem, że dana osoba spełni łącznie warunki przedstawione w obu ww. literach.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 8.6.2012 - 11:00.

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 8.6.2012 - 11:30.

Zamiast: 

VI.3) Informacje dodatkowe:

I. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Uniii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

II. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

II.1 Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:

1) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi i hydrologiczno - meteorologicznymi, w szczególności:

a) klęski żywiołowe;

b) warunki hydrologicznometeorologiczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, dokonywanie odbiorów, np. sztormy, mróz, opady śniegu, deszczu

2) zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp., w szczególności:

a) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, skał, itp.);

b) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych;

c) niewypały i niewybuchy, zagrożenie tąpnięciami, wybuchem;

d) wykopaliska archeologiczne nie przewidywane w SIWZ;

3) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:

a) wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego;

b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;

4) zmiany będące następstwem działania organów administracji i wymiaru sprawiedliwości, w szczególności:

a) konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy;

b) konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich - w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy.

c) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp, ewentualnie przeciągające się, w tym, przewlekle prowadzone postępowanie sądowe lub administracyjne zmierzające do wydania takowych rozstrzygnięć;

d) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej,

e) przeciągające się postępowanie sądowe, w którym zapadłe orzeczenie ma związek i wpływ na warunki i terminy wykonania umowy.

5) zmiany spowodowane koniecznością uzyskania prawa do dysponowania gruntem w zakresie realizacji inwestycji, w tym m.in. zgody na wejście i zajęcie gruntu w celu realizacji i utrzymania inwestycji, a także spowodowane działaniami lub zaniechaniem organów administracji.

6) Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy.

7) Zamawiający dopuszcza możliwość skrócenia terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia korzystnych warunków atmosferycznych lub organizacyjnych umożliwiających krótszy niż zakładany termin realizacji robót.

8) Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy, mimo iż opóźnienie w jej wykonaniu będzie następstwem okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, jeżeli łącznie zostaną spełnione poniższe warunki:

a) Wykonawca powiadomi Zamawiającego najpóźniej na 10 dni przed upływem terminu wykonania umowy lub jej etapu o niemożliwości ukończenia jej/jego wykonywania w tym terminie;

b) Wykonawca zaproponuje nowy termin zakończenia wykonywania umowy/etapu;

c) Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu zrekompensowanie powstałego opóźnienia, w tym przez przedłużenie okresu gwarancji. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia Wykonawcy może zostać obniżona o kwotę nie mniejszą niż równowartość połowy kar umownych, które Wykonawca byłby zobowiązany zapłacić Zamawiającemu za takie opóźnienie. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1) - 6) termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

II.2 Zmiana sposobu spełnienia świadczenia

1) Zmiany technologiczne, w szczególności:a

a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;

b) pojawienie się na rynku, części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

c) pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

d) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych niż wskazane w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

e) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych;

f) odmienne od przyjętych w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej warunki terenowe, geologiczne, wodne odmienne poziomy zagrożenia dla bezpieczeństwa pracy, w szczególności inna budowa geologiczna skał, występowanie gazów, istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych;

g) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;

h) konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich - w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy.

Zmiany o których mowa w pkt 1 nie mogą spowodować zwiększenia wynagrodzenia za przedmiot umowy.

2) Zmiany osobowe:

a) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane, prawo geologiczne lub innych ustawach,

b) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymujące się doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym wymóg SIWZ

c) zmiana, o której mowa w lit. b) będzie niemożliwa, w przypadku gdy dotyczy osoby ocenianej na podstawie podmiotowych kryteriów oceny ofert, chyba że w zamian za taką osobę zostanie zaproponowana osoba o doświadczeniu lub wykształceniu co najmniej takim samym jakie posiada osoba zamieniana.

