Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, wykonanie przebudowy i rozbudowy budynków oraz zagospodarowania terenu na zasadzie zaprojektuj i zbuduj przy ul. Poligonowej 3 w Warszawie dla Sądu Okręgowego Warszawa - Praga w Warszawie. - pl-warszawa: roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
ROZWIŃ
Opis przedmiotu przetargu: opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, wykonanie przebudowy i rozbudowy budynków oraz zagospodarowania terenu na zasadzie zaprojektuj i zbuduj przy ul. poligonowej 3 w warszawie dla sądu okręgowego warszawa praga w warszawie. przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na 1) przebudowie budynku głównego, 2) przebudowie rozbudowie budynku po serwerowni, 3) zagospodarowaniu terenu. przedmiot zamówienia obejmuje 1) wykonanie projektów budowlanych w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, 2) wykonanie projektów wykonawczych branżowych, 3) wykonanie projektów aranżacji wnętrz wymienionych w rozdziale 2.6. „wytyczne do wyposażenia i aranżacji pomieszczeń” programu funkcjonalno użytkowego, 4) opracowanie audytów energetycznych dla budynków, 5) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 6) wykonanie harmonogramów rzeczowo finansowych realizacji poszczególnych części i zadań przedmiotu zamówienia, 7) pełnienie nadzorów autorskich w ramach opracowanej dokumentacji projektowej, 8) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, 9) uzyskanie uzgodnień, opinii, decyzji itp, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, 10) uzyskanie każdorazowo pisemnej zgody zamawiającego na wdrożenia do realizacji opracowanej dokumentacji projektowej, 11) wykonanie robót budowlanych, zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych harmonogramami rzeczowo finansowymi, uzgodnionymi przez zamawiającego, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami i normami, 12) wykonanie dokumentacji powykonawczej, 13) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynków po każdym zakończonym zadaniu. w ramach przedmiotu zamówienia zamawiający zakłada przebudowę obiektu, w tym budynków (bez części wynajmowanej) oraz terenu przyległego, w celu dostosowania do potrzeb sądu okręgowego warszawa praga w warszawie, policji sądowej oraz potrzeb związanych z prowadzeniem działalności pomocniczej (punkty gastronomiczne, kiosk z punktem ksero), w sposób zakładający maksymalne wykorzystanie istniejącej infrastruktury i wyposażenia, z jak najmniejszą ingerencją w stan istniejący. w toku prowadzonych prac projektowych i budowlanych należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo użytkowania całej nieruchomości, kwestie wentylacji i klimatyzacji (okna nie są otwierane), wyciszenia pomieszczeń, zapewnienie właściwej, wcześniej uzgodnionej aranżacji pomieszczeń i ich estetyki, przy wykorzystaniu dobrych jakościowo materiałów – adekwatnych do rangi i powagi urzędu sądu okręgowego. prace będą realizowane w użytkowanym w części obiekcie. wymagane jest, aby prowadzone roboty nie zakłócały nadmiernie prowadzonej działalności w budynku oraz aby nie doprowadziły do zniszczenia już wykonanych elementów, w szczególności nie poddawanych zmianom. obiekt będzie sukcesywnie, w miarę kończenia poszczególnych zadań, zasiedlany i uruchamiany. ii.1.6)
| TI | Tytuł | PL-Warszawa: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne |
|---|---|---|
| ND | Nr dokumentu | 178073-2011 |
| PD | Data publikacji | 07/06/2011 |
| OJ | Dz.U. S | 108 |
| TW | Miejscowość | WARSZAWA |
| AU | Nazwa instytucji | Sąd Okręgowy Warszawa - Praga w Warszawie |
| OL | Język oryginału | PL |
| HD | Nagłówek | Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta |
| CY | Kraj | PL |
| AA | Rodzaj instytucji | 6 - Podmiot prawa publicznego |
| DS | Dokument wysłany | 03/06/2011 |
| DT | Termin | 14/07/2011 |
| NC | Zamówienie | 1 - Roboty budowlane |
| PR | Procedura | 1 - Procedura otwarta |
| TD | Dokument | 3 - Ogłoszenie o zamówieniu |
| RP | Legislacja | 4 - Unia Europejska |
| TY | Rodzaj oferty | 3 - Oferta całościowa lub częściowa |
| AC | Kryteria udzielenia zamówienia | 1 - Najniższa cena |
| PC | Kod CPV | 45111000 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45215000 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej 45216112 - Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych 45223000 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45231000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 45232000 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 45261000 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 45262000 - Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 45311000 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 45312000 - Instalowanie systemów alarmowych i anten 45314000 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 45315000 - Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach 45316000 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 45317000 - Inne instalacje elektryczne 45323000 - Roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych 45324000 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45331000 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45332000 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 45333000 - Roboty instalacyjne gazowe 45342000 - Wznoszenie ogrodzeń 45343000 - Roboty instalacyjne przeciwpożarowe 45421000 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45431000 - Kładzenie płytek 45432000 - Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 45442000 - Nakładanie powierzchni kryjących 45443000 - Roboty elewacyjne 45453000 - Roboty remontowe i renowacyjne 48151000 - Komputerowy system sterujący 51111000 - Usługi instalowania silników elektrycznych, generatorów i transformatorów 51810000 - Usługi instalowania zbiorników 71220000 - Usługi projektowania architektonicznego 71221000 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 71321000 - Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych 71327000 - Usługi projektowania konstrukcji nośnych |
| OC | Pierwotny kod CPV | 45111000 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45215000 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej 45216112 - Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych 45223000 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45231000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 45232000 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 45261000 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 45262000 - Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 45311000 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 45312000 - Instalowanie systemów alarmowych i anten 45314000 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 45315000 - Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach 45316000 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 45317000 - Inne instalacje elektryczne 45323000 - Roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych 45324000 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45331000 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45332000 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 45333000 - Roboty instalacyjne gazowe 45342000 - Wznoszenie ogrodzeń 45343000 - Roboty instalacyjne przeciwpożarowe 45421000 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45431000 - Kładzenie płytek 45432000 - Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 45442000 - Nakładanie powierzchni kryjących 45443000 - Roboty elewacyjne 45453000 - Roboty remontowe i renowacyjne 48151000 - Komputerowy system sterujący 51111000 - Usługi instalowania silników elektrycznych, generatorów i transformatorów 51810000 - Usługi instalowania zbiorników 71220000 - Usługi projektowania architektonicznego 71221000 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 71321000 - Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych 71327000 - Usługi projektowania konstrukcji nośnych |
| RC | Kod NUTS | PL127 |
| IA | Adres internetowy (URL) | http://www.warszawapraga.so.gov.pl |
07/06/2011 S108 Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
PL-Warszawa: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
2011/S 108-178073
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Roboty budowlane
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1)NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE
Sąd Okręgowy Warszawa - Praga w Warszawie
al. Solidarności 127
Kontaktowy: 00-215 Warszawa ul. Sapieżyńska 10A
00-898 Warszawa
POLSKA
Tel. +48 225360186
E-mail: zam.publ@warszawapraga.so.gov.pl
Faks +48 225360187
Adresy internetowe
Ogólny adres instytucji zamawiającej http://www.warszawapraga.so.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
I.2)RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Podmiot prawa publicznego
Inne wymiar sprawiedliwości
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie
Inne wymiar sprawiedliwości
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1)OPIS
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, wykonanie przebudowy i rozbudowy budynków oraz zagospodarowania terenu na zasadzie zaprojektuj i zbuduj przy ul. Poligonowej 3 w Warszawie dla Sądu Okręgowego Warszawa - Praga w Warszawie.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Zaprojektowanie i wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych Warszawa.
Zaprojektowanie i wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych Warszawa.
Kod NUTS PL127
II.1.3)Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, wykonanie przebudowy i rozbudowy budynków oraz zagospodarowania terenu na zasadzie zaprojektuj i zbuduj przy ul. Poligonowej 3 w Warszawie dla Sądu Okręgowego Warszawa - Praga w Warszawie.
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na:
1) przebudowie budynku głównego,
2) przebudowie - rozbudowie budynku po serwerowni,
3) zagospodarowaniu terenu.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) wykonanie projektów budowlanych w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę,
2) wykonanie projektów wykonawczych branżowych,
3) wykonanie projektów aranżacji wnętrz wymienionych w rozdziale 2.6. „Wytyczne do wyposażenia i aranżacji pomieszczeń” programu funkcjonalno-użytkowego,
4) opracowanie audytów energetycznych dla budynków,
5) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
6) wykonanie harmonogramów rzeczowo finansowych realizacji poszczególnych Części i Zadań przedmiotu zamówienia,
7) pełnienie nadzorów autorskich w ramach opracowanej dokumentacji projektowej,
8) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
9) uzyskanie uzgodnień, opinii, decyzji itp, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia,
10) uzyskanie każdorazowo pisemnej zgody Zamawiającego na wdrożenia do realizacji opracowanej dokumentacji projektowej,
11) wykonanie robót budowlanych, zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych harmonogramami rzeczowo finansowymi, uzgodnionymi przez Zamawiającego, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami i normami,
12) wykonanie dokumentacji powykonawczej,
13) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynków po każdym zakończonym Zadaniu.
