Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania : Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Zwierzyniec w otulinie Roztoczańskiego Parku Narodowego.

Opis przedmiotu przetargu: Obowiązki inspektora nadzoru : 1. Szczegółowe zapoznanie się z dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, z umową na wykonanie robót budowlanych, warunkami pozwolenia na budowę, jak również terenem, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami, 2. Uczestniczenie w spotkaniach i naradach budowy organizowanych przez Zamawiającego w trakcie trwania inwestycji, 3. Kontrola zgodności realizacji inwestycji z opracowanym harmonogramem finansowo - rzeczowym oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, 4. Weryfikacja harmonogramów rzeczowo - finansowych na kolejne lata budżetowe realizacji inwestycji w terminie 3 dni od daty przekazania przez Wykonawcę robót. 5. Kontrolowanie poprzez stały nadzór sprawowany w godzinach wykonywania robót i rozliczanie budowy od strony kosztowej, potwierdzanie wykonanych przez Wykonawcę robót oraz ich zakresu finansowego - w szczególności zgodności z opracowanym przez Wykonawcę robót harmonogramem finansowo - rzeczowym, w protokołach odbioru robót stanowiących podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę robót, 6. Zgłaszanie potrzeby wykonania robót dodatkowych i zamiennych, przygotowanie Protokołu konieczności na te roboty wraz z analizą kosztową, 7. Opiniowanie wniosków w sprawie zmiany sposobu wykonania robót, w tym zmiany materiałów, urządzeń, oraz przedstawianie (korzystnych) wniosków do akceptacji przez Zamawiającego i autora projektu, 8. Rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót, a w razie potrzeby w uzgodnieniu z Zamawiającym - zaciąganie opinii u autora projektu, 9. Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonywania robót oraz innych dokumentów budowy, 10. Ujawnianie występujących na nadzorowanej budowie nieprawidłowości i im przeciwdziałanie. W razie stwierdzenia niezgodności wykonywania robót z dokumentacją projektową, nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wad w wykonywaniu robót lub w prowadzeniu robót w sposób mogący narazić Zamawiającego na straty, inspektor nadzoru zwraca na to uwagę kierownikowi budowy i w porozumieniu z Zamawiającym podejmuje odpowiednie decyzje, które wpisuje do dziennika budowy i zawiadamia o nich na piśmie Zamawiającego, wykonawcę robót i autora projektu, 11. Potwierdzanie aktualnego stanu robót w razie przerwy w robotach oraz w innych wypadkach, gdy zajdzie potrzeba ustalenia ilości, jakości i wartości robót w zakresie niezbędnym do rozliczenia Wykonawcy robót z Zamawiającym, 12. Uczestniczenie w kontrolach prowadzonych przez właściwe organy nadzoru i współudział przy realizacji ewentualnych zaleceń pokontrolnych, 13. Przygotowanie czynności związanych z odbiorem końcowym obiektu, weryfikacja dokumentów odbiorowych i prowadzenie czynności odbioru, 14. Weryfikacja opracowanych przez Wykonawcę robót dokumentów pozwalających na przygotowanie protokołów przejęcia środków trwałych, 15. Przygotowanie danych rzeczowych i finansowych niezbędnych do końcowego rozliczenia inwestycji, 16. Nadzór i wyegzekwowanie usunięcia wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego robót, 17. Opracowanie opinii dotyczących wad przedmiotu odbioru uznanych za nienadające się do usunięcia oraz wnioskowanie o obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy robót, 18. Weryfikacja inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej wraz z ich akceptacją i zatwierdzeniem, 19. Egzekwowanie od Wykonawcy robót usunięcia usterek