3) Zmiany organizacji spełniania świadczenia

a) Zmiana miejsca dostarczenia przedmiotu zamówienia. W przypadku gdy zmiana taka będzie wprowadzana na wniosek Wykonawcy, a w wyniku zmiany dostarczenie będzie odbywać się do miejsca, wiążącego się z niższymi kosztami dla Wykonawcy, Zamawiający zgodzi się na nią jeśli zostanie obniżone wynagrodzenie za dostarczany przedmiot.

b) Zmiana zasad dokonywania odbiorów dostarczanych rzeczy, praw, dóbr, świadczonych usług lub robót, jeśli nie zmniejszy to zasad bezpieczeństwa i nie spowoduje zwiększenia kosztów dokonywania odbiorów, które obciążałyby zamawiającego.

c) Zmiana treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie może spowodować braku informacji niezbędnych Zamawiającemu do prawidłowej realizacji umowy.

d) Zmiany zasad oznaczania i opakowania rzeczy, jeśli oznaczenie lub opakowania zamienne nie naruszają prawa i zasad bezpieczeństwa.

4) Zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie stało się niemożliwe z przyczyn niezależnych i niemożliwych do przewidzenia przez Zamawiającego. Wynagrodzenie w takiej sytuacji zostanie zmniejszone w sposób przyjęty do wyliczenia "robót zaniechanych".

5) Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy.

6) Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy. Roboty takie nazywane są "robotami zaniechanymi".

7) W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji projektowej (robót zaniechanych), sposób obliczenia wartości tych robót, która zostanie potrącona Wykonawcy, będzie następujący:

a) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w harmonogramie rzeczowofinansowym nastąpi odliczenie wartości tego elementu, określonej w tym harmonogramie, od ogólnej wartości przedmiotu umowy;

b) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym obliczenie niewykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie ustalenia, przez Zamawiającego i Wykonawcę, procentowego stosunku niewykonanych robót do wartości całego elementu. Następnie zostanie wyliczona wartość niewykonanych robót i odjęta od ogólnej wartości przedmiotu umowy. W przypadku, gdy ten sposób wyliczenia byłby niewystarczająco dokładny dopuszcza się także możliwość obliczenia niewykonanej części danego elementu na podstawie kosztorysu, przygotowanego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Zamawiającego, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNRy oraz rynkowe ceny materiałów, robocizny i sprzętu.

8) Płatności:

a) zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, a także zmiany samoistne, o ile nie spowodują konieczności zapłaty odsetek lub wynagrodzenia w większej kwocie Wykonawcy.

b) miarkowanie wysokości kar umownych w okolicznościach wskazywanych w odpowiednich przepisach kodeksu cywilnego.

9) Pozostałe zmiany:

a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót;

b) zmiana obowiązującej stawki VAT; Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez wykonawcę;

c) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu;

d) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami;

e) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami.

W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji, a wynagrodzenie zostanie ustalone z zachowaniem zasady opisanej w lit. d);

f) zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 357.1 Kc z uwzględnieniem faktu, że za rażącą zostanie uznana strata w wysokości, o której mowa w art. 397 ksh;

g) wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi, o dowolny okres.

10) Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

11) Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności:

a) zmiana szczegółowego harmonogramu robót budowlanych bez zmiany ostatecznego terminu spełnienia świadczenia;

b) skorzystanie z klauzul waloryzacyjnych przewidzianych w umowie na warunkach w niej określonych;

c) ograniczenie przedmiotu świadczenia, jeśli taką możliwość przewidywała umowa;

d) zmiana danych związanych z obsługą administracyjnoorganizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego);

e) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami

III. Doprecyzowanie informacji dotyczących terminu realizacji zamówienia.

III.1 Zamówienie zostanie wykonane w całości w terminie do 28.11.2014r. z uwzględnieniem podziału na następujące etapy i terminy ich wykonania:

a) Etap I - Prace dotyczące obiektów budowlanych umożliwiających funkcjonowanie żeglugi na kanale: do dnia 30.4.2014 r.

b) Etap II - Prace dotyczące obiektów budowlanych nie związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem żeglugi na kanale: do dnia 28.11.2014 r.

III. 2. Terminy wykonania poszczególnych elementów zadania w ramach każdego z etapów określone zostaną w harmonogramie rzeczowo – finansowym, stanowiącym załącznik do umowy.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 8.6.2012 - 11:00.

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 8.6.2012 - 11:30.