W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający zakłada przebudowę obiektu, w tym budynków (bez części wynajmowanej) oraz terenu przyległego, w celu dostosowania do potrzeb Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie, Policji Sądowej oraz potrzeb związanych z prowadzeniem działalności pomocniczej (punkty gastronomiczne, kiosk z punktem ksero), w sposób zakładający maksymalne wykorzystanie istniejącej infrastruktury i wyposażenia, z jak najmniejszą ingerencją w stan istniejący.
W toku prowadzonych prac projektowych i budowlanych należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo użytkowania całej nieruchomości, kwestie wentylacji i klimatyzacji (okna nie są otwierane), wyciszenia pomieszczeń, zapewnienie właściwej, wcześniej uzgodnionej aranżacji pomieszczeń i ich estetyki, przy wykorzystaniu dobrych jakościowo materiałów – adekwatnych do rangi i powagi urzędu Sądu Okręgowego. Prace będą realizowane w użytkowanym w części obiekcie. Wymagane jest, aby prowadzone roboty nie zakłócały nadmiernie prowadzonej działalności w budynku oraz aby nie doprowadziły do zniszczenia już wykonanych elementów, w szczególności nie poddawanych zmianom. Obiekt będzie sukcesywnie, w miarę kończenia poszczególnych ZADAŃ, zasiedlany i uruchamiany.
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na:
1) przebudowie budynku głównego,
2) przebudowie - rozbudowie budynku po serwerowni,
3) zagospodarowaniu terenu.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) wykonanie projektów budowlanych w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę,
2) wykonanie projektów wykonawczych branżowych,
3) wykonanie projektów aranżacji wnętrz wymienionych w rozdziale 2.6. „Wytyczne do wyposażenia i aranżacji pomieszczeń” programu funkcjonalno-użytkowego,
4) opracowanie audytów energetycznych dla budynków,
5) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
6) wykonanie harmonogramów rzeczowo finansowych realizacji poszczególnych Części i Zadań przedmiotu zamówienia,
7) pełnienie nadzorów autorskich w ramach opracowanej dokumentacji projektowej,
8) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
9) uzyskanie uzgodnień, opinii, decyzji itp, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia,
10) uzyskanie każdorazowo pisemnej zgody Zamawiającego na wdrożenia do realizacji opracowanej dokumentacji projektowej,
11) wykonanie robót budowlanych, zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych harmonogramami rzeczowo finansowymi, uzgodnionymi przez Zamawiającego, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami i normami,
12) wykonanie dokumentacji powykonawczej,
13) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynków po każdym zakończonym Zadaniu.
W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający zakłada przebudowę obiektu, w tym budynków (bez części wynajmowanej) oraz terenu przyległego, w celu dostosowania do potrzeb Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie, Policji Sądowej oraz potrzeb związanych z prowadzeniem działalności pomocniczej (punkty gastronomiczne, kiosk z punktem ksero), w sposób zakładający maksymalne wykorzystanie istniejącej infrastruktury i wyposażenia, z jak najmniejszą ingerencją w stan istniejący.
W toku prowadzonych prac projektowych i budowlanych należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo użytkowania całej nieruchomości, kwestie wentylacji i klimatyzacji (okna nie są otwierane), wyciszenia pomieszczeń, zapewnienie właściwej, wcześniej uzgodnionej aranżacji pomieszczeń i ich estetyki, przy wykorzystaniu dobrych jakościowo materiałów – adekwatnych do rangi i powagi urzędu Sądu Okręgowego. Prace będą realizowane w użytkowanym w części obiekcie. Wymagane jest, aby prowadzone roboty nie zakłócały nadmiernie prowadzonej działalności w budynku oraz aby nie doprowadziły do zniszczenia już wykonanych elementów, w szczególności nie poddawanych zmianom. Obiekt będzie sukcesywnie, w miarę kończenia poszczególnych ZADAŃ, zasiedlany i uruchamiany.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45111000, 45215000, 45216112, 45223000, 45231000, 45232000, 45261000, 45262000, 45311000, 45312000, 45314000, 45315000, 45316000, 45317000, 45323000, 45324000, 45331000, 45332000, 45333000, 45342000, 45343000, 45421000, 45431000, 45432000, 45442000, 45443000, 45453000, 48151000, 51111000, 51810000, 71220000, 71327000, 71321000
II.1.7)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Nie
II.1.8)Podział na części
Tak
oferty należy składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
oferty należy składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
Nie
II.2)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres
II.2.2)Opcje
Nie
II.3)CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Okres w miesiącach: 27 (od udzielenia zamówienia):
INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI
CZĘŚĆ NR 1 NAZWA dostosowanie do wymogów sądownictwa budynku głównego oraz zagospodarowanie terenu z wyłączeniem pomieszczeń strefy niejawnej1)KRÓTKI OPIS
Część I.
Zadanie 1: zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w części budynku głównego.
Termin zakończenia Zadania1: 6 miesięcy od podpisania umowy.
Zadanie 2: zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w pozostałej części budynku głównego z wyłączeniem strefy niejawnej oraz w budynku po serwerowni wykonanie pomieszczenia na agregat prądotwórczy.
Termin zakończenia Zadania 2: 12 miesięcy od podpisania umowy.
Zadanie 3: zaprojektowanie i wykonanie robót zewnętrznych, drogowych i zieleni.
Termin zakończenia Zadania 3: 15 miesięcy od podpisania umowy.
Zadanie 1: zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w części budynku głównego.
Termin zakończenia Zadania1: 6 miesięcy od podpisania umowy.
Zadanie 2: zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w pozostałej części budynku głównego z wyłączeniem strefy niejawnej oraz w budynku po serwerowni wykonanie pomieszczenia na agregat prądotwórczy.
Termin zakończenia Zadania 2: 12 miesięcy od podpisania umowy.
Zadanie 3: zaprojektowanie i wykonanie robót zewnętrznych, drogowych i zieleni.
Termin zakończenia Zadania 3: 15 miesięcy od podpisania umowy.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
71221000, 71327000, 71321000, 45111000, 45215000, 45216112, 45223000, 45231000, 45232000, 45261000, 45262000, 45311000, 45312000, 45314000, 45315000, 45316000, 45317000, 45323000, 45324000, 45331000, 45332000, 45333000, 45342000, 45343000, 45421000, 45431000, 45432000, 45442000, 45443000, 45453000, 48151000, 51111000, 51810000
3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Część I obejmuje:
1. Dostosowanie (zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych) do celów sądownictwa pomieszczeń w budynku głównym (dotychczas biurowo-konferencyjnego) przy ul. Poligonowej 3 w Warszawie.
Ogólny szacunkowy zakres prac adaptacyjnych koniecznych do wykonania obejmuje:
— roboty rozbiórkowe wydzielenie i aranżacja pomieszczeń biurowych,
— wydzielenie sal rozpraw wraz z przyległymi pokojami narad, dla świadków i pokrzywdzonych,
— wykonanie nowych ścianek działowych,
— demontaż i ponowny montaż sufitów podwieszonych oraz podłóg,
— wzmocnienia stropów pod serwery, regały przesuwne w archiwum i sejfy w kasach,
— zapewnienie akustyczności sal rozpraw z pokojami narad,
— dla świadków i pokrzywdzonych oraz pomieszczeń kierownictwa sądu i sędziów,
— instalację na potrzeby nagłośnienia sal rozpraw i sali konferencyjnej,
— instalację Systemu Wspomagania Organizacji Rozpraw (SWOR) na potrzeby sal rozpraw instalację systemu antynapadowego,
— instalację systemu kolejkowego i tablic informacyjnych w punkcie obsługi interesanta,
— montaż instalacji TV,
— montaż Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO),
— dostawa i montaż podświetlanych zewnętrznych tablic informacyjnych,
— przeniesienie do innych pomieszczeń klimatyzatorów oraz dostawa i zamontowanie nowych jednostek wewnętrznych wraz z zasilającymi je agregatami chłodniczymi,
— dostawę i montaż generatorów pary do central wentylacyjnych w celu uzyskania właściwej wilgotności powietrza,
— dostosowania do nowego podziału pomieszczeń instalacji wentylacji mechanicznej oraz uzupełnienie o brakujące elementy,
— przełożenie gniazd wtykowych i punktów oświetleniowych wraz z uzupełnieniem brakujących gniazd, opraw oświetleniowych i włączników,
— montaż instalacji oraz dostawa i montaż grzejników c.o. pomieszczeniach,
— przebudowa punktów logicznych i uzupełnienie brakujących,
— dostosowanie do wymogów sądu instalacji kontroli dostępu, telefonicznej, CCTV i BMS oraz ppoż.
2. Wydzielenie i dostosowanie na kondygnacji I budynku po serwerowni pomieszczenia o powierzchni na agregat prądotwórczy w zakresie:
— wykonanie kompleksowych prac adaptacyjnych,
— dostawy i montażu zasilania awaryjnego składająca się z instalacji i zespołu UPS oraz agregatu prądotwórczego.
3. Zagospodarowanie terenu obejmujące:
— utwardzenie placu manewrowego budowę ciągu komunikacyjnego wzdłuż północnej ściany budynku,
— budowę ogrodzenia,
— urządzenie zieleni.
