Dostawa odczynników oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego
Opis przedmiotu przetargu: dostawy odczynników oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego. zamawiający przedmiot zamówienia podzielił na 19 pakietów. ii.1.5)szacunkowa całkowita wartość wartość bez vat 174 971.14 pln ii.1.6)informacje o częściach to zamówienie podzielone jest na części tak oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części ii.2)opis ii.2.1)nazwa odczynniki dla pracowni serologii część nr 1 ii.2.2)dodatkowy kod lub kody cpv 33696500 ii.2.3)miejsce świadczenia usług kod nuts pl22a główne miejsce lub lokalizacja realizacji spsk nr 6 śląskiego uniwersytetu medycznego w katowicach, górnośląskie centrum zdrowia dziecka im. jana pawła ii, 40 752 katowice, ul. medyków 16, magazyn zakładu diagnostyki laboratoryjnej. ii.2.4)opis zamówienia przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w specyfikacji asortymentowo–cenowej stanowiącej załącznik nr 2.1 do siwz dla samodzielnego publicznego szpitala klinicznego nr 6 śląskiego uniwersytetu medycznego w katowicach, górnośląskie centrum zdrowia dziecka im. jana pawła ii, 40 752 katowice, ul. medyków 16. ii.2.5)kryteria udzielenia zamówienia cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia ii.2.6)szacunkowa wartość ii.2.7)okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów okres w miesiącach 12 niniejsze zamówienie podlega wznowieniu nie ii.2.10)informacje o ofertach wariantowych dopuszcza się składanie ofert wariantowych nie ii.2.11)informacje o opcjach opcje nie ii.2.12)informacje na temat katalogów elektronicznych ii.2.13)informacje o funduszach unii europejskiej zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków unii europejskiej nie ii.2.14)informacje dodatkowe przy wyborze oferty dla pakietu nr 1 – odczynniki dla pracowni serologii zamawiający będzie się kierował następującym kryterium cena 60 % jakość 40 % ii.2)opis ii.2.1)nazwa książki dla pracowni serologii część nr 2 ii.2.2)dodatkowy kod lub kody cpv 22100000 ii.2.3)miejsce świadczenia usług kod nuts pl22a główne miejsce lub lokalizacja realizacji spsk nr 6 śląskiego uniwersytetu medycznego w katowicach, górnośląskie centrum zdrowia dziecka im. jana pawła ii, 40 752 katowice, ul. medyków 16, magazyn zakładu diagnostyki laboratoryjnej. ii.2.4)opis zamówienia przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w specyfikacji asortymentowo–cenowej stanowiącej załącznik nr 2.2 do siwz dla samodzielnego publicznego szpitala klinicznego nr 6 śląskiego uniwersytetu medycznego w katowicach, górnośląskie centrum zdrowia dziecka im. jana pawła ii, 40 752 katowice, ul. medyków 16. ii.2.5)kryteria udzielenia zamówienia cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia ii.2.6)szacunkowa wartość ii.2.7)okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów okres w miesiącach 12 niniejsze zamówienie podlega wznowieniu nie ii.2.10)informacje o ofertach wariantowych dopuszcza się składanie ofert wariantowych nie ii.2.11)informacje o opcjach opcje nie ii.2.12)informacje na temat katalogów elektronicznych ii.2.13)informacje o funduszach unii europejskiej zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków unii europejskiej nie ii.2.14)informacje dodatkowe kryteria oceny ofert cena brutto 60 % termin dostawy 20 % kary umowne 20 % ii.2)opis ii.2.1)nazwa odczynniki dla pracowni cytometrii do cytometru bdfacscalibur firmy becton dicinson(2). część nr 3 ii.2.2)dodatkowy kod lub kody cpv 33696500 ii.2.3)miejsce świadczenia usług kod nuts pl22a główne miejsce lub lokalizacja realizacji spsk nr 6 śląskiego uniwersytetu medycznego w katowicach, górnośląskie centrum zdrowia dziecka im. jana pawła ii, 40 752 katowice, ul. medyków 16, magazyn zakładu diagnostyki laboratoryjnej. ii.2.4)opis zamówienia przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w specyfikacji asortymentowo–cenowej stanowiącej załącznik nr 2.3 do siwz dla samodzielnego publicznego szpitala klinicznego nr 6 śląskiego uniwersytetu medycznego w katowicach, górnośląskie centrum zdrowia dziecka im. jana pawła ii, 40 752 katowice, ul. medyków 16. ii.2.5)kryteria udzielenia zamówienia cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia ii.2.6)szacunkowa wartość ii.2.7)okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów okres w miesiącach 12 niniejsze zamówienie podlega wznowieniu nie ii.2.10)informacje o ofertach wariantowych dopuszcza się składanie ofert wariantowych nie ii.2.11)informacje o opcjach opcje nie ii.2.12)informacje na temat katalogów elektronicznych ii.2.13)informacje o funduszach unii europejskiej zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków unii europejskiej nie ii.2.14)informacje dodatkowe kryteria oceny ofert cena brutto 60 % termin dostawy 20 % kary umowne 20 % ii.2)opis ii.2.1)nazwa odczynniki dla pracowni analityki ogólnej część nr 4 ii.2.2)dodatkowy kod lub kody cpv 33696500 ii.2.3)miejsce świadczenia usług kod nuts pl22a główne miejsce lub lokalizacja realizacji spsk nr 6 śląskiego uniwersytetu medycznego w katowicach, górnośląskie centrum zdrowia dziecka im. jana pawła ii, 40 752 katowice, ul. medyków 16, magazyn zakładu diagnostyki laboratoryjnej. ii.2.4)opis zamówienia przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w specyfikacji asortymentowo–cenowej stanowiącej załącznik nr 2.4 do siwz dla samodzielnego publicznego szpitala klinicznego nr 6 śląskiego uniwersytetu medycznego w katowicach, górnośląskie centrum zdrowia dziecka im. jana pawła ii, 40 752 katowice, ul. medyków 16. ii.2.5)kryteria udzielenia zamówienia cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia ii.2.6)szacunkowa wartość ii.2.7)okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów okres w miesiącach 12 niniejsze zamówienie podlega wznowieniu nie ii.2.10)informacje o ofertach wariantowych dopuszcza się składanie ofert wariantowych nie ii.2.11)informacje o opcjach opcje nie ii.2.12)informacje na temat katalogów elektronicznych ii.2.13)informacje o funduszach unii europejskiej zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków unii europejskiej nie ii.2.14)informacje dodatkowe kryteria oceny ofert cena brutto 60 % termin dostawy 20 % kary umowne 20 % ii.2)opis ii.2.1)nazwa odczynniki dla pracowni cytogenetyki część nr 5 ii.2.2)dodatkowy kod lub kody cpv 33696500 ii.2.3)miejsce świadczenia usług kod nuts pl22a główne miejsce lub lokalizacja realizacji spsk nr 6 śląskiego uniwersytetu medycznego w katowicach, górnośląskie centrum zdrowia dziecka im. jana pawła ii, 40 752 katowice, ul. medyków 16, magazyn zakładu diagnostyki laboratoryjnej. ii.2.4)opis zamówienia przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w specyfikacji asortymentowo–cenowej stanowiącej załącznik nr 2.5 do siwz dla samodzielnego publicznego szpitala klinicznego nr 6 śląskiego uniwersytetu medycznego w katowicach, górnośląskie centrum zdrowia dziecka im. jana pawła ii, 40 752 katowice, ul. medyków 16. ii.2.5)kryteria udzielenia zamówienia cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia ii.2.6)szacunkowa wartość ii.2.7)okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów okres w miesiącach 12 niniejsze zamówienie podlega wznowieniu nie ii.2.10)informacje o ofertach wariantowych dopuszcza się składanie ofert wariantowych nie ii.2.11)informacje o opcjach opcje nie ii.2.12)informacje na temat katalogów elektronicznych ii.2.13)informacje o funduszach unii europejskiej zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków unii europejskiej nie ii.2.14)informacje dodatkowe kryteria oceny ofert cena brutto 60 % termin dostawy 20 % kary umowne 20 % ii.2)opis ii.2.1)nazwa odczynniki dla pracowni cytogenetyki (2) część nr 6 ii.2.2)dodatkowy kod lub kody cpv 33696500 ii.2.3)miejsce świadczenia usług kod nuts pl22a główne miejsce lub lokalizacja realizacji spsk nr 6 śląskiego uniwersytetu medycznego w katowicach, górnośląskie centrum zdrowia dziecka im. jana pawła ii, 40 752 katowice, ul. medyków 16, magazyn zakładu diagnostyki laboratoryjnej. ii.2.4)opis zamówienia przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w specyfikacji asortymentowo–cenowej stanowiącej załącznik nr 2.6 do siwz dla samodzielnego publicznego szpitala klinicznego nr 6 śląskiego uniwersytetu medycznego w katowicach, górnośląskie centrum zdrowia dziecka im. jana pawła ii, 40 752 katowice, ul. medyków 16. ii.2.5)kryteria udzielenia