robory dodatkowe do zamówienia na rozbudowę siedziby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przy ul. Ratajczaka 10/12 w Poznaniu polegajaće na odtworzeniu ściany murowanej piętra fabryki guzików
Opis przedmiotu przetargu: robory dodatkowe do zamówienia na rozbudowę siedziby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przy ul. Ratajczaka 10/12 w Poznaniu polegajaće na odtworzeniu ściany murowanej piętra fabryki guzików
Poznań: robory dodatkowe do zamówienia na rozbudowę siedziby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przy ul. Ratajczaka 10/12 w Poznaniu polegajaće na odtworzeniu ściany murowanej piętra fabryki guzików
Numer ogłoszenia: 66659 - 2010; data zamieszczenia: 25.03.2010
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8566700, faks 061 8566788 , strona internetowa www.wsa.poznan.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
robory dodatkowe do zamówienia na rozbudowę siedziby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przy ul. Ratajczaka 10/12 w Poznaniu polegajaće na odtworzeniu ściany murowanej piętra fabryki guzików.
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
robory dodatkowe do zamówienia na rozbudowę siedziby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przy ul. Ratajczaka 10/12 w Poznaniu polegajaće na odtworzeniu ściany murowanej piętra fabryki guzików.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.11.12.00-0, 45.23.31.40-2.
II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
SEKCJA III: PROCEDURA
Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
1. Podstawa prawnaPostępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust.1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienie wyboru trybuUzasadneineiprawne: Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki: 1) dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień dodatkowych, 2) zamówienie nies jet bjęte zamówieniem podstawowym, 3) zamówienie nieprzekracza łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, 4) zamówienie jest niezbędne do jego prawidłowego wykonania robót podstawowych, 5) zamówienie, stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, 6) z przyczyn technicznych i gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów, 7) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Uzasadnienie faktyczne: W trakcie prowadzenia prac konserwatorskich dawnej fabryki guzików, po rozebraniu dachu i odkryciu ścian wewnętrznych na piętrze północnego skrzydła budynku stwierdzono zły stan techniczny ściany uniemożliwiający oparcie na tej ścianie konstrukcji dachu wg rozwiązania określonego w projekcie budowlanym. Dla uzyskania uzasadnionego technicznie i możliwego do zaakceptowania przez Miejskiego Konserwatora Zabytków rozwiązania, Zamawiający zlecił specjaliście z zakresu konstrukcji budynków wykonanie opinii technicznej celem określenia właściwego rozwiązania technicznego. Na podstawie wniosków wynikających z opinii technicznej Inwestor wystąpił do Miejskiego Konserwatora Zabytków o wydanie pozwolenia na wykonanie dodatkowych prac konserwatorskich polegających na rozbiórce i odtworzeniu ww. ściany. Na podstawie opinii technicznej z dnia 29.07.2009r. wykonanej i pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytków Nr 587/2009 z dnia 07.09.2009r. oraz po uzgodnieniach z projektantem, stwierdza się, że należy wykonać rozbiórkę i odtworzenie ściany piętra północnego skrzydła budynku dawnej fabryki guzików. 1) Wykonanie rozbiórki i odtworzenia ściany piętra północnego skrzydła budynku nie było możliwe do przewidzenia na etapie zawierania umowy i nie zostało określone w zakresie umowy Generalnego Wykonawcy. Dokonanie oceny jej stanu technicznego było możliwe dopiero po przystąpieniu do prac konserwatorskich budynku, 2) wykonanie rozbiórki i odtworzenia ściany jest niezbędne dla realizacji całości robót modernizacji budynku dawnej fabryki guzików zgodnie z harmonogramem inwestycji i w zakresie określonym w Umowie i projekcie wykonawczym, 3) zmiana zakresu robót polegająca na rozbiórce i odtworzeniu ściany jest jedynym, na obecnym etapie realizacji inwestycji i najkorzystniejszym sposobem rozwiązania problemu złego stanu technicznego ściany. Przemawiają za tym: - najniższy koszt, - prostota rozwiązania, - możliwość zapewnienia stabilnego podparcia konstrukcji dachu bez konieczności zmiany konstrukcji określonej w projekcie wykonawczym - możliwość ocieplenia ściany. Ponieważ wykonanie rozbiórki i odbudowy ściany piętra północnego skrzydła budynku nie zostało określone w zakresie umowy Generalnego Wykonawcy, powyższe roboty są robotami dodatkowymi w stosunku do treści postanowień Umowy nr WSA.ZP/341-3/2009 z dnia 18.05.2009r.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA
Skanska S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
Poznań: roboty dodatkowe do zamówienia na rozbudowę siedziby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przy ul. Ratajczaka 10/12 w Poznaniu polegajaće na odtworzeniu ściany murowanej piętra fabryki guzików
Numer ogłoszenia: 76373 - 2010; data zamieszczenia: 06.04.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 66659 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8566700, faks 061 8566788.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
roboty dodatkowe do zamówienia na rozbudowę siedziby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przy ul. Ratajczaka 10/12 w Poznaniu polegajaće na odtworzeniu ściany murowanej piętra fabryki guzików.