Część I realizowana będzie w 3 zadaniach:
1) w okresie 6 miesięcy od podpisania umowy należy zaprojektować i zrealizować roboty budowlane w budynku głównym obejmujące:
— część parteru ze strefą obsługi interesantów i 4 salami rozpraw od wejścia głównego do „żyletki”, serwerownię na I piętrze,
— część drugiego piętra z 10 salami rozpraw i pomieszczeniami biurowymi pionu Dyrektora Sądu,
— część pomieszczeń biurowych na IV piętrze.
2) w okresie 12 miesięcy od podpisania umowy należy zaprojektować i zrealizować roboty budowlane w pozostałej części budynku głównego, z wyłączeniem części niejawnej oraz pomieszczenie na agregat prądotwórczy w budynku po serwerowni,
3) zaprojektować i wykonać roboty zewnętrzne, drogowe i zieleń w okresie 15 miesięcy od podpisania umowy.
Bez VAT 22 903 655,00 PLN
1. Dostosowanie (zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych) do celów sądownictwa pomieszczeń w budynku głównym (dotychczas biurowo-konferencyjnego) przy ul. Poligonowej 3 w Warszawie.
Ogólny szacunkowy zakres prac adaptacyjnych koniecznych do wykonania obejmuje:
— roboty rozbiórkowe wydzielenie i aranżacja pomieszczeń biurowych,
— wydzielenie sal rozpraw wraz z przyległymi pokojami narad, dla świadków i pokrzywdzonych,
— wykonanie nowych ścianek działowych,
— demontaż i ponowny montaż sufitów podwieszonych oraz podłóg,
— wzmocnienia stropów pod serwery, regały przesuwne w archiwum i sejfy w kasach,
— zapewnienie akustyczności sal rozpraw z pokojami narad,
— dla świadków i pokrzywdzonych oraz pomieszczeń kierownictwa sądu i sędziów,
— instalację na potrzeby nagłośnienia sal rozpraw i sali konferencyjnej,
— instalację Systemu Wspomagania Organizacji Rozpraw (SWOR) na potrzeby sal rozpraw instalację systemu antynapadowego,
— instalację systemu kolejkowego i tablic informacyjnych w punkcie obsługi interesanta,
— montaż instalacji TV,
— montaż Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO),
— dostawa i montaż podświetlanych zewnętrznych tablic informacyjnych,
— przeniesienie do innych pomieszczeń klimatyzatorów oraz dostawa i zamontowanie nowych jednostek wewnętrznych wraz z zasilającymi je agregatami chłodniczymi,
— dostawę i montaż generatorów pary do central wentylacyjnych w celu uzyskania właściwej wilgotności powietrza,
— dostosowania do nowego podziału pomieszczeń instalacji wentylacji mechanicznej oraz uzupełnienie o brakujące elementy,
— przełożenie gniazd wtykowych i punktów oświetleniowych wraz z uzupełnieniem brakujących gniazd, opraw oświetleniowych i włączników,
— montaż instalacji oraz dostawa i montaż grzejników c.o. pomieszczeniach,
— przebudowa punktów logicznych i uzupełnienie brakujących,
— dostosowanie do wymogów sądu instalacji kontroli dostępu, telefonicznej, CCTV i BMS oraz ppoż.
2. Wydzielenie i dostosowanie na kondygnacji I budynku po serwerowni pomieszczenia o powierzchni na agregat prądotwórczy w zakresie:
— wykonanie kompleksowych prac adaptacyjnych,
— dostawy i montażu zasilania awaryjnego składająca się z instalacji i zespołu UPS oraz agregatu prądotwórczego.
3. Zagospodarowanie terenu obejmujące:
— utwardzenie placu manewrowego budowę ciągu komunikacyjnego wzdłuż północnej ściany budynku,
— budowę ogrodzenia,
— urządzenie zieleni.
Część I realizowana będzie w 3 zadaniach:
1) w okresie 6 miesięcy od podpisania umowy należy zaprojektować i zrealizować roboty budowlane w budynku głównym obejmujące:
— część parteru ze strefą obsługi interesantów i 4 salami rozpraw od wejścia głównego do „żyletki”, serwerownię na I piętrze,
— część drugiego piętra z 10 salami rozpraw i pomieszczeniami biurowymi pionu Dyrektora Sądu,
— część pomieszczeń biurowych na IV piętrze.
2) w okresie 12 miesięcy od podpisania umowy należy zaprojektować i zrealizować roboty budowlane w pozostałej części budynku głównego, z wyłączeniem części niejawnej oraz pomieszczenie na agregat prądotwórczy w budynku po serwerowni,
3) zaprojektować i wykonać roboty zewnętrzne, drogowe i zieleń w okresie 15 miesięcy od podpisania umowy.
Bez VAT 22 903 655,00 PLN
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
Okres w miesiącach: 15 (od udzielenia zamówienia)
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 2 NAZWA dostosowanie do wymogów sądownictwa budynku po serwerowni oraz pomieszczeń strefy niejawnej zlokalizowanej w budynku głównym
1)KRÓTKI OPIS
Część II.
Zadanie 1: zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w budynku po serwerowni i rozbudowę o śluzę samochodową.
Termin zakończenia Zadania 1:
— przebudowa pierwszej kondygnacji na potrzeby pomieszczeń dla osób zatrzymanych i rozbudowa o śluzę samochodową 12 miesięcy od podpisania umowy,
— przebudowa drugiej kondygnacji na salę rozpraw do prowadzenia rozpraw grup przestępczości zorganizowanej 27 miesięcy od podpisania umowy.
Zadanie 2:
— zaprojektowanie i wykonanie strefy niejawnej na II piętrze w zachodnim skrzydle budynku głównego, obejmującej:
— pomieszczenia kancelarii tajnej wraz z pomieszczeniami biurowymi i sanitariatem,
— salę rozpraw niejawnych z pomieszczeniami technicznego zabezpieczenia, pokojem narad i pokojem świadków.
Termin zakończenia Zadania 2:
— pomieszczenia kancelarii tajnej wraz z pomieszczeniami biurowymi i sanitariatem 12 miesięcy od podpisania umowy,
— sala rozpraw niejawnych z pomieszczeniami technicznego zabezpieczenia, pokojem narad i pokojem świadków 27 miesięcy od podpisania umowy.
Zadanie 1: zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w budynku po serwerowni i rozbudowę o śluzę samochodową.
Termin zakończenia Zadania 1:
— przebudowa pierwszej kondygnacji na potrzeby pomieszczeń dla osób zatrzymanych i rozbudowa o śluzę samochodową 12 miesięcy od podpisania umowy,
— przebudowa drugiej kondygnacji na salę rozpraw do prowadzenia rozpraw grup przestępczości zorganizowanej 27 miesięcy od podpisania umowy.
Zadanie 2:
— zaprojektowanie i wykonanie strefy niejawnej na II piętrze w zachodnim skrzydle budynku głównego, obejmującej:
— pomieszczenia kancelarii tajnej wraz z pomieszczeniami biurowymi i sanitariatem,
— salę rozpraw niejawnych z pomieszczeniami technicznego zabezpieczenia, pokojem narad i pokojem świadków.
Termin zakończenia Zadania 2:
— pomieszczenia kancelarii tajnej wraz z pomieszczeniami biurowymi i sanitariatem 12 miesięcy od podpisania umowy,
— sala rozpraw niejawnych z pomieszczeniami technicznego zabezpieczenia, pokojem narad i pokojem świadków 27 miesięcy od podpisania umowy.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
71221000, 71327000, 71321000, 45111000, 45215000, 45216112, 45223000, 45231000, 45232000, 45261000, 45262000, 45311000, 45312000, 45314000, 45315000, 45316000, 45317000, 45323000, 45324000, 45331000, 45332000, 45333000, 45342000, 45343000, 45421000, 45431000, 45432000, 45442000, 45443000, 45453000, 48151000, 51111000, 51810000
3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Część II obejmuje:
1. Zaprojektowanie i przebudowę budynku po serwerowni:
— na pierwszej kondygnacji - pomieszczeń dla osób zatrzymanych (pomieszczenia dla osób zatrzymanych musza spełnić wymogi określone w odrębnych przedmiotowych przepisach MSW i A),
— rozbudowę budynku po serwerowni o śluzę samochodową. na II kondygnacji o powierzchni - specjalnej sali rozpraw do prowadzenia rozpraw grup przestępczości zorganizowanej.
2. Zaprojektowanie i wykonanie na II piętrze w zachodnim skrzydle budynku głównego strefy niejawnej w skład której wchodzą:
— pomieszczenia kancelarii tajnej wraz z pomieszczeniami biurowymi i WC,
— sala rozpraw niejawnych z zapleczem technicznego zabezpieczenia.
Część II należy zrealizować w dwóch zadaniach w okresie:
— pomieszczenia dla zatrzymanych i pomieszczenia kancelarii tajnej - 12 miesięcy od podpisania umowy, pomieszczenia sali rozpraw niejawnych i sali do rozpraw zorganizowanych grup przestępczych - 27 miesięcy od podpisania umowy.