zamówienia cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia ii.2.6)szacunkowa wartość ii.2.7)okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów okres w miesiącach 12 niniejsze zamówienie podlega wznowieniu nie ii.2.10)informacje o ofertach wariantowych dopuszcza się składanie ofert wariantowych nie ii.2.11)informacje o opcjach opcje nie ii.2.12)informacje na temat katalogów elektronicznych ii.2.13)informacje o funduszach unii europejskiej zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków unii europejskiej nie ii.2.14)informacje dodatkowe kryteria oceny ofert cena brutto 60 % termin dostawy 20 % kary umowne 20 % ii.2)opis ii.2.1)nazwa odczynniki dla pracowni mikrobiologii część nr 7 ii.2.2)dodatkowy kod lub kody cpv 33696500 ii.2.3)miejsce świadczenia usług kod nuts pl22a główne miejsce lub lokalizacja realizacji spsk nr 6 śląskiego uniwersytetu medycznego w katowicach, górnośląskie centrum zdrowia dziecka im. jana pawła ii, 40 752 katowice, ul. medyków 16, magazyn zakładu diagnostyki laboratoryjnej. ii.2.4)opis zamówienia przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w specyfikacji asortymentowo–cenowej stanowiącej załącznik nr 2.7 do siwz dla samodzielnego publicznego szpitala klinicznego nr 6 śląskiego uniwersytetu medycznego w katowicach, górnośląskie centrum zdrowia dziecka im. jana pawła ii, 40 752 katowice, ul. medyków 16. ii.2.5)kryteria udzielenia zamówienia cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia ii.2.6)szacunkowa wartość ii.2.7)okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów okres w miesiącach 12 niniejsze zamówienie podlega wznowieniu nie ii.2.10)informacje o ofertach wariantowych dopuszcza się składanie ofert wariantowych nie ii.2.11)informacje o opcjach opcje nie ii.2.12)informacje na temat katalogów elektronicznych ii.2.13)informacje o funduszach unii europejskiej zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków unii europejskiej nie ii.2.14)informacje dodatkowe kryteria oceny ofert cena brutto 60 % termin dostawy 20 % kary umowne 20 %. ii.2)opis ii.2.1)nazwa odczynniki dla pracowni wad metabolicznych część nr 8 ii.2.2)dodatkowy kod lub kody cpv 33696500 ii.2.3)miejsce świadczenia usług kod nuts pl22a główne miejsce lub lokalizacja realizacji spsk nr 6 śląskiego uniwersytetu medycznego w katowicach, górnośląskie centrum zdrowia dziecka im. jana pawła ii, 40 752 katowice, ul. medyków 16, magazyn zakładu diagnostyki laboratoryjnej. ii.2.4)opis zamówienia przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w specyfikacji asortymentowo–cenowej stanowiącej załącznik nr 2.8 do siwz dla samodzielnego publicznego szpitala klinicznego nr 6 śląskiego uniwersytetu medycznego w katowicach, górnośląskie centrum zdrowia dziecka im. jana pawła ii, 40 752 katowice, ul. medyków 16. ii.2.5)kryteria udzielenia zamówienia cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia ii.2.6)szacunkowa wartość ii.2.7)okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów okres w miesiącach 12 niniejsze zamówienie podlega wznowieniu nie ii.2.10)informacje o ofertach wariantowych dopuszcza się składanie ofert wariantowych nie ii.2.11)informacje o opcjach opcje nie ii.2.12)informacje na temat katalogów elektronicznych ii.2.13)informacje o funduszach unii europejskiej zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków unii europejskiej nie ii.2.14)informacje dodatkowe kryteria oceny ofert cena brutto 60 % termin dostawy 20 % kary umowne 20 % ii.2)opis ii.2.1)nazwa odczynniki dla pracowni wad metabolicznych (2) część nr 9 ii.2.2)dodatkowy kod lub kody cpv 33696500 ii.2.3)miejsce świadczenia usług kod nuts pl22a główne miejsce lub lokalizacja realizacji spsk nr 6 śląskiego uniwersytetu medycznego w katowicach, górnośląskie centrum zdrowia dziecka im. jana pawła ii, 40 752 katowice, ul. medyków 16, magazyn zakładu diagnostyki laboratoryjnej. ii.2.4)opis zamówienia przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w specyfikacji asortymentowo–cenowej stanowiącej załącznik nr 2.9 do siwz dla samodzielnego publicznego szpitala klinicznego nr 6 śląskiego uniwersytetu medycznego w katowicach, górnośląskie centrum zdrowia dziecka im. jana pawła ii, 40 752 