Powinno być: 

VI.3) Informacje dodatkowe:

I. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Uniii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

II. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

II.1 Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:

1) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi i hydrologiczno - meteorologicznymi, w szczególności:

a) klęski żywiołowe;

b) warunki hydrologicznometeorologiczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, dokonywanie odbiorów, np. sztormy, mróz, opady śniegu, deszczu

2) zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp., w szczególności:

a) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, skał, itp.);

b) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych;

c) niewypały i niewybuchy, zagrożenie tąpnięciami, wybuchem;

d) wykopaliska archeologiczne nie przewidywane w SIWZ;

3) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:

a) wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego;

b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;

4) zmiany będące następstwem działania organów administracji i wymiaru sprawiedliwości, w szczególności:

a) konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy;

b) konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich - w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy.

c) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp, ewentualnie przeciągające się, w tym, przewlekle prowadzone postępowanie sądowe lub administracyjne zmierzające do wydania takowych rozstrzygnięć;

d) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej,

e) przeciągające się postępowanie sądowe, w którym zapadłe orzeczenie ma związek i wpływ na warunki i terminy wykonania umowy.

5) zmiany spowodowane koniecznością uzyskania prawa do dysponowania gruntem w zakresie realizacji inwestycji, w tym m.in. zgody na wejście i zajęcie gruntu w celu realizacji i utrzymania inwestycji, a także spowodowane działaniami lub zaniechaniem organów administracji.

6) Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy.

7) Zamawiający dopuszcza możliwość skrócenia terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia korzystnych warunków atmosferycznych lub organizacyjnych umożliwiających krótszy niż zakładany termin realizacji robót.

8) Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy, mimo iż opóźnienie w jej wykonaniu będzie następstwem okoliczności, za które odpowiada

Wykonawca, jeżeli łącznie zostaną spełnione poniższe warunki:

a) Wykonawca powiadomi Zamawiającego najpóźniej na 10 dni przed upływem terminu wykonania umowy lub jej etapu o niemożliwości ukończenia jej/jego wykonywania w tym terminie;

b) Wykonawca zaproponuje nowy termin zakończenia wykonywania umowy/etapu;

c) Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu zrekompensowanie powstałego opóźnienia, w tym przez przedłużenie okresu gwarancji. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia Wykonawcy może zostać obniżona o kwotę nie mniejszą niż równowartość połowy kar umownych, które Wykonawca byłby zobowiązany zapłacić Zamawiającemu za takie opóźnienie. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1) - 6) termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

II.2 Zmiana sposobu spełnienia świadczenia

1) Zmiany technologiczne, w szczególności:

a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;

b) pojawienie się na rynku, części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

c) pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

d) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych niż wskazane w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

e) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych;

f) odmienne od przyjętych w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej warunki terenowe, geologiczne, wodne odmienne poziomy zagrożenia dla bezpieczeństwa pracy, w szczególności inna budowa geologiczna skał, występowanie gazów, istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych;

g) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;

h) konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich - w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy.

2) Zmiany osobowe:

a) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane, prawo geologiczne lub innych ustawach,

b) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymujące się doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym wymóg SIWZ

c) zmiana, o której mowa w lit. b) będzie niemożliwa, w przypadku gdy dotyczy osoby ocenianej na podstawie podmiotowych kryteriów oceny ofert, chyba że w zamian za taką osobę zostanie zaproponowana osoba o doświadczeniu lub wykształceniu co najmniej takim samym jakie posiada osoba zamieniana.

3) Zmiany organizacji spełniania świadczenia

a) Zmiana miejsca dostarczenia przedmiotu zamówienia. W przypadku gdy zmiana taka będzie wprowadzana na wniosek Wykonawcy, a w wyniku zmiany dostarczenie będzie odbywać się do miejsca, wiążącego się z niższymi kosztami dla Wykonawcy, Zamawiający zgodzi się na nią jeśli zostanie obniżone wynagrodzenie za dostarczany przedmiot.

b) Zmiana zasad dokonywania odbiorów dostarczanych rzeczy, praw, dóbr, świadczonych usług lub robót, jeśli nie zmniejszy to zasad bezpieczeństwa i nie spowoduje zwiększenia kosztów dokonywania odbiorów, które obciążałyby zamawiającego.

c) Zmiana treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie może spowodować braku informacji niezbędnych Zamawiającemu do prawidłowej realizacji umowy.

d) Zmiany zasad oznaczania i opakowania rzeczy, jeśli oznaczenie lub opakowania zamienne nie naruszają prawa i zasad bezpieczeństwa.

4) Zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie stało się niemożliwe z przyczyn niezależnych i niemożliwych do przewidzenia przez Zamawiającego. Wynagrodzenie w takiej sytuacji zostanie zmniejszone w sposób przyjęty do wyliczenia "robót zaniechanych".

5) Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy.

6) Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy. Roboty takie nazywane są "robotami zaniechanymi".

7) W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji projektowej (robót zaniechanych), sposób obliczenia wartości tych robót, która zostanie potrącona Wykonawcy, będzie następujący:

a) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w harmonogramie rzeczowofinansowym nastąpi odliczenie wartości tego elementu, określonej w tym harmonogramie, od ogólnej wartości przedmiotu umowy;

b) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym obliczenie niewykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie ustalenia, przez Zamawiającego i Wykonawcę, procentowego stosunku niewykonanych robót do wartości całego elementu. Następnie zostanie wyliczona wartość niewykonanych robót i odjęta od ogólnej wartości przedmiotu umowy. W przypadku, gdy ten sposób wyliczenia byłby niewystarczająco dokładny dopuszcza się także możliwość obliczenia niewykonanej części danego elementu na podstawie kosztorysu, przygotowanego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Zamawiającego, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNRy oraz rynkowe ceny materiałów, robocizny i sprzętu.

8) Płatności:

a) zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, a także zmiany samoistne, o ile nie spowodują konieczności zapłaty odsetek lub wynagrodzenia w większej kwocie Wykonawcy.

b) miarkowanie wysokości kar umownych w okolicznościach wskazywanych w odpowiednich przepisach kodeksu cywilnego.

9) Pozostałe zmiany:

a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót;

b) zmiana obowiązującej stawki VAT; Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez wykonawcę;

c) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu;

d) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami;

e) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji, a wynagrodzenie zostanie ustalone z zachowaniem zasady opisanej w lit. d);

f) zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 357.1 Kc z uwzględnieniem faktu, że za rażącą zostanie uznana strata w wysokości, o której mowa w art. 397 ksh;

g) wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi, o dowolny okres.

10) Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

11) Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności:

a) zmiana szczegółowego harmonogramu robót budowlanych bez zmiany ostatecznego terminu spełnienia świadczenia;

b) skorzystanie z klauzul waloryzacyjnych przewidzianych w umowie na warunkach w niej określonych;

c) ograniczenie przedmiotu świadczenia, jeśli taką możliwość przewidywała umowa;

d) zmiana danych związanych z obsługą administracyjnoorganizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego);

e) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami

III. Doprecyzowanie informacji dotyczących terminu realizacji zamówienia.

III.1 Zamówienie zostanie wykonane w całości w terminie do 28.11.2014r. z uwzględnieniem podziału na następujące etapy i terminy ich wykonania:

a) Etap I - Prace dotyczące obiektów budowlanych umożliwiających funkcjonowanie żeglugi na kanale: do dnia 30.4.2014 r.

b) Etap II - Prace dotyczące obiektów budowlanych nie związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem żeglugi na kanale: do dnia 28.11.2014 r.

III. 2. Terminy wykonania poszczególnych elementów zadania w ramach każdego z etapów określone zostaną w harmonogramie rzeczowo – finansowym, stanowiącym załącznik do umowy.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 21.6.2012 - 10:00.

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 21.6.2012 - 10:30.

Zamiast: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 21.6.2012 (10:00).

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 21.6.2012 (10:30).

Powinno być: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 28.6.2012 (10:00).

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 28.6.2012 (10:30).