Bez VAT 5 890 000,00 PLN
1. Zaprojektowanie i przebudowę budynku po serwerowni:
— na pierwszej kondygnacji - pomieszczeń dla osób zatrzymanych (pomieszczenia dla osób zatrzymanych musza spełnić wymogi określone w odrębnych przedmiotowych przepisach MSW i A),
— rozbudowę budynku po serwerowni o śluzę samochodową. na II kondygnacji o powierzchni - specjalnej sali rozpraw do prowadzenia rozpraw grup przestępczości zorganizowanej.
2. Zaprojektowanie i wykonanie na II piętrze w zachodnim skrzydle budynku głównego strefy niejawnej w skład której wchodzą:
— pomieszczenia kancelarii tajnej wraz z pomieszczeniami biurowymi i WC,
— sala rozpraw niejawnych z zapleczem technicznego zabezpieczenia.
Część II należy zrealizować w dwóch zadaniach w okresie:
— pomieszczenia dla zatrzymanych i pomieszczenia kancelarii tajnej - 12 miesięcy od podpisania umowy, pomieszczenia sali rozpraw niejawnych i sali do rozpraw zorganizowanych grup przestępczych - 27 miesięcy od podpisania umowy.
Bez VAT 5 890 000,00 PLN
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
Okres w miesiącach: 27 (od udzielenia zamówienia)
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1)WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert - do dnia 14.7.2011 r do godziny 12:00 następującej wysokości:
Część 1: 750 000 PLN (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych),
Część 2: 100 000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych).
2. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium, które może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej z tym, że poręczenie z kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na wskazany rachunek bankowy
Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa 91 1130 1062 0013 4403 9820 0007 z adnotacją: opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, wykonanie przebudowy i rozbudowy budynków oraz zagospodarowania terenu na zasadzie zaprojektuj i zbuduj przy ul. Poligonowej 3 w Warszawie dla Sądu Okręgowego Warszawa - Praga w Warszawie.
4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
5. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
6. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
7. Przy wnoszeniu wadium w pieniądzu Wykonawca winien wskazać numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu wadium.
8. Wadium wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej musi być wystawione na druku jednostki dokonującej poręczenia lub wydającej gwarancję, w sposób odpowiadający obowiązującym przepisom.
9. Na dowód wniesienia wadium należy załączyć w ofercie:
a) kopię dokumentu
b) oryginał dokumentu (poza dowodem wpłaty pieniądza) dodatkowo, w oddzielnej kopercie oznaczonej napisem „Wadium”.
Część 1: 750 000 PLN (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych),
Część 2: 100 000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych).
2. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium, które może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej z tym, że poręczenie z kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na wskazany rachunek bankowy
Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa 91 1130 1062 0013 4403 9820 0007 z adnotacją: opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, wykonanie przebudowy i rozbudowy budynków oraz zagospodarowania terenu na zasadzie zaprojektuj i zbuduj przy ul. Poligonowej 3 w Warszawie dla Sądu Okręgowego Warszawa - Praga w Warszawie.
4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
5. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
6. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
7. Przy wnoszeniu wadium w pieniądzu Wykonawca winien wskazać numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu wadium.
8. Wadium wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej musi być wystawione na druku jednostki dokonującej poręczenia lub wydającej gwarancję, w sposób odpowiadający obowiązującym przepisom.
9. Na dowód wniesienia wadium należy załączyć w ofercie:
a) kopię dokumentu
b) oryginał dokumentu (poza dowodem wpłaty pieniądza) dodatkowo, w oddzielnej kopercie oznaczonej napisem „Wadium”.
III.1.2)Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących
Zgodnie z zapisami istotnych postanowień umowy:
Rozdział VII. Wynagrodzenie.
Art. 9.
§ 1. Wynagrodzenie Wykonawcy.
Strony umowy w oparciu o formularz ofertowy (załącznik nr 2) ustalają łączne wynagrodzenie ryczałtowe netto ............... PLN plus obowiązujący podatek VAT, co daje brutto ...............PLN (słownie złotych ......................... .......................).
§ 2 .1. Ustala się, że:
1) zakres robót do wykonania w ramach niniejszej umowy oraz poziom inflacji w okresie realizacji umowy i inne czynniki, stanowią element ryzyka Wykonawcy i nie będą podstawą do zmiany umówionego wynagrodzenia ryczałtowego.
2) wynagrodzenie Wykonawcy określone w art. 9 § 1 niniejszej umowy obejmuje całość kosztów i wydatków niezbędnych dla zrealizowania przedmiotu umowy i nie ulegnie zmianie z wyjątkiem zmiany stawki podatku VAT.
2. W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia Wykonawca, łącznie z dokumentacją, przekazuje na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej - bez dodatkowego wynagrodzenia.
3. Wprowadzenie w trakcie realizacji lub w trakcie eksploatacji budynków zmian w układzie funkcjonalnym nie naruszających rozwiązań architektonicznych zewnętrznych budynków i nie mających wpływu na ich konstrukcję nie będzie traktowane jako naruszenie osobistych praw autorskich.
4. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu w przypadku nie otrzymania przez Zamawiającego warunków zabudowy budynków po serwerowni na potrzeby śluzy samochodowej w wysokości wynikającej z formularza ofertowego (dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych i roboty budowlane).
Rozdział IX. Rozliczenia.
Art. 11.
§ 1. 1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie następować:
1) fakturami częściowymi wystawianymi za wykonanie poszczególnych etapów opisanych w harmonogramie zawierającym terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów oraz ich wartości,
2) fakturą końcową wystawioną po zakończeniu całego przedmiotu umowy.
2. Łączne wynagrodzenie z tytułu wykonania zadań wypłacone zostanie w wysokości 80 % wartości przedmiotu umowy. Pozostałe 20 % wynagrodzenia zostanie wypłacone po przedstawieniu Zamawiającemu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie ostatniego zadania i podpisaniu przez Strony końcowego protokołu odbioru przedmiotu umowy.
3. Podstawą do wystawienia faktur częściowych będzie:
1) protokół częściowego odbioru dokumentacji projektowej podpisany przez Wykonawcę i osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego,
2) protokół częściowego odbioru robót budowlanych podpisany przez kierownika budowy i kierowników robót oraz inspektorów nadzoru.
4. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie podpisany przez obie Strony protokół końcowego odbioru przedmiotu umowy.
5. Należności Wykonawcy będą płatne przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze.
6. Należność Wykonawcy będzie płatna w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.
7. Za datę płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. Termin zapłaty należności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenia rachunku Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu płatności.
8. Przelew wierzytelności z tytułu faktur wystawionych na podstawie umowy nie może zostać dokonany bez wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego.
9. Faktury częściowe będą wystawione nie częściej niż raz w miesiącu za wykonanie zamkniętego etapu określonego w harmonogramie.
Rozdział VII. Wynagrodzenie.
Art. 9.
§ 1. Wynagrodzenie Wykonawcy.
Strony umowy w oparciu o formularz ofertowy (załącznik nr 2) ustalają łączne wynagrodzenie ryczałtowe netto ............... PLN plus obowiązujący podatek VAT, co daje brutto ...............PLN (słownie złotych ......................... .......................).
§ 2 .1. Ustala się, że:
1) zakres robót do wykonania w ramach niniejszej umowy oraz poziom inflacji w okresie realizacji umowy i inne czynniki, stanowią element ryzyka Wykonawcy i nie będą podstawą do zmiany umówionego wynagrodzenia ryczałtowego.
2) wynagrodzenie Wykonawcy określone w art. 9 § 1 niniejszej umowy obejmuje całość kosztów i wydatków niezbędnych dla zrealizowania przedmiotu umowy i nie ulegnie zmianie z wyjątkiem zmiany stawki podatku VAT.
2. W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia Wykonawca, łącznie z dokumentacją, przekazuje na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej - bez dodatkowego wynagrodzenia.
3. Wprowadzenie w trakcie realizacji lub w trakcie eksploatacji budynków zmian w układzie funkcjonalnym nie naruszających rozwiązań architektonicznych zewnętrznych budynków i nie mających wpływu na ich konstrukcję nie będzie traktowane jako naruszenie osobistych praw autorskich.
4. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu w przypadku nie otrzymania przez Zamawiającego warunków zabudowy budynków po serwerowni na potrzeby śluzy samochodowej w wysokości wynikającej z formularza ofertowego (dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych i roboty budowlane).
Rozdział IX. Rozliczenia.
Art. 11.
§ 1. 1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie następować:
1) fakturami częściowymi wystawianymi za wykonanie poszczególnych etapów opisanych w harmonogramie zawierającym terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów oraz ich wartości,
2) fakturą końcową wystawioną po zakończeniu całego przedmiotu umowy.
2. Łączne wynagrodzenie z tytułu wykonania zadań wypłacone zostanie w wysokości 80 % wartości przedmiotu umowy. Pozostałe 20 % wynagrodzenia zostanie wypłacone po przedstawieniu Zamawiającemu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie ostatniego zadania i podpisaniu przez Strony końcowego protokołu odbioru przedmiotu umowy.
