Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, tj. świadczenia usług związanych z zarządzaniem, kontrolą, nadzorem, rozliczeniem finansowym budowy i dofinansowania robót budowlanych w czasie realizacji projektu inwestycyjnego pn.„Budowa Centrum Przesiadkowego w Siedlcach"

Opis przedmiotu przetargu: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pn. : Pełnie funkcji Inżyniera Kontraktu, w sposób i na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (Dz. U. 2017 poz. 1332 ze zm.).i niniejszej umowie oraz Nadzoru autorskiego, zwanego w dalszej części Wykonawcą, w czasie realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum Przesiadkowego w Siedlcach” Zakres robót budowlanych obejmuje w szczególności: a) PZT (Plan Zagospodarowania Terenu) przy ul. Partyzantów i ul. Składowej (w głębi terenu) w Siedlcach – wg opracowania projektowego: • dwupoziomowy parking otwarty dla samochodów osobowych: wymiary w rzucie poziomym- 52,55m x 78,58m, wysokość do górnej krawędzi osłon na II poziomie- 6,70m; wysokość kalenicy dachu – 8,10m; dachy jednospadowe o kącie nachylenia 5° i 6°; • wiata autobusowa: wymiary w rzucie poziomym – 44,0m x 47,0m; wysokość z attyką – 8,13 m; wysokość w kalenicy dachu – 8,13m; dach dwuspadowy o kącie nachylenia - 3°; • budynek obsługi: wymiary w rzucie poziomym – 7,06m x 13,06m; wysokość kalenicy i attyki – 3,75m; dach płaski, jednospadowy o kącie nachylenia 2°; • parkingi naziemne dla samochodów osobowych, • miejsce postojowe dla autobusów, • drogi wewnętrzne, place manewrowe, chodniki, ścieżki rowerowe wykonane z kostki betonowej, • mury oporowe, • zjazd (z I poziomu parkingu otwartego) dla samochodów osobowych do ulicy Partyzantów, • infrastruktura techniczna: sieć wodociągowa z hydrantami, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć kanalizacji deszczowej z wpustami i odprowadzeniami liniowymi, • sieć energetyczna eNN z oświetleniem terenu, przyłącze kanalizacji teletechnicznej • ogrodzenie istniejącej stacji trafo, brama, barierka przy granicy z terenem kolejowym. b) Budowę dwupoziomowego parkingu otwartego dla samochodów osobowych z instalacją – wg opracowania projektowego: • obiekt użyteczności publicznej – parking dla samochodów osobowych z miejscami dla rowerów na I poziomie • powierzchnia całkowita Pc = 7 440,72 m2 • wysokość obiektu z elementami obudowy II poziomu: 6,70 m, szerokość: 52,55 m, długość: 78,58 m. wyposażenie w instalacje: - ENERGETYCZNA: projektowane przyłącze, oświetlenie – wg projektu branży elektrycznej. - INSTALACJA PIORUNOCHRONNA: wg projektu instalacji elektrycznej - WODY OPADOWE: odprowadzane do wewnętrznej kanalizacji deszczowej – wg projektu branży sanitarnej. c) Budowę wiaty autobusowej– wg opracowania projektowego: • obiekt użyteczności publicznej – wiata przystankowa dla autobusów komunikacji miejskiej i dalekobieżnej. • powierzchnia zabudowy: Pz =2 068,0 m2 • Wysokość z attyką w najniższym narożniku: 7,21 m, szerokość: 44,00 m. długość: 47,00 m., dach: dwuspadowy, kąt nachylenia 3° / 5,2%. attyka: wysokość – 2,2 m. • Obiekt dostępny dla osób niepełnosprawnych ruchowo poprzez wyprofilowanie krawężników chodników i wysp przystankowych – wg projektu branży drogowej. • Obiekt wyposażony w tablice informacyjne świetlne i informację dźwiękową – wg projektu branży elektrycznej. d) Budowę budynku obsługi– wg opracowania projektowego: • obiekt użyteczności publicznej – toalety dla pasażerów, kierowców i obsługi centrum, pomieszczenie techniczne i pomieszczenie obsługi centrum przesiadkowego. • powierzchnia całkowita Pc = 92,20 m2 • wysokość: 3,75 m, szerokość: 7,06 m, długość: 13,06 m. • wyposażenie w instalacje  energetyczna: projektowane przyłącze, oświetlenie – wg projektu branży elektrycznej  instalacja piorunochronna: wg projektu instalacji elektrycznej  woda i kanalizacja sanitarna: projektowane przyłącza - wg projektów instalacji sanitarnych  grzejniki elektryczne - wg projektów branżowych  c.w.: elektryczne podgrzewacze wody - wg projektów branżowych. e) Budowę kanalizacji deszczowej– wg opracowania projektowego: Wody opadowe z projektowanego Centrum przesiadkowego będą odprowadzane do projektowanych kanałów deszczowych. Wpusty deszczowe zaprojektowano w najniższych miejscach niwelety i odpowiedniej odległości między sobą aby umożliwić spływ wody. Główny kanał zbierający wody deszczowe zaprojektowano z rur PVC litych o średnicy 400mm. Pozostałe kanały zaprojektowano z rur PVC Ø315mm i Ø250mm o ściance litej wg normy PN-EN 1401 kanalizacyjnych typu ciężkiego (SN8kN/m2). Studnie rewizyjne zaprojektowano z PE/PVC-U lub równoważnych o średnicach Ø425mm. Włazy kanalizacyjne wg PN-EN124 typu ciężkiego D400 z ryglami. Dodatkowo na kanale głównym zaprojektowano studnie z betonu C35/45 DN1200mm. Włazy kanalizacyjne wg PN-EN124 typu ciężkiego D400 z ryglami. W związku z ograniczoną ilością zrzutu wód deszczowych na kanale głównym zaprojektowano 2 zintegrowane studnie rewizyjne z GRP o średnicy Ø2000mm pomiędzy którymi zaprojektowano rurę kanalizacyjną GRP Ø1600mm pełniącą rolę zbiornika retencyjnego. Kineta, część złazowa (komin studni) oraz spocznik długości 100mm w całości wykonane z GRP (10kN/m2). Na odpływie ze studni D2 zaprojektowano regulator przepływu o przepustowości 50l/s. f) Budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – wg opracowania projektowego Kanał sanitarny zaprojektowano z rur PVC litych o średnicy Ø250mm o ściance litej wg normy PN-EN 1401 kanalizacyjnych typu ciężkiego (SN8kN/m2). Studnie rewizyjne zaprojektowano z PE/PVC-U lub równoważnych o średnicach Ø600mm i Ø425mm. Włazy kanalizacyjne wg PN-EN124 typu ciężkiego D400. Przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku obsługi zaprojektowano z rur PVC litych o średnicy Ø200mm o ściance litej wg normy PN-EN 1401 kanalizacyjnych typu ciężkiego (SN8kN/m2). Sieć wodociągową projektuje się z rur PE100 SDR 17 łączonych za pomocą zgrzewania elektrooporowego o średnicach Ø225, Ø160 i Ø110mm. Zaprojektowano włączenie do istniejącego wodociągu Ø250 mm. Włączenia w węźle dokonać za pomocą trójnika kołnierzowego żeliwnego redukcyjnego DN250/200mm. Sieć wodociągową uzbrojono w nadziemne hydranty p. poż. Ø80 zlokalizowane w oznaczonych miejscach na projektowanej sieci wodociągowej. Do zamykania dopływu wody w wyznaczonym miejscu w węźle zamontować na projektowanej sieci wodociągowej zasuwę (Z) z klinem gumowym i miękkim uszczelnieniem dn=200mm. Wrzeciono zasuwy przedłużyć obudową do zasuw i zabezpieczyć skrzynką żeliwną, którą należy oznakować tabliczką z domiarem. g) Roboty drogowe – wg opracowania projektowego: • wykonanie jezdni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm, • wykonanie chodników z betonowej kostki brukowej bet. gr. 8cm, • wykonanie zjazdów z betonowej kostki brukowej bet. gr. 8 cm, • wykonanie oznakowania pionowego, • wykonanie oznakowania poziomego, h) Budowę informacji parkingowej i monitoringu na dwupoziomowym parkingu otwartym dla samochodów osobowych • systemu zliczania miejsc na parkingu z pętlami indukcyjnymi oraz tablicą LED prezentująca aktualną ilość wolnych miejsc • systemu Monitoringu Video w technologii IP i) Budowę instalacji elektrycznej - wiata przystankowa– wg opracowania projektowego • Zasilenie w energię elektryczną • Instalacja oświetlenia • System informacji pasażerskie/przystankowej • kompletnego systemu informacji pasażerskiej obejmującego