katowice, ul. medyków 16. ii.2.5)kryteria udzielenia zamówienia cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia ii.2.6)szacunkowa wartość ii.2.7)okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów okres w miesiącach 12 niniejsze zamówienie podlega wznowieniu nie ii.2.10)informacje o ofertach wariantowych dopuszcza się składanie ofert wariantowych nie ii.2.11)informacje o opcjach opcje nie ii.2.12)informacje na temat katalogów elektronicznych ii.2.13)informacje o funduszach unii europejskiej zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków unii europejskiej nie ii.2.14)informacje dodatkowe kryteria oceny ofert cena brutto 60 % termin dostawy 20 % kary umowne 20 % ii.2)opis ii.2.1)nazwa odczynniki dla pracowni mikrobiologii (2) część nr 10 ii.2.2)dodatkowy kod lub kody cpv 33696500 ii.2.3)miejsce świadczenia usług kod nuts pl22a główne miejsce lub lokalizacja realizacji spsk nr 6 śląskiego uniwersytetu medycznego w katowicach, górnośląskie centrum zdrowia dziecka im. jana pawła ii, 40 752 katowice, ul. medyków 16, magazyn zakładu diagnostyki laboratoryjnej. ii.2.4)opis zamówienia przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w specyfikacji asortymentowo–cenowej stanowiącej załącznik nr 2.10 do siwz dla samodzielnego publicznego szpitala klinicznego nr 6 śląskiego uniwersytetu medycznego w katowicach, górnośląskie centrum zdrowia dziecka im. jana pawła ii, 40 752 katowice, ul. medyków 16. ii.2.5)kryteria udzielenia zamówienia cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia ii.2.6)szacunkowa wartość ii.2.7)okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów okres w miesiącach 12 niniejsze zamówienie podlega wznowieniu nie ii.2.10)informacje o ofertach wariantowych dopuszcza się składanie ofert wariantowych nie ii.2.11)informacje o opcjach opcje nie ii.2.12)informacje na temat katalogów elektronicznych ii.2.13)informacje o funduszach unii europejskiej zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków unii europejskiej nie ii.2.14)informacje dodatkowe kryteria oceny ofert cena brutto 60 % termin dostawy 20 % kary umowne 20 % ii.2)opis ii.2.1)nazwa odczynniki dla pracowni mikrobiologii (3) część nr 11 ii.2.2)dodatkowy kod lub kody cpv 33696500 ii.2.3)miejsce świadczenia usług kod nuts pl22a główne miejsce lub lokalizacja realizacji spsk nr 6 śląskiego uniwersytetu medycznego w katowicach, górnośląskie centrum zdrowia dziecka im. jana pawła ii, 40 752 katowice, ul. medyków 16, magazyn zakładu diagnostyki laboratoryjnej. ii.2.4)opis zamówienia przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w specyfikacji asortymentowo–cenowej stanowiącej załącznik nr 2.11 do siwz dla samodzielnego publicznego szpitala klinicznego nr 6 śląskiego uniwersytetu medycznego w katowicach, górnośląskie centrum zdrowia dziecka im. jana pawła ii, 40 752 katowice, ul. medyków 16. ii.2.5)kryteria udzielenia zamówienia cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia ii.2.6)szacunkowa wartość ii.2.7)okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów okres w miesiącach 12 niniejsze zamówienie podlega wznowieniu nie ii.2.10)informacje o ofertach wariantowych dopuszcza się składanie ofert wariantowych nie ii.2.11)informacje o opcjach opcje nie ii.2.12)informacje na temat katalogów elektronicznych ii.2.13)informacje o funduszach unii europejskiej zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków unii europejskiej nie ii.2.14)informacje dodatkowe kryteria oceny ofert cena brutto 60 % termin dostawy 20 % kary umowne 20 % ii.2)opis ii.2.1)nazwa odczynniki dla pracowni mikrobiologii (4) część nr 12 ii.2.2)dodatkowy kod lub kody cpv 33696500 ii.2.3)miejsce świadczenia usług kod nuts pl22a główne miejsce lub lokalizacja realizacji spsk nr 6 śląskiego uniwersytetu medycznego w katowicach, górnośląskie centrum zdrowia dziecka im. jana pawła ii, 40 752 katowice, ul. medyków 16, magazyn zakładu diagnostyki laboratoryjnej. ii.2.4)opis zamówienia przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w specyfikacji asortymentowo–cenowej stanowiącej załącznik nr 2.12 do siwz dla samodzielnego publicznego szpitala klinicznego nr 6 śląskiego uniwersytetu medycznego w katowicach, górnośląskie