3. Podstawą do wystawienia faktur częściowych będzie:
1) protokół częściowego odbioru dokumentacji projektowej podpisany przez Wykonawcę i osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego,
2) protokół częściowego odbioru robót budowlanych podpisany przez kierownika budowy i kierowników robót oraz inspektorów nadzoru.
4. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie podpisany przez obie Strony protokół końcowego odbioru przedmiotu umowy.
5. Należności Wykonawcy będą płatne przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze.
6. Należność Wykonawcy będzie płatna w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.
7. Za datę płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. Termin zapłaty należności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenia rachunku Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu płatności.
8. Przelew wierzytelności z tytułu faktur wystawionych na podstawie umowy nie może zostać dokonany bez wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego.
9. Faktury częściowe będą wystawione nie częściej niż raz w miesiącu za wykonanie zamkniętego etapu określonego w harmonogramie.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
III.1.4)Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia
Nie
III.2)WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Wykonawca ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3;
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców w formie oryginału.
Część 2:
a) świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego o co najmniej drugiego stopnia o klauzuli poufne” wydane w trybie określonym w art. 55 ust. 1 pkt 2 ustawy z 5.8.2010 r o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010r Nr 182 poz. 1228);
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa co najmniej jeden z wykonawców.
2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4;
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców w formie oryginału.
3) pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa i innych dokumentów, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa lub notarialnie.
W przypadku oferty wspólnej wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zmówienia.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 ustawy wykonawca również składa:
CZĘŚĆ 1 i 2.
4) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku osób fizycznych oświadczenie wymienione w ppkt 2;
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców.
5) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 ÷ 8 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców.
6) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców.
7) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców.
8) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców.
2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust 1 pkt 4, 7, 8 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonani decyzji właściwego organu i nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust 1 pkt 5, 6 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowaną usługę i robotę budowlaną wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
1) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3;
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców w formie oryginału.
Część 2:
a) świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego o co najmniej drugiego stopnia o klauzuli poufne” wydane w trybie określonym w art. 55 ust. 1 pkt 2 ustawy z 5.8.2010 r o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010r Nr 182 poz. 1228);
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa co najmniej jeden z wykonawców.
2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4;
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców w formie oryginału.
3) pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa i innych dokumentów, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa lub notarialnie.
W przypadku oferty wspólnej wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zmówienia.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 ustawy wykonawca również składa:
CZĘŚĆ 1 i 2.
4) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku osób fizycznych oświadczenie wymienione w ppkt 2;
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców.
5) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 ÷ 8 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców.
6) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców.
7) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców.
8) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców.
2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust 1 pkt 4, 7, 8 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonani decyzji właściwego organu i nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust 1 pkt 5, 6 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowaną usługę i robotę budowlaną wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, do oferty składa:
14) opłaconą polisę, a przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia:
Część 1 na kwotę nie mniejszą niż 20 000 000,00 PLN,
Część 2 na kwotę nie mniejszą niż 4 000 000,00 PLN,
14) opłaconą polisę, a przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia:
Część 1 na kwotę nie mniejszą niż 20 000 000,00 PLN,
Część 2 na kwotę nie mniejszą niż 4 000 000,00 PLN,
III.2.3)Zdolność techniczna
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, do oferty składa:
Część 1:
9) wykaz wykonanych/ wykonywanych dokumentacji projektowych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej 1 usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej budowy /rozbudowy /przebudowy obiektu użyteczności publicznej o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 10 000 m2, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5,
Przez obiekty użyteczności publicznej Zamawiający rozumie obiekty wymienione w § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.4.2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.).
10) dokumenty potwierdzające, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
11) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej 1 roboty budowlanej w zakresie budowy /rozbudowy /przebudowy obiektu użyteczności publicznej o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 10 000 m² i wartości nie mniejszej niż 10 000 000,00 PLN brutto, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6,
12) dokumenty potwierdzające, że ta robota została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona,
13) wykaz osób zdolnych do opracowania dokumentacji projektowej i wykonania robót budowlanych - potencjału kadrowego, według wzoru stanowiącego załącznik nr 7,
A) projektant posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej; doświadczenie: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu w specjalności architektonicznej, w tym co najmniej 2 lata doświadczenia w projektowaniu w specjalności architektonicznej obiektów o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 10 000 m2;
B) projektant posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej; doświadczenie: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, w tym co najmniej 2 lata doświadczenia w projektowaniu w specjalności konstrukcyjno - budowlanej obiektów o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 10 000 m2;
C) projektant posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej; doświadczenie: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu w specjalności drogowej, w tym co najmniej 1 rok doświadczenia w projektowaniu w specjalności drogowej dróg o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 1 000 m2;
D) projektant posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej; doświadczenie: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu w specjalności telekomunikacyjnej, w tym co najmniej 2 lata doświadczenia w projektowaniu w specjalności telekomunikacyjnej obiektów o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 10 000 m2;
E) projektant posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; doświadczenie: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, w tym co najmniej 2 lata doświadczenia w projektowaniu w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych obiektów o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 10 000 m2;
F) projektant posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; doświadczenie: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, w tym co najmniej 2 lata doświadczenia w projektowaniu w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych obiektów o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 10 000 m2;
G) kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej; doświadczenie: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w realizacji robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno - budowlanej na stanowisku kierownika budowy/ kierownika robót/ inspektora nadzoru, w tym co najmniej 2 lata doświadczenia w kierowaniu lub nadzorowaniu robotami budowlanymi przy realizacji zamówień polegających na budowie /rozbudowie /przebudowie obiektów o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 10 000 m2;
H) kierownik robót budowlanych posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej; doświadczenie: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w realizacji robót budowlanych w specjalności drogowej na stanowisku kierownika budowy/ kierownika robót/ inspektora nadzoru;
I) kierownik robót budowlanych posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej; doświadczenie: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w realizacji robót budowlanych w specjalności telekomunikacyjnej na stanowisku kierownika budowy/ kierownika robót/ inspektora nadzoru, w tym co najmniej 2 lata doświadczenia w kierowaniu lub nadzorowaniu robotami telekomunikacyjnymi w obiektach o powierzchni co najmniej 10 000 m2;
J) kierownik robót budowlanych posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; doświadczenie: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w realizacji robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych na stanowisku kierownika budowy/ kierownika robót/ inspektora nadzoru, w tym co najmniej 2 lata doświadczenia w kierowaniu lub nadzorowaniu robotami elektrycznymi w obiektach o powierzchni co najmniej 10 000 m2;
K) kierownik robót budowlanych posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; doświadczenie: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w realizacji robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych na stanowisku kierownika budowy/ kierownika robót/ inspektora nadzoru, w tym co najmniej 2 lata doświadczenia w kierowaniu lub nadzorowaniu robotami sanitarnymi w obiektach o powierzchni co najmniej 10 000 m2;
CZĘŚĆ 2:
9) wykaz wykonanych/ wykonywanych dokumentacji projektowych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej 1 usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej budowy /rozbudowy /przebudowy pomieszczeń o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 50 m2 zgodnie z wymaganiami zawartymi w przepisach w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych według wzoru stanowiącego załącznik nr 5,
10) dokumenty potwierdzające, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
11) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej 1 roboty budowlanej w zakresie budowy /rozbudowy /przebudowy pomieszczeń o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 50 m² i wartości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN brutto zgodnie z wymaganiami zawartymi w przepisach w sprawie szczegółowego sposobu organizacji kancelarii tajnych, stosowania środków ochrony fizycznej oraz obiegu informacji niejawnych według wzoru stanowiącego załącznik nr 6,
12) dokumenty potwierdzające, że ta robota została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona,
13) wykaz osób zdolnych do opracowania dokumentacji projektowej i wykonania robót budowlanych - potencjału kadrowego i poświadczenia bezpieczeństwa osobowego o klauzuli „poufne”, według wzoru stanowiącego załącznik nr 7:
A. projektant posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej; doświadczenie: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu w specjalności architektonicznej, w tym co najmniej 1 projekt w specjalności architektonicznej pomieszczeń o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 50 m2, zgodnie z wymaganiami zawartymi w przepisach w sprawie szczegółowego sposobu organizacji kancelarii tajnych, stosowania środków ochrony fizycznej oraz obiegu informacji niejawnych;
B. projektant posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej; doświadczenie: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, w tym co najmniej 1 projekt w specjalności konstrukcyjno - budowlanej pomieszczeń o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 50 m2 zgodnie z wymaganiami zawartymi w przepisach w sprawie szczegółowego sposobu organizacji kancelarii tajnych, stosowania środków ochrony fizycznej oraz obiegu informacji niejawnych;
C. projektant posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej; doświadczenie: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu w specjalności telekomunikacyjnej, w tym co najmniej 1 projekt w specjalności telekomunikacyjnej pomieszczeń o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 50 m2, zgodnie z wymaganiami zawartymi w przepisach w sprawie szczegółowego sposobu organizacji kancelarii tajnych, stosowania środków ochrony fizycznej oraz obiegu informacji niejawnych;
D. projektant posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; doświadczenie: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, w tym co najmniej 1 projekt w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych pomieszczeń o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 50 m2 zgodnie z wymaganiami zawartymi w przepisach w sprawie szczegółowego sposobu organizacji kancelarii tajnych, stosowania środków ochrony fizycznej oraz obiegu informacji niejawnych;
E. projektant posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; doświadczenie: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, w tym co najmniej 1 projekt w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych pomieszczeń o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 50 m2, zgodnie z wymaganiami zawartymi w przepisach w sprawie szczegółowego sposobu organizacji kancelarii tajnych, stosowania środków ochrony fizycznej oraz obiegu informacji niejawnych;
F. kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej; doświadczenie: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w realizacji robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno - budowlanej na stanowisku kierownika budowy/ kierownika robót/ inspektora nadzoru, w tym co najmniej jedną realizację polegających na budowie /rozbudowie /przebudowie pomieszczeń o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 50 m2, zgodnie z wymaganiami zawartymi w przepisach w sprawie szczegółowego sposobu organizacji kancelarii tajnych, stosowania środków ochrony fizycznej oraz obiegu informacji niejawnych;
G. kierownik robót budowlanych posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej; doświadczenie: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w realizacji robót budowlanych w specjalności telekomunikacyjnej na stanowisku kierownika budowy/ kierownika robót/ inspektora nadzoru, w tym co najmniej jedną realizację w pomieszczeniach, zgodnie z wymaganiami zawartymi w przepisach w sprawie szczegółowego sposobu organizacji kancelarii tajnych, stosowania środków ochrony fizycznej oraz obiegu informacji niejawnych;
H. kierownik robót budowlanych posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; doświadczenie: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w realizacji robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych na stanowisku kierownika budowy/ kierownika robót/ inspektora nadzoru, w tym co najmniej jedną realizację zgodnie z wymaganiami zawartymi w przepisach w sprawie szczegółowego sposobu organizacji kancelarii tajnych, stosowania środków ochrony fizycznej oraz obiegu informacji niejawnych;
I. kierownik robót budowlanych posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; doświadczenie: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w realizacji robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych na stanowisku kierownika budowy/ kierownika robót/ inspektora nadzoru, w tym co najmniej jedną realizację zgodnie z wymaganiami zawartymi w przepisach w sprawie szczegółowego sposobu organizacji kancelarii tajnych, stosowania środków ochrony fizycznej oraz obiegu informacji niejawnych.