projekt budowlany dla lokalizacji 9 tablic przystankowych na terenie miasta Siedlce i 1 tablicy przystankowej w gminie Wiśniew oraz 1 tablicy przystankowej w gminie Zbuczyn wraz z uzyskaniem wszystkich pozwoleń na budowę w imieniu inwestora. Przewidywany harmonogram realizacji zamówienia: Po podpisaniu umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumentację projektową na podstawie, której realizowane będzie wykonanie robót budowlanych. Planowany termin zakończenia robót budowlanych przewiduje się do dnia: 04.09.2018r. 2. Informacja o Przedmiocie Zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu i Nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót budowlanych projektu inwestycyjnego pn. „Budowa centrum przesiadkowego w Siedlcach” Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu będzie polegało na zarządzaniu, kontroli, nadzorze inwestorskim i rozliczeniu realizacją projektu. Zadanie będzie realizowane w oparciu o Szczegółowy opis zadania, wynikający z dokumentacji projektowej, która została zamieszczona na stronie internetowej, pod adresem: http://www.bip.siedlce.pl/index.php?type=4&name=bt136&func=selectsite&value[0]=mnu5&value[1]=9 3.Obowiązki Inżyniera Kontraktu: -w zakresie spraw ogólnych, wstępnych i organizacyjnych. Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie wykonywać swoje zasadnicze obowiązki i uprawnienia, rozpatrując sytuacje zaistniałe w ramach realizacji projektu inwestycyjnego, biorąc pod uwagę wszystkie istotne okoliczności. Aktywnie i kompetentnie działać na rzecz prawidłowego wykonania inwestycji. Inżynier Kontraktu winien wykonywać swoje obowiązki i uprawnienia za pomocą personelu posiadającego odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zagadnieniach związanych z realizacją inwestycji, jak również, w przypadku gdy prawo tego wymaga, posiadających stosowane uprawnienia, itd., których posiadanie zostanie potwierdzone właściwymi dokumentami. Zawsze tam gdzie będzie to stosowne i nie pozostanie w sprzeczności z umową zawartą z Zamawiającym lub etyką zawodową, Inżynier winien chronić przede wszystkim interesy Zamawiającego. Do Inżyniera Kontaktu należeć będzie doradztwo we wszystkich sprawach związanych z wykonywaniem inwestycji i wyrażanie w tym zakresie opinii, w razie konieczności w tym w zakresie przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. -w zakresie weryfikacji dokumentacji projektowej. Zamawiający, w ciągu 7 dni od daty podpisania Umowy, przekaże Wykonawcy dokumentację projektową. Zadaniem Zespołu Inżyniera Kontraktu będzie: • przed rozpoczęciem robót należy zweryfikować i zaopiniować przekazaną dokumentację projektową w ciągu 14 dni od daty kontraktowego przekazania przez Zamawiającego, • w zakresie stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji Inwestycji z dokumentacją projektową, • w zakresie uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, zgłoszonych przez Kierownika budowy w terminie 7 dni od daty otrzymania takiego wniosku, - w zakresie nadzoru inwestorskiego: • Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany będzie pełnić wszelkie czynności wielobranżowego nadzoru inwestorskiego, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, w zakresie wynikającym ze Specyfikacji Zadania i innych dokumentów związanych z realizacją i finansowaniem inwestycji, w sposób zapewniający bardzo dobrą jakość wykonawstwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. • Nadzór będzie sprawowany przez zespół inspektorów nadzoru inwestorskiego w składzie: a) Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej, b) Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności mostowej, c) Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci gazowych, cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, d) Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych , e) Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci telekomunikacyjnych. f) Inspektor nadzoru inwestorskiego terenów zieleni. • Inżynier Kontraktu i personel przez niego powołany będzie uczestniczył w przekazaniu terenu budowy. • Inżynier Kontraktu upewni się, że budowa będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz planem BIOZ. • Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie dostosować swoje godziny pracy i swojego personelu (branżowych Inspektorów nadzoru inwestorskiego) do godzin pracy Wykonawcy, w ramach ogólnie obowiązujących przepisów Prawa pracy i Prawa budowlanego. • Przybycie na plac budowy Inspektora Nadzoru inwestorskiego w czasie 5 godzin od momentu zgłoszenia w formie pisemnej bądź drogą elektroniczną takiego obowiązku przybycia przez Zamawiającego. • Dokumentowanie prac w postaci dokumentów roboczych, dokumentów zawierających istotne kwestie oraz notatek służbowych. • Prowadzenie pełnej dokumentacji wszystkich spotkań oraz narad, w których uczestniczy lub które prowadzi Inżynier w tym w szczególności sporządzanie protokołów z narad oraz przekazywanie ich Zamawiającemu i Wykonawcy robót w terminie 3 dni roboczych od dnia narady. • sporządzanie Raportów miesięcznych z postępu robót uwzględniających zaawansowanie finansowe na dany miesiąc. Raporty za miesiąc poprzedni powinny zostać złożone do każdego 10 dnia następnego m-ca. Dokumenty, raporty oraz korespondencje opracowywane przez Inżyniera Kontraktu powinny być przez niego przedstawiane Zamawiającemu oraz Wykonawcy robót. • Przygotowanie i przedłożenie Zamawiającemu do uzgodnienia „Organizację i metodologię nadzoru inwestorskiego” opisującą przede wszystkim zasady obiegu dokumentów i inne niezbędne wytyczne, wg których mają postępować uczestnicy inwestycji. W tym także, zaproponować i uzgodnić z Zamawiającym wzory wszystkich wymaganych raportów z postępu i stanu realizacji prac, raportów inspekcyjnych, protokołów odbiorów częściowych i końcowego, protokołów Prób Eksploatacyjnych oraz innych dokumentów mających być w użyciu w ramach realizacji zadania. • Przygotowanie i przedłożenie Zamawiającemu do uzgodnienia i akceptacji Zasady Kontroli Jakości, jakie stosować będzie Inżynier Kontraktu i Jego personel wobec Wykonawcy robót. • Inspektorzy nadzoru zobowiązani są do wykonywania również innych obowiązków, których wykonanie należy zakwalifikować jako obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego. - w zakresie realizacji inwestycji: Inspektor nadzoru inwestorskiego nie może podejmować decyzji, które wymagałyby zwiększenia nakładów finansowych przewidzianych w umowie z Wykonawcą robót. Jeżeli takie sytuacje wystąpią, zwiększenie kosztów musi być zatwierdzone przez Zamawiającego. Wyjątkiem od tej zasady są przypadki, gdy zaniechanie wykonania robót innych niż wymienione w umowie z Wykonawcą mogłoby spowodować zagrożenie dla życia ludzi lub katastrofę budowlaną. 1. Inżynier Kontraktu i Jego personel są przedstawicielami Zamawiającego na budowie, upoważnionymi do podejmowania decyzji dotyczących zagadnień technicznych budowy w ramach dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, przepisów Prawa budowlanego oraz umowy o jej realizację, w ścisłym porozumieniu z Zamawiającym. 2. Nadzór sprawowany będzie na podstawie oświadczeń Inspektorów nadzoru inwestorskiego o przyjęciu obowiązków, w zakresie odpowiadającym poniższym wymaganiom, zgodnie z zawartą pomiędzy stronami umową oraz przepisami Prawa budowlanego i sztuką budowlaną. 