zgłaszanych przez użytkownika w trakcie trwania gwarancji i ich odbiór, 20. Udział w pracach komisji powołanych do dokonania przeglądów gwarancyjnych dla zrealizowanej inwestycji, objętej pełnionym nadzorem inwestorskim i o ile zajdzie taka potrzeba w pracach komisji powołanych do ustalenia przyczyn stwierdzonych wad i usterek na realizowanym zadaniu inwestycyjnym, 21. Udział w pracach związanych z uzyskaniem decyzji na użytkowanie obiektu. Nadzór będzie sprawowany przez zespół inspektorów nadzoru inwestorskiego, posiadających uprawnienia, w składzie : 1. Koordynator zespołu - inspektor nadzoru robót budowlanych w branży konstrukcyjno - budowlanej, 2. Inspektor nadzoru robót branży sanitarnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych, 3. Inspektor nadzoru robót branży elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 4. Inspektor nadzoru robót drogowych. Ogólna charakterystyka zadania inwestycyjnego : 1 Budowa nowego reaktora oraz budynku wielofunkcyjnego oczyszczalni ścieków z pomieszczeniami i urządzeniami towarzyszącymi - nowy obiekt posadowiony obok istniejącego obiektu zespołu reaktora oczyszczalni ścieków. Zbiornik nowego reaktora będzie wykonany w konstrukcji żelbetowej o wymiarach zewnętrznych 18,00m x 23,10m x 5,70m wraz ze zbiornikiem magazynowania osadu nadmiernego, zespolonego z reaktorem o wymiarach 15,90m x 4,0m x 5,13m . Przyległe pomieszczenie techniczne przeznaczone na stanowiska stacji mechanicznego odwadniania osadów, piaskownika, sita tercjalnego, urządzeń pomiaru przepływu ścieków oczyszczonych z płytą fundamentową w konstrukcji żelbetowej będzie miało wymiary 8,66m x 18,0m. Część kubaturowa nadziemna jako przykrycie reaktora wraz z pomieszczeniami technicznymi zostanie wykonana w formie hali jednoprzęsłowej o lekkiej konstrukcji stalowej z dachem dwuspadowym z systemowym doświetleniem o wymiarach 36,0m x 18,0m x 8,3m. W części technologicznej obiektu zaprojektowano wyposażenie reaktora oraz pomieszczenia technicznego. Obiekt wyposażony: w wentylację grawitacyjną i mechaniczną; instalację elektryczną; instalacje rurociągów technologicznych; pomosty eksploatacyjne z konstrukcjami wsporczymi urządzeń technologicznych. 1.1 Wyposażenie technologiczne: Komory reaktora oczyszczania biologicznego 1.1.1 Rozdzielacz ścieków z armaturą sterującą (zasuwy), 1.1.2 Separator fluidalny biologiczny, 1.1.3 Strefa anoksyczna i denitryfikacji, 1.1.4. Stacja dmuchaw, 1.1.5. Stacja PIX, 1.1.6 Odprowadzenie osadu nadmiernego, 1.1.7 . Zbiornik osadu nadmiernego, 1.1.8. Stacja mechanicznego odwadniania osadu, 1.1.9. Stacja higienizacji osadu, 1.1.10. Sito tercjalne, 1.1.11. Pomiar ścieków, 1.1.12. Mechaniczne odwadnianie, 1.1.13. Nawiew, 1.1.14. Wywiew, 2. Budynek zespolonego obiektu pompowni ścieków surowych i punktu przyjęcia ścieków dowożonych - nowy obiekt posadowiony w zespole z istniejącą komorą ścieków surowych. Obudowa istniejącej komory płytą żelbetową stanowiącą fundament posadowienia hali w lekkiej konstrukcji stalowej z dachem dwuspadowym z systemowym doświetleniem o wymiarach 34,7m x 11,3m x 6,3m; wysokość ścian bocznych 4,0m. Wymiary wewnętrzne komory pompowni: średnica 6,0 m, głębokość 7,29 m. Konstrukcja komory żelbetowa. W płycie obiektu będzie wykonany zbiornik ścieków dowożonych o wymiarach 8,5m x 4,0m x 3,0m. W części technologicznej obiektu zaprojektowano wyposażenie pompowni ścieków surowych oraz punktu zlewnego ścieków dowożonych. Obiekt będzie wyposażony: w instalacje wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej wyposażoną z elementami dezodoryzacji; instalację elektryczną; instalacje rurociągów technologicznych. 