Inne dodatkowe informacje

Zmiany zostały wprowadzone do odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

Zamiast: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 28.6.2012 (10:00).

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 28.6.2012 (10:30).

Powinno być: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 13.7.2012 (11:00).

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 13.7.2012 (11:30).

Inne dodatkowe informacje

Zmiany zostały wprowadzone do odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

Zamiast: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 13.7.2012 (11:00).

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 13.7.2012 (11:30).

Powinno być: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 30.7.2012 (10:00).

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 30.7.2012 (10:30).

Inne dodatkowe informacje

Zmiany zostały wprowadzone do odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

Zamiast: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 30.7.2012 10:00.

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 30.7.2012 10:30.

Powinno być: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 31.7.2012 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 31.7.2012 (10:30)

Inne dodatkowe informacje

Zmiany zostały wprowadzone do odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

Zamiast: 

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu

1) Przedmiotem zamówienia jest rewitalizacja wszystkich odcinków pochylniowych Kanału Elbląskiego znajdujących się pomiędzy wrotami Buczyniec a pochylnią Całuny włącznie. Inwestycja, w ogólnym zakresie, obejmuje roboty budowlane z:

— Etapu I Prace dotyczące obiektów budowlanych umożliwiających funkcjonowanie żeglugi na kanale,

— Etapu II Prace dotyczące obiektów budowlanych nie związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem żeglugi na kanale.

W szczególności:

— remont, odbudowę i budowę konstrukcji hydrotechnicznych pochylni (Buczyniec, Kąty, Oleśnica, Jelenie i Całuny) - Etap I,

— remont kanałów obiegowych (Buczyniec, Kąty, Jelenie, Całuny) – Etap I,

— remont urządzeń technologicznych pochylni (Buczyniec, Kąty, Oleśnica, Jelenie i Całuny) – Etap I,

— przebudowę torowisk pochylni (Buczyniec, Kąty, Oleśnica, Jelenie i Całuny) – Etap I,

— zagospodarowanie pochylni (Buczyniec, Kąty, Oleśnica, Jelenie i Całuny) – Etap I i II,

— remont budynków maszynowni na pochylni (Buczyniec, Kąty, Oleśnica, Jelenie i Całuny) – Etap I i II,

— remont budynków socjalnych na pochylni (Kąty, Jelenie i Całuny) – Etap I i II,

— budowę sieci sanitarnych na pochylni Buczyniec – Etap I i II,

— wykonanie dróg wewnętrznych i ciągów pieszych na pochylni Buczyniec – Etap I i II,

— rozbiórkę obiektu gospodarczego - przybudówki do maszynowni na pochylni Buczyniec – Etap I i II,

— budowę budynku socjalnego wraz z przyłączeniem do sieci sanitarnych na pochylni Oleśnica – Etap I i II,

— rozbiórkę budynku gospodarczego i socjalnego na pochylni Oleśnica – Etap I i II,

— remont budynku pompowni na pochylni Całuny – Etap I,

— budowę nowej Izby Historii Kanału Elbląskiego wraz towarzyszącą infrastrukturą i instalacjami (Buczyniec) – Etap II,

— remont budynku Nadzoru Wodnego w Buczyńcu wraz z przebudową pomieszczeń (Buczyniec) – Etap I i II,

— remont parkingu za budynkiem Nadzoru Wodnego w Buczyńcu (Buczyniec) – Etap II,

— wykonanie wodociągu rozdzielczego Kąty – Buczyniec ze stacją podnoszenia ciśnienia w Kątach – Etap II,

— wykonanie instalacji elektrycznych zewnętrznych na pochylni (Buczyniec, Kąty, Oleśnica, Jelenie i Całuny) – Etap I i II,

— wykonania instalacji teletechnicznych, instalacji TV przemysłowej, sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej na pochylniach (Buczyniec, Kąty, Oleśnica, Jelenie i Całuny) – Etap I i II,

— wykonanie instalacji łączności radiowej na pochylniach (Buczyniec, Kąty, Oleśnica, Jelenie i Całuny) – Etap I - w zakresie:

a) łączności radiowej lądowej międzypochylniowej,

b) łączności radiowej morskiej (statek – pochylnia),

— oznakowanie żeglugowe Kanału Elbląskiego na odcinkach pochylniowych i międzypochylniowych – Etap I.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 31.7.2012 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert 31.7.2012 (10:30)