3. Funkcja Inżyniera Kontraktu rozpoczyna się z chwilą złożenia przez niego oświadczenia o podjęciu obowiązków nadzoru inwestorskiego nad budową. 4. W razie odbioru przedmiotu umowy z wadami nadającymi się do usunięcia, obowiązki Inspektora nadzoru inwestorskiego wygasają po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia tych wad. 5. Inżynier Kontraktu będzie miał obowiązek uczestniczyć bez oddzielnego wynagrodzenia w czynnościach związanych z ujawnieniem i kontrolą usunięcia przez wykonawcę robót budowlanych, wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi, ustalonym na 10 lat (według oferty wykonawcy robót budowlanych) od daty odbioru końcowego robót. 6. Obowiązkiem Inżyniera Kontraktu i Jego personelu jest dokonanie odpowiedniego wpisu w Dzienniku budowy o objęciu funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego jak również wszelkich zmian w sprawowaniu tej funkcji i czynności w toku realizacji budowy. 7. Informowanie Zamawiającego o obecności niezgłoszonych Podwykonawców na budowie w ciągu 2 dni od powzięcia informacji o obecności niezgłoszonych Podwykonawców. 8. Inżynier zobowiązany będzie monitorować postępy w realizacji i stan realizacji Zadania na ich zgodność z zatwierdzoną Dokumentacją projektową, pozwoleniami na budowę, zatwierdzonymi przez Zamawiającego Harmonogramami rzeczowo-finansowymi, Ofertami Wykonawców inwestycji oraz obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. W tym także identyfikować na bieżąco potencjalne ryzyka, zagrożenia i obszary problemowe oraz podejmować odpowiednie środki zaradcze, a także informować Zamawiającego w przypadku zaistnienia przeszkód i zakłóceń w realizacji inwestycji, które mogą spowodować istotne opóźnienie lub mieć inne niekorzystne konsekwencje. Zakres obowiązków i uprawnień Inspektora nadzoru inwestorskiego określają art. 25 i 26 ustawy 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2017 poz. 1332 ze zm.). - w okresie realizacji budowy Personel Inżyniera Kontraktu zobowiązany jest do: a) prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz praktyką inżynierską. b) kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę Robót zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy. c) kontrolowanie zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu. d) organizowanie oraz przewodniczenie naradom technicznym dotyczącym postępu robót (Rady Budowy), w których udział biorą przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w realizację umowy i budowę stron (Wykonawca Robót, Inżynier, Zamawiający oraz inni oficjalni obserwatorzy) raz na miesiąc. e) kontroli zgodności robót z warunkami zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, przepisami techniczno - budowlanymi, zasadami bezpieczeństwa obiektu w toku budowy i przyszłego użytkownika oraz z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, f) kontroli ilości i wartości wykonywanych robót przed odbiorem zakończonego przedmiotu umowy, g) kontroli prawidłowości zafakturowania wykonanych robót, w tym robót zafakturowanych do odbioru częściowego. h) kontroli prawidłowości prowadzenia Dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót, i) Inżynier Kontraktu powinien nadzorować budowę (roboty budowlane) w takich odstępach czasu aby zapewniona była skuteczność nadzoru oraz zależnie od potrzeb Wykonawcy i Zamawiającego, j) dokonywania bieżącego przeglądu Dziennika budowy, potwierdzając swoją obecność i dokonane czynności stosownym zapisem podczas każdorazowego pobytu na budowie, k) inspektorzy nadzoru inwestorskiego mają prawo dokonywania zapisów w Dzienniku budowy wyłącznie w zakresie powierzonych im czynności nadzoru, l) sprawdzenia posiadanych przez Kierownika budowy odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań) dotyczących