centrum zdrowia dziecka im. jana pawła ii, 40 752 katowice, ul. medyków 16. ii.2.5)kryteria udzielenia zamówienia cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia ii.2.6)szacunkowa wartość ii.2.7)okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów okres w miesiącach 12 niniejsze zamówienie podlega wznowieniu nie ii.2.10)informacje o ofertach wariantowych dopuszcza się składanie ofert wariantowych nie ii.2.11)informacje o opcjach opcje nie ii.2.12)informacje na temat katalogów elektronicznych ii.2.13)informacje o funduszach unii europejskiej zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków unii europejskiej nie ii.2.14)informacje dodatkowe kryteria oceny ofert cena brutto 60 % termin dostawy 20 % kary umowne 20 % ii.2)opis ii.2.1)nazwa odczynniki dla pracowni mikrobiologii (5) część nr 13 ii.2.2)dodatkowy kod lub kody cpv 33696500 ii.2.3)miejsce świadczenia usług kod nuts pl22a główne miejsce lub lokalizacja realizacji spsk nr 6 śląskiego uniwersytetu medycznego w katowicach, górnośląskie centrum zdrowia dziecka im. jana pawła ii, 40 752 katowice, ul. medyków 16, magazyn zakładu diagnostyki laboratoryjnej. ii.2.4)opis zamówienia przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w specyfikacji asortymentowo–cenowej stanowiącej załącznik nr 2.13 do siwz dla samodzielnego publicznego szpitala klinicznego nr 6 śląskiego uniwersytetu medycznego w katowicach, górnośląskie centrum zdrowia dziecka im. jana pawła ii, 40 752 katowice, ul. medyków 16. ii.2.5)kryteria udzielenia zamówienia cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia ii.2.6)szacunkowa wartość ii.2.7)okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów okres w miesiącach 12 niniejsze zamówienie podlega wznowieniu nie ii.2.10)informacje o ofertach wariantowych dopuszcza się składanie ofert wariantowych nie ii.2.11)informacje o opcjach opcje nie ii.2.12)informacje na temat katalogów elektronicznych ii.2.13)informacje o funduszach unii europejskiej zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków unii europejskiej nie ii.2.14)informacje dodatkowe kryteria oceny ofert cena brutto 60 % termin dostawy 20 % kary umowne 20 % ii.2)opis ii.2.1)nazwa odczynniki dla pracowni mikrobiologii (6) część nr 14 ii.2.2)dodatkowy kod lub kody cpv 33696500 ii.2.3)miejsce świadczenia usług kod nuts pl22a główne miejsce lub lokalizacja realizacji spsk nr 6 śląskiego uniwersytetu medycznego w katowicach, górnośląskie centrum zdrowia dziecka im. jana pawła ii, 40 752 katowice, ul. medyków 16, magazyn zakładu diagnostyki laboratoryjnej. ii.2.4)opis zamówienia przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w specyfikacji asortymentowo–cenowej stanowiącej załącznik nr 2.14 do siwz dla samodzielnego publicznego szpitala klinicznego nr 6 śląskiego uniwersytetu medycznego w katowicach, górnośląskie centrum zdrowia dziecka im. jana pawła ii, 40 752 katowice, ul. medyków 16. ii.2.5)kryteria udzielenia zamówienia cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia ii.2.6)szacunkowa wartość ii.2.7)okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów okres w miesiącach 12 niniejsze zamówienie podlega wznowieniu nie ii.2.10)informacje o ofertach wariantowych dopuszcza się składanie ofert wariantowych nie ii.2.11)informacje o opcjach opcje nie ii.2.12)informacje na temat katalogów elektronicznych ii.2.13)informacje o funduszach unii europejskiej zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków unii europejskiej nie ii.2.14)informacje dodatkowe kryteria oceny ofert cena brutto 60 % termin dostawy 20 % kary umowne 20 % ii.2)opis ii.2.1)nazwa odczynniki dla pracowni cytogenetyki (3) część nr 15 ii.2.2)dodatkowy kod lub kody cpv 33696500 ii.2.3)miejsce świadczenia usług kod nuts pl22a główne miejsce lub lokalizacja realizacji spsk nr 6 śląskiego uniwersytetu medycznego w katowicach, górnośląskie centrum zdrowia dziecka im. jana pawła ii, 40 752 katowice, ul. medyków 16, magazyn zakładu diagnostyki laboratoryjnej. ii.2.4)opis zamówienia przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w specyfikacji asortymentowo–cenowej stanowiącej załącznik nr 2.15 do siwz dla samodzielnego publicznego szpitala klinicznego nr 6 