W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, do oferty składa:
Część 1:
9) wykaz wykonanych/ wykonywanych dokumentacji projektowych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej 1 usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej budowy /rozbudowy /przebudowy obiektu użyteczności publicznej o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 10 000 m2, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5,
Przez obiekty użyteczności publicznej Zamawiający rozumie obiekty wymienione w § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.4.2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.).
10) dokumenty potwierdzające, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
11) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej 1 roboty budowlanej w zakresie budowy /rozbudowy /przebudowy obiektu użyteczności publicznej o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 10 000 m² i wartości nie mniejszej niż 10 000 000,00 PLN brutto, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6,
12) dokumenty potwierdzające, że ta robota została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona,
13) wykaz osób zdolnych do opracowania dokumentacji projektowej i wykonania robót budowlanych - potencjału kadrowego, według wzoru stanowiącego załącznik nr 7,
A) projektant posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej; doświadczenie: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu w specjalności architektonicznej, w tym co najmniej 2 lata doświadczenia w projektowaniu w specjalności architektonicznej obiektów o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 10 000 m2;
B) projektant posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej; doświadczenie: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, w tym co najmniej 2 lata doświadczenia w projektowaniu w specjalności konstrukcyjno - budowlanej obiektów o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 10 000 m2;
C) projektant posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej; doświadczenie: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu w specjalności drogowej, w tym co najmniej 1 rok doświadczenia w projektowaniu w specjalności drogowej dróg o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 1 000 m2;
D) projektant posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej; doświadczenie: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu w specjalności telekomunikacyjnej, w tym co najmniej 2 lata doświadczenia w projektowaniu w specjalności telekomunikacyjnej obiektów o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 10 000 m2;
E) projektant posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; doświadczenie: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, w tym co najmniej 2 lata doświadczenia w projektowaniu w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych obiektów o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 10 000 m2;
F) projektant posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; doświadczenie: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, w tym co najmniej 2 lata doświadczenia w projektowaniu w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych obiektów o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 10 000 m2;
G) kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej; doświadczenie: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w realizacji robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno - budowlanej na stanowisku kierownika budowy/ kierownika robót/ inspektora nadzoru, w tym co najmniej 2 lata doświadczenia w kierowaniu lub nadzorowaniu robotami budowlanymi przy realizacji zamówień polegających na budowie /rozbudowie /przebudowie obiektów o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 10 000 m2;
H) kierownik robót budowlanych posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej; doświadczenie: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w realizacji robót budowlanych w specjalności drogowej na stanowisku kierownika budowy/ kierownika robót/ inspektora nadzoru;
I) kierownik robót budowlanych posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej; doświadczenie: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w realizacji robót budowlanych w specjalności telekomunikacyjnej na stanowisku kierownika budowy/ kierownika robót/ inspektora nadzoru, w tym co najmniej 2 lata doświadczenia w kierowaniu lub nadzorowaniu robotami telekomunikacyjnymi w obiektach o powierzchni co najmniej 10 000 m2;
J) kierownik robót budowlanych posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; doświadczenie: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w realizacji robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych na stanowisku kierownika budowy/ kierownika robót/ inspektora nadzoru, w tym co najmniej 2 lata doświadczenia w kierowaniu lub nadzorowaniu robotami elektrycznymi w obiektach o powierzchni co najmniej 10 000 m2;
K) kierownik robót budowlanych posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; doświadczenie: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w realizacji robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych na stanowisku kierownika budowy/ kierownika robót/ inspektora nadzoru, w tym co najmniej 2 lata doświadczenia w kierowaniu lub nadzorowaniu robotami sanitarnymi w obiektach o powierzchni co najmniej 10 000 m2;
CZĘŚĆ 2:
9) wykaz wykonanych/ wykonywanych dokumentacji projektowych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej 1 usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej budowy /rozbudowy /przebudowy pomieszczeń o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 50 m2 zgodnie z wymaganiami zawartymi w przepisach w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych według wzoru stanowiącego załącznik nr 5,
10) dokumenty potwierdzające, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
11) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej 1 roboty budowlanej w zakresie budowy /rozbudowy /przebudowy pomieszczeń o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 50 m² i wartości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN brutto zgodnie z wymaganiami zawartymi w przepisach w sprawie szczegółowego sposobu organizacji kancelarii tajnych, stosowania środków ochrony fizycznej oraz obiegu informacji niejawnych według wzoru stanowiącego załącznik nr 6,
12) dokumenty potwierdzające, że ta robota została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona,
13) wykaz osób zdolnych do opracowania dokumentacji projektowej i wykonania robót budowlanych - potencjału kadrowego i poświadczenia bezpieczeństwa osobowego o klauzuli „poufne”, według wzoru stanowiącego załącznik nr 7:
A. projektant posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej; doświadczenie: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu w specjalności architektonicznej, w tym co najmniej 1 projekt w specjalności architektonicznej pomieszczeń o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 50 m2, zgodnie z wymaganiami zawartymi w przepisach w sprawie szczegółowego sposobu organizacji kancelarii tajnych, stosowania środków ochrony fizycznej oraz obiegu informacji niejawnych;
B. projektant posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej; doświadczenie: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, w tym co najmniej 1 projekt w specjalności konstrukcyjno - budowlanej pomieszczeń o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 50 m2 zgodnie z wymaganiami zawartymi w przepisach w sprawie szczegółowego sposobu organizacji kancelarii tajnych, stosowania środków ochrony fizycznej oraz obiegu informacji niejawnych;
C. projektant posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej; doświadczenie: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu w specjalności telekomunikacyjnej, w tym co najmniej 1 projekt w specjalności telekomunikacyjnej pomieszczeń o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 50 m2, zgodnie z wymaganiami zawartymi w przepisach w sprawie szczegółowego sposobu organizacji kancelarii tajnych, stosowania środków ochrony fizycznej oraz obiegu informacji niejawnych;
D. projektant posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; doświadczenie: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, w tym co najmniej 1 projekt w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych pomieszczeń o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 50 m2 zgodnie z wymaganiami zawartymi w przepisach w sprawie szczegółowego sposobu organizacji kancelarii tajnych, stosowania środków ochrony fizycznej oraz obiegu informacji niejawnych;
E. projektant posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; doświadczenie: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, w tym co najmniej 1 projekt w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych pomieszczeń o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 50 m2, zgodnie z wymaganiami zawartymi w przepisach w sprawie szczegółowego sposobu organizacji kancelarii tajnych, stosowania środków ochrony fizycznej oraz obiegu informacji niejawnych;
F. kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej; doświadczenie: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w realizacji robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno - budowlanej na stanowisku kierownika budowy/ kierownika robót/ inspektora nadzoru, w tym co najmniej jedną realizację polegających na budowie /rozbudowie /przebudowie pomieszczeń o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 50 m2, zgodnie z wymaganiami zawartymi w przepisach w sprawie szczegółowego sposobu organizacji kancelarii tajnych, stosowania środków ochrony fizycznej oraz obiegu informacji niejawnych;
G. kierownik robót budowlanych posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej; doświadczenie: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w realizacji robót budowlanych w specjalności telekomunikacyjnej na stanowisku kierownika budowy/ kierownika robót/ inspektora nadzoru, w tym co najmniej jedną realizację w pomieszczeniach, zgodnie z wymaganiami zawartymi w przepisach w sprawie szczegółowego sposobu organizacji kancelarii tajnych, stosowania środków ochrony fizycznej oraz obiegu informacji niejawnych;
H. kierownik robót budowlanych posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; doświadczenie: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w realizacji robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych na stanowisku kierownika budowy/ kierownika robót/ inspektora nadzoru, w tym co najmniej jedną realizację zgodnie z wymaganiami zawartymi w przepisach w sprawie szczegółowego sposobu organizacji kancelarii tajnych, stosowania środków ochrony fizycznej oraz obiegu informacji niejawnych;
I. kierownik robót budowlanych posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; doświadczenie: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w realizacji robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych na stanowisku kierownika budowy/ kierownika robót/ inspektora nadzoru, w tym co najmniej jedną realizację zgodnie z wymaganiami zawartymi w przepisach w sprawie szczegółowego sposobu organizacji kancelarii tajnych, stosowania środków ochrony fizycznej oraz obiegu informacji niejawnych.