dostarczanych materiałów i innych wyrobów w zakresie zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru, m) czuwania nad przestrzeganiem zakazu wbudowywania materiałów i wyrobów nie zgodnych z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie, n) w razie stwierdzenia niezgodności wykonywania robót budowlanych z dokumentacją projektową, nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robót w sposób powodujący podwyższenie kosztów budowy bądź mogących narazić Zamawiającego na straty, Inżynier Kontraktu zwraca na to uwagę Kierownikowi budowy i w porozumieniu z Zamawiającym podejmuje odpowiednie decyzje, które wpisuje do Dziennika budowy, wyznaczając termin ich wykonania zawiadamiając o tym na piśmie Zamawiającego, Wykonawcę robót oraz autora projektu, o) sprawdzania robót ulegających zakryciu lub zanikających najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych po zgłoszeniu ich przez Kierownika budowy zapisem w Dzienniku budowy, p) żądania dokonania przez Wykonawcę, na jego koszt, odkrywek elementów robót budzących wątpliwości, w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem, a także dokonania prób niszczących wykonanych robót (odkucia, wycinki), q) stwierdzenia wykonania przez służbę geodezyjną powykonawczych pomiarów inwentaryzacyjnych, a także sprawdzenia zgodności usytuowania obiektów z dokumentacją projektową. Wykonanie tych czynności Inżynier Kontraktu oraz Inspektorzy nadzoru stwierdzają zapisem w Dzienniku budowy, r) weryfikowania i sprawdzania wszelkich dokumentów stanowiących podstawę do wystawiania przez Wykonawcę faktury częściowej i końcowej, w zakresie określonym w umowie zawartej przez Zamawiającego i Wykonawcę robót. Podstawą wystawiania faktury częściowej/końcowej będzie protokół odbioru robót podpisany i sprawdzony przez Inżyniera Kontraktu i jego personel oraz przedstawicieli Zamawiającego jak również dostarczony kompletnych dokumentów (operat powykonawczy), s) załączone do odbiorów dokumenty winny być sprawdzone i podpisane przez: Inżyniera Kontraktu i Inspektorów nadzoru oraz Kierownika Budowy. t) rozstrzygania wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót w porozumieniu z Kierownikiem budowy, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu bądź rzeczoznawców. u) uczestniczenia w przeprowadzonych przez Wykonawcę próbach, rozruchach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń, a także w komisjach technicznych powoływanych do oceny lub rozstrzygnięcia technicznych spraw budowy w toku jej realizacji, v) wyegzekwowania od Wykonawcy Robót i sprawdzenia wszystkich dokumentów niezbędnych do zakończenia robót. w) kontrolowanie, aby wprowadzone zmiany i uzupełnienia dokumentacji projektowej nie powodowały zmian w realizacji inwestycji na niekorzyść Zamawiającego. - w zakresie odbioru robót Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do: a) po zakończeniu robót oraz po wykonaniu przewidzianych w odrębnych przepisach i umowie prób, rozruchów oraz sprawdzeń. Inżynier Kontraktu potwierdza w Dzienniku budowy zapis Kierownika budowy o gotowości do odbioru oraz należyte uporządkowanie terenu budowy, b) przygotowania we współdziałaniu z pozostałymi uczestnikami procesu inwestycyjnego materiały, które są niezbędne do rozliczenia wykonanych robót i oceny osiągniętych efektów rzeczowych w okresie przygotowania inwestycji do odbioru, c) sprawdzenia kompletności przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia odbioru, d) uczestniczenia w czynnościach odbioru, e) przejęcia od Kierownika budowy dokumentacji powykonawczej, Dziennika budowy, Książki obmiarów, jak również kompletnej dokumentację prób i sprawdzeń oraz wszelkich dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia odbioru końcowego (w tym badania skuteczności wykonanych ekranów akustycznych) oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu, f) sporządzenie dowodów przekazania-przejęcia na majątek środków trwałych OT i PT. g) wystawienia końcowych dokumentów rozliczeniowych zgodnie z wymaganiami instytucji finansującej projekt. - w zakresie monitorowania i rozliczenia projektu Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do: Monitorowania przebiegu realizacji i całkowitego rozliczenia (rzeczowego i finansowego) projektu pn.: „Budowa Centrum Przesiadkowego w Siedlcach” zgodnie z umową o dofinansowanie projektu zawartą pomiędzy Beneficjentem a Instytucją Zarządzającą, procedurami wdrażania PRO WM 2014-2020 oraz obowiązującymi zasadami rozliczania projektu. W szczególności do obowiązków Inżyniera Kontraktu należy: a) koordynacja organizacyjno-finansowa prawidłowej realizacji projektu zgodnie z wymogami Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych oraz obowiązującymi przepisami unijnymi i krajowymi, b) utrzymywanie bieżących kontaktów (w tym przygotowywanie i koordynacja korespondencji związanej z projektem) z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych oraz innymi instytucjami i jednostkami w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu, c) przygotowywanie wszelkich informacji i wyjaśnień na temat realizacji projektu, których zażąda Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, oraz przygotowywanie pisemnych odpowiedzi na wszelkie zapytania w czasie umożliwiającym udzielenie odpowiedzi z zachowaniem wymaganego terminu (w tym, jeżeli wystąpi konieczność uzyskania ich od wykonawcy-przygotowanie stosownej korespondencji), d) bieżące aktualizowanie wszystkich harmonogramów związanych z realizacja projektu, w tym Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Harmonogramu wydatków oraz Harmonogramu realizacji zamówień publicznych, e) opracowywanie wniosków o płatność, wniosków sprawozdawczych i harmonogramów wraz z załącznikami w systemie MEWA 2.0 oraz w wersji papierowej i przekazywanie Zamawiającemu do akceptacji w terminie 5 dni roboczych przed ostateczną datą złożenia dokumentów w MJWPU, g) systematyczne monitorowanie przebiegu realizacji projektu, w tym monitorowanie i pomiar wskaźników zamieszczonych we wniosku o dofinansowanie projektu, niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych nieprawidłowościach oraz przygotowywanie dokumentów wyjaśniających przyczyny powstałych nieprawidłowości, h) kontrola zgodności realizacji przedsięwzięcia z zaakceptowaną dokumentacją aplikacyjną, umową o dofinansowanie oraz zapisami odpowiednich dokumentów programowych, i) uczestnictwo w spotkaniach oraz przeprowadzanych kontrolach projektu w terminach i miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego, również po zakończeniu realizacji projektu, oraz sporządzanie ewentualnych wyjaśnień do zaleceń pokontrolnych. j) w okresie trwałości projektu udziela wszelkich wyjaśnień i informacji, a w przypadku wezwania przez Zamawiającego, bierze udział w kontroli inwestycji. Uwagi: 1. Zamawiający nie określa, zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp, wymogu zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia z uwagi, iż charakter czynności, realizowanych w ramach niniejszego zamówienia nie uzasadnia wykonywania pracy w sposób określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018r. poz.108). 2. Szczegółowy opis robót nad którymi będzie sprawowany nadzór zawiera dokumentacja projektowa i Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 3. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji w terenie.