śląskiego uniwersytetu medycznego w katowicach, górnośląskie centrum zdrowia dziecka im. jana pawła ii, 40 752 katowice, ul. medyków 16. ii.2.5)kryteria udzielenia zamówienia cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia ii.2.6)szacunkowa wartość ii.2.7)okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów okres w miesiącach 12 niniejsze zamówienie podlega wznowieniu nie ii.2.10)informacje o ofertach wariantowych dopuszcza się składanie ofert wariantowych nie ii.2.11)informacje o opcjach opcje nie ii.2.12)informacje na temat katalogów elektronicznych ii.2.13)informacje o funduszach unii europejskiej zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków unii europejskiej nie ii.2.14)informacje dodatkowe kryteria oceny ofert cena brutto 60 % termin dostawy 20 % kary umowne 20 % ii.2)opis ii.2.1)nazwa odczynniki dla pracowni cytogenetyki (4) część nr 16 ii.2.2)dodatkowy kod lub kody cpv 33696500 ii.2.3)miejsce świadczenia usług kod nuts pl22a główne miejsce lub lokalizacja realizacji spsk nr 6 śląskiego uniwersytetu medycznego w katowicach, górnośląskie centrum zdrowia dziecka im. jana pawła ii, 40 752 katowice, ul. medyków 16, magazyn zakładu diagnostyki laboratoryjnej. ii.2.4)opis zamówienia przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w specyfikacji asortymentowo–cenowej stanowiącej załącznik nr 2.16 do siwz dla samodzielnego publicznego szpitala klinicznego nr 6 śląskiego uniwersytetu medycznego w katowicach, górnośląskie centrum zdrowia dziecka im. jana pawła ii, 40 752 katowice, ul. medyków 16. ii.2.5)kryteria udzielenia zamówienia cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia ii.2.6)szacunkowa wartość ii.2.7)okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów okres w miesiącach 12 niniejsze zamówienie podlega wznowieniu nie ii.2.10)informacje o ofertach wariantowych dopuszcza się składanie ofert wariantowych nie ii.2.11)informacje o opcjach opcje nie ii.2.12)informacje na temat katalogów elektronicznych ii.2.13)informacje o funduszach unii europejskiej zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków unii europejskiej nie ii.2.14)informacje dodatkowe kryteria oceny ofert cena brutto 60 % termin dostawy 20 % kary umowne 20 % ii.2)opis ii.2.1)nazwa drobny sprzęt laboratoryjny część nr 17 ii.2.2)dodatkowy kod lub kody cpv 38437000 ii.2.3)miejsce świadczenia usług kod nuts pl22a główne miejsce lub lokalizacja realizacji spsk nr 6 śląskiego uniwersytetu medycznego w katowicach, górnośląskie centrum zdrowia dziecka im. jana pawła ii, 40 752 katowice, ul. medyków 16, magazyn zakładu diagnostyki laboratoryjnej. ii.2.4)opis zamówienia przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w specyfikacji asortymentowo–cenowej stanowiącej załącznik nr 2.17 do siwz dla samodzielnego publicznego szpitala klinicznego nr 6 śląskiego uniwersytetu medycznego w katowicach, górnośląskie centrum zdrowia dziecka im. jana pawła ii, 40 752 katowice, ul. medyków 16. ii.2.5)kryteria udzielenia zamówienia cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia ii.2.6)szacunkowa wartość ii.2.7)okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów okres w miesiącach 12 niniejsze zamówienie podlega wznowieniu nie ii.2.10)informacje o ofertach wariantowych dopuszcza się składanie ofert wariantowych nie ii.2.11)informacje o opcjach opcje nie ii.2.12)informacje na temat katalogów elektronicznych ii.2.13)informacje o funduszach unii europejskiej zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków unii europejskiej nie ii.2.14)informacje dodatkowe kryteria oceny ofert cena brutto 60 % termin dostawy 20 % kary umowne 20 % ii.2)opis ii.2.1)nazwa drobny sprzęt laboratoryjny (2) część nr 18 ii.2.2)dodatkowy kod lub kody cpv 38437000 ii.2.3)miejsce świadczenia usług kod nuts pl22a główne miejsce lub lokalizacja realizacji spsk nr 6 śląskiego uniwersytetu medycznego w katowicach, górnośląskie centrum zdrowia dziecka im. jana pawła ii, 40 752 katowice, ul. medyków 16, magazyn zakładu diagnostyki laboratoryjnej. ii.2.4)opis zamówienia przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w specyfikacji asortymentowo–cenowej stanowiącej załącznik nr 2.18 do siwz dla samodzielnego publicznego