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
roboty dodatkowe do zamówienia na rozbudowę siedziby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przy ul. Ratajczaka 10/12 w Poznaniu polegajaće na odtworzeniu ściany murowanej piętra fabryki guzików.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.11.12.00-0, 45.23.31.40-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01.04.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
- Skanska S.A., {Dane ukryte}, 01-518 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 85075,04 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty:
102480,00
Oferta z najniższą ceną:
102480,00
/ Oferta z najwyższą ceną:
102480,00
Waluta:
PLN.
ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
1. Podstawa prawnaPostępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybuNależy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Uzasadnienie prawne: Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki: 1) dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień dodatkowych, 2) zamówienie nies jet bjęte zamówieniem podstawowym, 3) zamówienie nieprzekracza łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, 4) zamówienie jest niezbędne do jego prawidłowego wykonania robót podstawowych, 5) zamówienie, stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, 6) z przyczyn technicznych i gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów, 7) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Uzasadnienie faktyczne: W trakcie prowadzenia prac konserwatorskich dawnej fabryki guzików, po rozebraniu dachu i odkryciu ścian wewnętrznych na piętrze północnego skrzydła budynku stwierdzono zły stan techniczny ściany uniemożliwiający oparcie na tej ścianie konstrukcji dachu wg rozwiązania określonego w projekcie budowlanym. Dla uzyskania uzasadnionego technicznie i możliwego do zaakceptowania przez Miejskiego Konserwatora Zabytków rozwiązania, Zamawiający zlecił specjaliście z zakresu konstrukcji budynków wykonanie opinii technicznej celem określenia właściwego rozwiązania technicznego. Na podstawie wniosków wynikających z opinii technicznej Inwestor wystąpił do Miejskiego Konserwatora Zabytków o wydanie pozwolenia na wykonanie dodatkowych prac konserwatorskich polegających na rozbiórce i odtworzeniu ww. ściany. Na podstawie opinii technicznej z dnia 29.07.2009r. wykonanej i pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytków Nr 587/2009 z dnia 07.09.2009r. oraz po uzgodnieniach z projektantem, stwierdza się, że należy wykonać rozbiórkę i odtworzenie ściany piętra północnego skrzydła budynku dawnej fabryki guzików. 1) Wykonanie rozbiórki i odtworzenia ściany piętra północnego skrzydła budynku nie było możliwe do przewidzenia na etapie zawierania umowy i nie zostało określone w zakresie umowy Generalnego Wykonawcy. Dokonanie oceny jej stanu technicznego było możliwe dopiero po przystąpieniu do prac konserwatorskich budynku, 2) wykonanie rozbiórki i odtworzenia ściany jest niezbędne dla realizacji całości robót modernizacji budynku dawnej fabryki guzików zgodnie z harmonogramem inwestycji i w zakresie określonym w Umowie i projekcie wykonawczym, 3) zmiana zakresu robót polegająca na rozbiórce i odtworzeniu ściany jest jedynym, na obecnym etapie realizacji inwestycji i najkorzystniejszym sposobem rozwiązania problemu złego stanu technicznego ściany. Przemawiają za tym: - najniższy koszt, - prostota rozwiązania, - możliwość zapewnienia stabilnego podparcia konstrukcji dachu bez konieczności zmiany konstrukcji określonej w projekcie wykonawczym - możliwość ocieplenia ściany. Ponieważ wykonanie rozbiórki i odbudowy ściany piętra północnego skrzydła budynku nie zostało określone w zakresie umowy Generalnego Wykonawcy, powyższe roboty są robotami dodatkowymi w stosunku do treści postanowień Umowy nr WSA.ZP/341-3/2009 z dnia 18.05.2009r.
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: | 6665920100 |
---|---|
ID postępowania Zamawiającego: | |
Data publikacji zamówienia: | 2010-03-24 |
Rodzaj zamówienia: | roboty budowlane |
Tryb& postępowania [WR]: | Zamówienia z wolnej ręki |
Czas na realizację: | - |
Wadium: | - |
Oferty uzupełniające: | NIE |
Oferty częściowe: | NIE |
Oferty wariantowe: | NIE |
Przewidywana licyctacja: | NIE |
Ilość części: | 1 |
Kryterium ceny: | 100% |
WWW ogłoszenia: | www.wsa.poznan.pl |
Informacja dostępna pod: | |
Okres związania ofertą: | 0 dni |
Kody CPV
45111200-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne | |
45233140-2 | Roboty drogowe |
Wyniki
Nazwa części | Wykonawca | Data udzielenia | Wartość |
---|---|---|---|
roboty dodatkowe do zamówienia na rozbudowę siedziby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przy ul. Ratajczaka 10/12 w Poznaniu polegajaće na odtworzeniu ściany murowanej piętra fabryki guzików | Skanska S.A. Warszawa | 2010-04-05 | 102 480,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2010-04-05 Dotyczy cześci nr: 1 Kody CPV: 451112000 452331402 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 102 480,00 zł Minimalna złożona oferta: 102 480,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 102 480,00 zł Maksymalna złożona oferta: 102 480,00 zł |