III.2.4)Zamówienia zastrzeżone
Nie
III.3)SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1)Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
III.3.2)Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1)RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Nie
IV.3)INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ZP/INW/8/11/PN
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Nie
IV.3.3)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
14.7.2011 - 12:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 14.7.2011 - 12:15
Miejsce
Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14.7.2011 r o godz. 12:15 w Sądzie Okręgowym Warszawa - Praga w Warszawie, 00-215 Warszawa ul. Sapieżyńska 10A pok. 436.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert NieSEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1)JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ
Nie
VI.2)ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH
Nie
VI.3)INFORMACJE DODATKOWE
VI.4)PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel. +48 224587801
Faks +48 224587801
VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel. +48 224587801
Faks +48 224587801
VI.5)DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
3.6.2011
| TI | Tytuł | PL-Warszawa: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne |
|---|---|---|
| ND | Nr dokumentu | 209879-2011 |
| PD | Data publikacji | 06/07/2011 |
| OJ | Dz.U. S | 127 |
| TW | Miejscowość | WARSZAWA |
| AU | Nazwa instytucji | Sąd Okręgowy Warszawa - Praga w Warszawie |
| OL | Język oryginału | PL |
| HD | Nagłówek | Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta |
| CY | Kraj | PL |
| AA | Rodzaj instytucji | 6 - Podmiot prawa publicznego |
| DS | Dokument wysłany | 01/07/2011 |
| DT | Termin | 25/07/2011 |
| NC | Zamówienie | 1 - Roboty budowlane |
| PR | Procedura | 1 - Procedura otwarta |
| TD | Dokument | 2 - Dodatkowe informacje |
| RP | Legislacja | 4 - Unia Europejska |
| TY | Rodzaj oferty | 3 - Oferta całościowa lub częściowa |
| AC | Kryteria udzielenia zamówienia | 1 - Najniższa cena |
| PC | Kod CPV | 45111000 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45215000 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej 45216112 - Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych 45223000 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45231000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 45232000 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 45261000 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 45262000 - Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 45311000 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 45312000 - Instalowanie systemów alarmowych i anten 45314000 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 45315000 - Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach 45316000 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 45317000 - Inne instalacje elektryczne 45323000 - Roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych 45324000 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45331000 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45332000 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 45333000 - Roboty instalacyjne gazowe 45342000 - Wznoszenie ogrodzeń 45343000 - Roboty instalacyjne przeciwpożarowe |
| OC | Pierwotny kod CPV | 45111000 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45215000 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej 45216112 - Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych 45223000 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45231000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 45232000 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 45261000 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 45262000 - Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 45311000 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 45312000 - Instalowanie systemów alarmowych i anten 45314000 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 45315000 - Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach 45316000 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 45317000 - Inne instalacje elektryczne 45323000 - Roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych 45324000 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45331000 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45332000 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 45333000 - Roboty instalacyjne gazowe 45342000 - Wznoszenie ogrodzeń 45343000 - Roboty instalacyjne przeciwpożarowe |
| RC | Kod NUTS | PL127 |
06/07/2011 S127 Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
PL-Warszawa: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
2011/S 127-209879
Sąd Okręgowy Warszawa - Praga w Warszawie, al. Solidarności 127, 00-215 Warszawa ul. Sapieżyńska 10A, POLSKA-00-898Warszawa. Tel. +48 225360186. E-mail: zam.publ@warszawapraga.so.gov.pl. Fax +48 225360187.
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 7.6.2011, 2011/S 108-178073)
Przedmiot zamówienia:
CPV:45111000, 45215000, 45216112, 45223000, 45231000, 45232000, 45261000, 45262000, 45311000, 45312000, 45314000, 45315000, 45316000, 45317000, 45323000, 45324000, 45331000, 45332000, 45333000, 45342000, 45343000
CPV:45111000, 45215000, 45216112, 45223000, 45231000, 45232000, 45261000, 45262000, 45311000, 45312000, 45314000, 45315000, 45316000, 45317000, 45323000, 45324000, 45331000, 45332000, 45333000, 45342000, 45343000
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej.
Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych.
Zamiast:
Informacje na temat części:
Część nr 1
1) Krótki opis:
Część I.
Zadanie 1: zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w części budynku głównego. Termin zakończenia Zadania 1: 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.
III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących.
Art. 11.
§ 1. 1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie następować:
1) fakturami częściowymi wystawianymi za wykonanie poszczególnych etapów opisanych w harmonogramie zawierającym terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów oraz ich wartości,
2) fakturą końcową wystawioną po zakończeniu całego przedmiotu umowy.
2. Łączne wynagrodzenie z tytułu wykonania zadań wypłacone zostanie w wysokości 80 % wartości przedmiotu umowy. Pozostałe 20 % wynagrodzenia zostanie wypłacone po przedstawieniu Zamawiającemu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie ostatniego zadania i podpisaniu przez Strony końcowego protokołu odbioru przedmiotu umowy.
3. Podstawą do wystawienia faktur częściowych będzie:
1) protokół częściowego odbioru dokumentacji projektowej podpisany przez Wykonawcę i osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego,
2) protokół częściowego odbioru robót budowlanych podpisany przez kierownika budowy i kierowników robót oraz inspektorów nadzoru.
4. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie podpisany przez obie Strony protokół końcowego odbioru przedmiotu umowy.
5. Należności Wykonawcy będą płatne przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze.
6. Należność Wykonawcy będzie płatna w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.
7. Za datę płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. Termin zapłaty należności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenia rachunku Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu płatności.
8. Przelew wierzytelności z tytułu faktur wystawionych na podstawie umowy nie może zostać dokonany bez wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego.
9. Faktury częściowe będą wystawione nie częściej niż raz w miesiącu za wykonanie zamkniętego etapu określonego w harmonogramie.
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, do oferty składa:
14) opłaconą polisę, a przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia:
Część 1 na kwotę nie mniejszą niż 20 000 000,00 PLN,
Część 2 na kwotę nie mniejszą niż 4 000 000,00 PLN.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 14.7.2011 - 12:00.
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 14.7.2011 - 12:15.
Powinno być:Informacje na temat części:
Część nr 1
1) Krótki opis:
Część I.
Zadanie 1: zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w części budynku głównego. Termin zakończenia Zadania 1: 9 miesięcy od dnia podpisania umowy.
III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Art. 11.
§ 1. 1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie następować:
1) fakturami częściowymi wystawianymi za wykonanie poszczególnych etapów opisanych w harmonogramie zawierającym terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów oraz ich wartości,
2) fakturą za wykonanie każdego zadania wystawioną po jego zakończeniu, podpisaniu bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego zadania i przedstawieniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
2. Łączne wynagrodzenie z tytułu wykonania zadań wypłacone zostanie w wysokości 80 % wartości przedmiotu umowy. Pozostałe 20 % wynagrodzenia zostanie wypłacone po przedstawieniu Zamawiającemu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie ostatniego zadania i podpisaniu przez Strony końcowego protokołu odbioru przedmiotu umowy.
3. Podstawą do wystawienia faktur częściowych będzie:
1) protokół częściowego odbioru dokumentacji projektowej podpisany przez Wykonawcę i osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego,
2) protokół częściowego odbioru robót budowlanych podpisany przez kierownika budowy i kierowników robót oraz inspektorów nadzoru.
4. Podstawą do wystawienia faktur końcowej będzie podpisany przez obie Strony protokół końcowego odbioru przedmiotu umowy oraz decyzja na użytkowanie ostatniego zadania.