szpitala klinicznego nr 6 śląskiego uniwersytetu medycznego w katowicach, górnośląskie centrum zdrowia dziecka im. jana pawła ii, 40 752 katowice, ul. medyków 16. ii.2.5)kryteria udzielenia zamówienia cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia ii.2.6)szacunkowa wartość ii.2.7)okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów okres w miesiącach 12 niniejsze zamówienie podlega wznowieniu nie ii.2.10)informacje o ofertach wariantowych dopuszcza się składanie ofert wariantowych nie ii.2.11)informacje o opcjach opcje nie ii.2.12)informacje na temat katalogów elektronicznych ii.2.13)informacje o funduszach unii europejskiej zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków unii europejskiej nie ii.2.14)informacje dodatkowe kryteria oceny ofert cena brutto 60 % termin dostawy 20 % kary umowne 20 % ii.2)opis ii.2.1)nazwa drobny sprzęt laboratoryjny (3) część nr 19 ii.2.2)dodatkowy kod lub kody cpv 33192500 ii.2.3)miejsce świadczenia usług kod nuts pl22a główne miejsce lub lokalizacja realizacji spsk nr 6 śląskiego uniwersytetu medycznego w katowicach, górnośląskie centrum zdrowia dziecka im .jana pawła ii, 40 752 katowice, ul. medyków 16, magazyn zakładu diagnostyki laboratoryjnej. ii.2.4)opis zamówienia przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w specyfikacji asortymentowo–cenowej stanowiącej załącznik nr 2.19 do siwz dla samodzielnego publicznego szpitala klinicznego nr 6 śląskiego uniwersytetu medycznego w katowicach, górnośląskie centrum zdrowia dziecka im. jana pawła ii, 40 752 katowice, ul. medyków 16. ii.2.5)kryteria udzielenia zamówienia cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia ii.2.6)szacunkowa wartość ii.2.7)okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów okres w miesiącach 12 niniejsze zamówienie podlega wznowieniu nie ii.2.10)informacje o ofertach wariantowych dopuszcza się składanie ofert wariantowych nie ii.2.11)informacje o opcjach opcje nie ii.2.12)informacje na temat katalogów elektronicznych ii.2.13)informacje o funduszach unii europejskiej zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków unii europejskiej nie ii.2.14)informacje dodatkowe kryteria oceny ofert cena brutto 60 % termin dostawy 20 % kary umowne 20 % sekcja iii informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym iii.1)warunki udziału iii.1.1)zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego wykaz i k

TI | Tytuł | Polska-Katowice: Odczynniki laboratoryjne |
---|---|---|
ND | Nr dokumentu | 127753-2018 |
PD | Data publikacji | 23/03/2018 |
OJ | Dz.U. S | 58 |
TW | Miejscowość | KATOWICE |
AU | Nazwa instytucji | Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II |
OL | Język oryginału | PL |
HD | Nagłówek | - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta |
CY | Kraj | PL |
AA | Rodzaj instytucji | 6 - Podmiot prawa publicznego |
HA | EU Institution | - |
DS | Dokument wysłany | 21/03/2018 |
DT | Termin | 07/05/2018 |
NC | Zamówienie | 2 - Dostawy |
PR | Procedura | 1 - Procedura otwarta |
TD | Dokument | 3 - Ogłoszenie o zamówieniu |
RP | Legislacja | 4 - Unia Europejska |
PC | Kod CPV | 22100000 - Drukowane książki, broszury i ulotki 33192500 - Probówki 33696500 - Odczynniki laboratoryjne 38437000 - Pipety i akcesoria laboratoryjne |
OC | Pierwotny kod CPV | 22100000 - Drukowane książki, broszury i ulotki 33192500 - Probówki 33696500 - Odczynniki laboratoryjne 38437000 - Pipety i akcesoria laboratoryjne |
RC | Kod NUTS | PL22A |
IA | Adres internetowy (URL) | www.gczd.katowice.pl |
DI | Podstawa prawna | Dyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE |
Polska-Katowice: Odczynniki laboratoryjne
2018/S 058-127753
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
ul. Medyków 16
Katowice
40-752
Polska
Osoba do kontaktów: Ewelina Tylec-Sojka
Tel.: +48 322071645
E-mail: zp@gczd.katowice.pl
Faks: +48 322071546
Kod NUTS: PL22A
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gczd.katowice.pl
Sekcja II: Przedmiot
Dostawa odczynników oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego
Dostawy odczynników oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego. Zamawiający przedmiot zamówienia podzielił na 19 pakietów.