Powinno być: 

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu

1) Przedmiotem zamówienia jest rewitalizacja wszystkich odcinków pochylniowych Kanału Elbląskiego znajdujących się pomiędzy wrotami Buczyniec a pochylnią Całuny włącznie. Inwestycja, w ogólnym zakresie, obejmuje roboty budowlane z:

— Etapu I Prace dotyczące obiektów budowlanych umożliwiających funkcjonowanie żeglugi na kanale,

— Etapu II Prace dotyczące obiektów budowlanych nie związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem żeglugi na kanale.

W szczególności:

— remont, odbudowę i budowę konstrukcji hydrotechnicznych pochylni (Buczyniec, Kąty, Oleśnica, Jelenie i Całuny) - Etap I,

— remont kanałów obiegowych (Buczyniec, Kąty, Jelenie, Całuny) – Etap I,

— remont urządzeń technologicznych pochylni (Buczyniec, Kąty, Oleśnica, Jelenie i Całuny) – Etap I,

— przebudowę torowisk pochylni (Buczyniec, Kąty, Oleśnica, Jelenie i Całuny) – Etap I,

— zagospodarowanie pochylni (Buczyniec, Kąty, Oleśnica, Jelenie i Całuny) – Etap I i II,

— remont budynków maszynowni na pochylni (Buczyniec, Kąty, Oleśnica, Jelenie i Całuny) – Etap I i II,

— remont budynków socjalnych na pochylni (Kąty, Jelenie i Całuny) – Etap I i II,

— budowę sieci sanitarnych na pochylni Buczyniec – Etap I i II,

— wykonanie dróg wewnętrznych i ciągów pieszych na pochylni Buczyniec – Etap I i II,

— rozbiórkę obiektu gospodarczego - przybudówki do maszynowni na pochylni Buczyniec – Etap I i II,

— budowę budynku socjalnego wraz z przyłączeniem do sieci sanitarnych na pochylni Oleśnica – Etap I i II,

— rozbiórkę budynku gospodarczego i socjalnego na pochylni Oleśnica – Etap I i II,

— remont budynku pompowni na pochylni Całuny – Etap I,

— budowę nowej Izby Historii Kanału Elbląskiego wraz towarzyszącą infrastrukturą i instalacjami (Buczyniec) – Etap II,

— remont budynku Nadzoru Wodnego w Buczyńcu wraz z przebudową pomieszczeń (Buczyniec) – Etap I i II,

— remont parkingu za budynkiem Nadzoru Wodnego w Buczyńcu (Buczyniec) – Etap II,

— wykonanie wodociągu rozdzielczego Kąty – Buczyniec ze stacją podnoszenia ciśnienia w Kątach – Etap II,

— wykonanie instalacji elektrycznych zewnętrznych na pochylni (Buczyniec, Kąty, Oleśnica, Jelenie i Całuny) – Etap I i II,

— wykonania instalacji teletechnicznych, instalacji TV przemysłowej, sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej na pochylniach (Buczyniec, Kąty, Oleśnica, Jelenie i Całuny) – Etap I i II,

— wykonanie instalacji łączności radiowej na pochylniach (Buczyniec, Kąty, Oleśnica, Jelenie i Całuny) – Etap I - w zakresie: łączności radiowej lądowej międzypochylniowej,

— oznakowanie żeglugowe Kanału Elbląskiego na odcinkach pochylniowych i międzypochylniowych – Etap I.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 6.8.2012 (12:00).

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 6.8.2012 (12:30).

Inne dodatkowe informacje

Zmiany zostały wprowadzone do odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

Zamiast: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 6.8.2012 (12:00).

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 6.8.2012 (12:30).

Powinno być: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 13.8.2012 (12:00).

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 13.8.2012 (12:30).

Inne dodatkowe informacje

Zmiany zostały wprowadzone do odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

Dyrektywa 2004/18/WE