5. Należności Wykonawcy będą płatne przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze.
6. Należność Wykonawcy będzie płatna w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.
7. Za datę płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. Termin zapłaty należności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenia rachunku Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu płatności.
8. Przelew wierzytelności z tytułu faktur wystawionych na podstawie umowy nie może zostać dokonany bez wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego.
9. Faktury częściowe będą wystawione nie częściej niż raz w miesiącu za wykonanie zamkniętego etapu określonego w harmonogramie.
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, do oferty składa opłaconą polisę, a przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia:
Część 1 na kwotę nie mniejszą niż 10 000 000,00 PLN,
Część 2 na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000,00 PLN.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 25.7.2011 - 12:00.
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 25.7.2011 - 12:15.
| TI | Tytuł | PL-Warszawa: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne |
|---|---|---|
| ND | Nr dokumentu | 318775-2011 |
| PD | Data publikacji | 12/10/2011 |
| OJ | Dz.U. S | 196 |
| TW | Miejscowość | WARSZAWA |
| AU | Nazwa instytucji | Sąd Okręgowy Warszawa - Praga w Warszawie |
| OL | Język oryginału | PL |
| HD | Nagłówek | Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta |
| CY | Kraj | PL |
| AA | Rodzaj instytucji | 6 - Podmiot prawa publicznego |
| DS | Dokument wysłany | 11/10/2011 |
| NC | Zamówienie | 1 - Roboty budowlane |
| PR | Procedura | 1 - Procedura otwarta |
| TD | Dokument | 7 - Udzielenie zamówienia |
| RP | Legislacja | 4 - Unia Europejska |
| TY | Rodzaj oferty | 9 - Nie dotyczy |
| AC | Kryteria udzielenia zamówienia | 1 - Najniższa cena |
| PC | Kod CPV | 45111000 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45215000 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej 45216112 - Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych 45223000 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45231000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 45232000 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 45261000 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 45262000 - Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 45311000 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 45312000 - Instalowanie systemów alarmowych i anten 45314000 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 45315000 - Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach 45316000 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 45317000 - Inne instalacje elektryczne 45323000 - Roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych 45324000 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45331000 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45332000 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 45333000 - Roboty instalacyjne gazowe 45342000 - Wznoszenie ogrodzeń 45343000 - Roboty instalacyjne przeciwpożarowe 45421000 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45431000 - Kładzenie płytek 45432000 - Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 45442000 - Nakładanie powierzchni kryjących 45443000 - Roboty elewacyjne 45453000 - Roboty remontowe i renowacyjne 48151000 - Komputerowy system sterujący 51111000 - Usługi instalowania silników elektrycznych, generatorów i transformatorów 51810000 - Usługi instalowania zbiorników 71220000 - Usługi projektowania architektonicznego 71321000 - Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych 71327000 - Usługi projektowania konstrukcji nośnych |
| OC | Pierwotny kod CPV | 45111000 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45215000 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej 45216112 - Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych 45223000 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45231000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 45232000 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 45261000 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 45262000 - Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 45311000 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 45312000 - Instalowanie systemów alarmowych i anten 45314000 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 45315000 - Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach 45316000 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 45317000 - Inne instalacje elektryczne 45323000 - Roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych 45324000 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45331000 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45332000 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 45333000 - Roboty instalacyjne gazowe 45342000 - Wznoszenie ogrodzeń 45343000 - Roboty instalacyjne przeciwpożarowe 45421000 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45431000 - Kładzenie płytek 45432000 - Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 45442000 - Nakładanie powierzchni kryjących 45443000 - Roboty elewacyjne 45453000 - Roboty remontowe i renowacyjne 48151000 - Komputerowy system sterujący 51111000 - Usługi instalowania silników elektrycznych, generatorów i transformatorów 51810000 - Usługi instalowania zbiorników 71220000 - Usługi projektowania architektonicznego 71321000 - Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych 71327000 - Usługi projektowania konstrukcji nośnych |
| RC | Kod NUTS | PL127 |
| IA | Adres internetowy (URL) | http://www.warszawapraga.so.gov.pl |
| DI | Podstawa prawna | Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE) |
12/10/2011 S196 Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta
PL-Warszawa: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
2011/S 196-318775
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Roboty budowlane
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Sąd Okręgowy Warszawa - Praga w Warszawie
al. Solidarności 127
Osoba do kontaktów: Ewa Stępień
00-898 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 225360186
E-mail: zam.publ@warszawapraga.so.gov.pl
Faks: +48 225360187
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.warszawapraga.so.gov.pl
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: wymiar sprawiedliwości
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, wykonanie przebudowy i rozbudowy budynków oraz zagospodarowania terenu na zasadzie zaprojektuj i zbuduj przy ul. Poligonowej 3 w Warszawie dla Sądu Okręgowego Warszawa - Praga w Warszawie.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Zaprojektowanie i wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Warszawa.
Zaprojektowanie i wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Warszawa.
Kod NUTS PL127
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, wykonanie przebudowy i rozbudowy budynków oraz zagospodarowania terenu na zasadzie zaprojektuj i zbuduj przy ul. Poligonowej 3 w Warszawie dla Sądu Okręgowego Warszawa - Praga w Warszawie.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45111000, 45215000, 45216112, 45223000, 45231000, 45232000, 45261000, 45262000, 45311000, 45312000, 45314000, 45315000, 45316000, 45317000, 45323000, 45324000, 45331000, 45332000, 45333000, 45342000, 45343000, 45421000, 45431000, 45432000, 45442000, 45443000, 45453000, 48151000, 51111000, 51810000, 71220000, 71327000, 71321000
II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 22 375 075,70 PLN
Bez VAT
Bez VAT
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ZP/INW/8/11/PN
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2011/S 108-178073 z dnia 7.6.2011
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: ZP/INW/8/11/PN Część nr: 1 - Nazwa: (JAWNA) dostosowanie do wymogów sądownictwa budynku głównego oraz zagospodarowanie terenu z wyłączeniem pomieszczeń strefy niejawnej.V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
23.9.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Skanska S.A.
{Dane ukryte}
01-518 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 225612330
Faks: +48 225608301
V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 22 903 655,00 PLN
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 20 393 493,11 i najwyższa oferta 46 760 600,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 15
Wartość: 22 903 655,00 PLN
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 20 393 493,11 i najwyższa oferta 46 760 600,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 15
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Zamówienie nr: ZP/INW/8/11/PN Część nr: 2 - Nazwa: (NIEJAWNA) dostosowanie do wymogów sądownictwa budynku po serwerowni oraz pomieszczeń strefy niejawnej zlokalizowanej w budynku głównym.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
10.10.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Fadbet S.A.
{Dane ukryte}
15-182 Białystok
POLSKA
Tel.: +48 856644071
Faks: +48 856644082
V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 5 890 000,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 7 127 850,00 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 27
Wartość: 5 890 000,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 7 127 850,00 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 27
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587801
VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11.10.2011
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-07-14
Dane postępowania
| ID postępowania BZP/TED: | 17807320111 |
|---|---|
| ID postępowania Zamawiającego: | |
| Data publikacji zamówienia: | 2011-06-07 |
| Rodzaj zamówienia: | roboty budowlane |
| Tryb& postępowania [PN]: | Przetarg nieograniczony |
| Czas na realizację: | 27 miesięcy |
| Wadium: | 850000 ZŁ |
| Szacowana wartość* | 28 333 333 PLN - 42 500 000 PLN |
| Oferty uzupełniające: | NIE |
| Oferty częściowe: | TAK |
| Oferty wariantowe: | NIE |
| Przewidywana licyctacja: | NIE |
| Ilość części: | 2 |
| Kryterium ceny: | 100% |
| WWW ogłoszenia: | http://www.warszawapraga.so.gov.pl |
| Informacja dostępna pod: | Sąd Okręgowy Warszawa -Praga w Warszawie al. Solidarności 127, 00-898 warszawa, woj. mazowieckie |
| Okres związania ofertą: | 60 dni |
Kody CPV
| 45111000-8 | Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne | |
| 45215000-7 | Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej |
Wyniki
| Nazwa części | Wykonawca | Data udzielenia | Wartość |
|---|---|---|---|
| (NIEJAWNA) dostosowanie do wymogów sądownictwa budynku po serwerowni oraz pomieszczeń strefy niejawnej zlokalizowanej w budynku głównym. | Fadbet S.A. Białystok | 2011-10-10 | 7 127 850,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2011-10-10 Dotyczy cześci nr: 2 Kody CPV: 45111000 45215000 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 7 127 850,00 zł Minimalna złożona oferta: 7 127 850,00 zł Ilość złożonych ofert: 2 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 7 127 850,00 zł Maksymalna złożona oferta: 7 127 850,00 zł | |||
| (JAWNA) dostosowanie do wymogów sądownictwa budynku głównego oraz zagospodarowanie terenu z wyłączeniem pomieszczeń strefy niejawnej. | Skanska S.A. Warszawa | 2011-09-23 | 0,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2011-09-23 Dotyczy cześci nr: 1 Kody CPV: 45111000 45215000 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 0,00 zł Minimalna złożona oferta: 0,00 zł Ilość złożonych ofert: 4 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 0,00 zł Maksymalna złożona oferta: 0,00 zł |