2.1. Wyposażenie technologiczne: Pompownia ścieków surowych : 2.1.1 Krata mechaniczna schodkowa, 2.1.2. Prasa skratek, 2.1.3. Pompa zatapialna ścieków surowych, Punkt zlewny ścieków dowożonych : 2.1.4. Stacja zlewcza, 2.1.5. Zbiornik ścieków dowożonych, Wentylacja, instalacja wyposażona w szuflady do środków dezodoryzacji 2.1.6. Nawiew, 2.1.7. Wywiew, 3. Zasilanie energetyczne - z istniejącego obiektu. 4. Instalacje elektryczne wewnętrzne - obejmuje następujący zakres: - instalację oświetlenia podstawowego - instalację oświetlenia awaryjnego - instalację zasilania urządzeń wentylacyjnych - instalację gniazd siłowych 400V - instalację gniazd jednofazowych 230V - instalację ochrony od porażeń i połączeń wyrównawczych - instalację zasilania urządzeń technologicznych (dostawa jako integralna cześć dostawy urządzeń technologicznych) - instalację sterowania urządzeń technologicznych (dostawa jako integralna cześć dostawy urządzeń technologicznych) - rozdzielnica elektryczna R1 w budynku 5. Rurociągi międzyobiektowe - zostanie uzupełniona sieć istniejąca o następujące kolektory: - remont odcinka kolektora głównego DN400mm ścieków surowych zlokalizowanego wzdłuż rzeki Wieprz w zakresie: kamerowania istniejącego odcinka o długości ok. 1600 mb (wykonanie powinno nastąpić w momencie przed przystąpieniem do prac remontowych), wykonanie nowego rurociągu w wybranych odcinkach kolektora technologią przecisku (krakingu), uszczelnienie istniejących studni rewizyjnych; - rozbudowa wodociągu obiektowego DN50mm z przyłączami do obiektu wielofunkcyjnego oraz budynku pompowni i punktu przyjęcia ścieków dowożonych; - kolektor DN150 ścieków surowych odpływających z budynku wielofunkcyjnego; - kolektorów tłocznych ścieków surowych 3xPE110 łączących pompownię z reaktorem; - kolektora zrzutowego DN250 ścieków oczyszczonych - kolektora by-pass DN250 ścieków surowych 6. Drogi i place manewrowe - zakres opracowania obejmuje drogę dojazdową, będącą drogą wlotową do drogi gminnej ul. Dębowa, oraz place wewnętrzne na terenie oczyszczalni. Wlot drogi dojazdowej do oczyszczalni nawiązano do wysokości istniejącej ulicy. 7. Ogrodzenie - wymiana istniejącego ogrodzenia na ogrodzenie z siatki zgrzewanej w ramach stalowych na słupkach o rozstawie 3m osadzonych w gniazdach cokołów; wysokość siatki 2m; słupki z teownika 100/100/11mm. Furtka o szerokości 1,2m z siatki zgrzewanej w ramach z kątowników, bez pasa dolnego, o wys. 1,8m na gotowych słupkach osadzonych w fundamencie betonowym. Brama wjazdowa szerokości 5m samonośna przesuwna z siatki zgrzewanej wys. 2,1m. Materiał - stal gorąco cynkowana. 8. Sterowanie i Aparatura Kontrolno Pomiarowa. 9. Rozruch technologiczny i przekazanie do eksploatacji. Realizacja inwestycji winna być zakończona rozruchem technologicznym oraz przeszkoleniem załogi eksploatatora wraz z opracowaniem Instrukcji Eksploatacji Oczyszczalni. Za zakończenie rozruchu technologicznego uważa się otrzymanie założonych parametrów oczyszczania ścieków potwierdzone trzykrotnym pobraniem prób i wykonaniem analizy z pozytywnym wynikiem przez jednostki badawcze - laboratoria do tych celów uprawnione. Kompleksowy rozruch oczyszczalni winien przebiegać wg Instrukcji Rozruchu Technologicznego Oczyszczalni Ścieków opracowanej przez Wykonawcę i uzgodnionej z Inżynierem Kontraktu. Opracowanie Instrukcji Rozruchu Technologicznego powinno być oparte o rozdz. ST-24.01.00 Specyfikacji Technicznej. Przed przystąpieniem do rozruchu Wykonawca ma obowiązek wyposażyć obiekt oczyszczalni w odpowiedni sprzęt eksploatacyjny, narzędzia, sprzęt BHP i p. poż. oraz odpowiednie instrukcje, w tym BHP i ppoż