Odczynniki dla Pracowni Serologii
SPSK nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II, 40-752 Katowice, ul. Medyków 16, Magazyn Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w specyfikacji asortymentowo–cenowej stanowiącej załącznik nr 2.1 do SIWZ dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II, 40-752 Katowice, ul. Medyków 16.
Przy wyborze oferty dla Pakietu nr 1 – Odczynniki dla Pracowni Serologii Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
Cena 60 %
Jakość 40 %
Książki dla Pracowni Serologii
SPSK nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II, 40-752 Katowice, ul. Medyków 16, Magazyn Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w specyfikacji asortymentowo–cenowej stanowiącej załącznik nr 2.2 do SIWZ dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II, 40-752 Katowice, ul. Medyków 16.
Kryteria oceny ofert
Cena brutto 60 %
Termin dostawy 20 %
Kary umowne 20 %
Odczynniki dla Pracowni Cytometrii do Cytometru Bdfacscalibur firmy Becton Dicinson(2).
SPSK nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II, 40-752 Katowice, ul. Medyków 16, Magazyn Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w specyfikacji asortymentowo–cenowej stanowiącej załącznik nr 2.3 do SIWZ dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II, 40-752 Katowice, ul. Medyków 16.
Kryteria oceny ofert
Cena brutto 60 %
Termin dostawy 20 %
Kary umowne 20 %
Odczynniki dla Pracowni Analityki Ogólnej
SPSK nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II, 40-752 Katowice, ul. Medyków 16, Magazyn Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w specyfikacji asortymentowo–cenowej stanowiącej załącznik nr 2.4 do SIWZ dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II, 40-752 Katowice, ul. Medyków 16.
Kryteria oceny ofert
Cena brutto 60 %
Termin dostawy 20 %
Kary umowne 20 %
Odczynniki dla Pracowni Cytogenetyki
SPSK nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II, 40-752 Katowice, ul. Medyków 16, Magazyn Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w specyfikacji asortymentowo–cenowej stanowiącej załącznik nr 2.5 do SIWZ dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II, 40-752 Katowice, ul. Medyków 16.
Kryteria oceny ofert
Cena brutto 60 %
Termin dostawy 20 %
Kary umowne 20 %
Odczynniki dla Pracowni Cytogenetyki (2)
SPSK nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II, 40-752 Katowice, ul. Medyków 16, Magazyn Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w specyfikacji asortymentowo–cenowej stanowiącej załącznik nr 2.6 do SIWZ dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II, 40-752 Katowice, ul. Medyków 16.
Kryteria oceny ofert
Cena brutto 60 %
Termin dostawy 20 %
Kary umowne 20 %
Odczynniki dla Pracowni Mikrobiologii
SPSK nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II, 40-752 Katowice, ul. Medyków 16, Magazyn Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w specyfikacji asortymentowo–cenowej stanowiącej załącznik nr 2.7 do SIWZ dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II, 40-752 Katowice, ul. Medyków 16.
Kryteria oceny ofert
Cena brutto 60 %
Termin dostawy 20 %
Kary umowne 20 %.
Odczynniki dla Pracowni Wad Metabolicznych
SPSK nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II, 40-752 Katowice, ul. Medyków 16, Magazyn Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w specyfikacji asortymentowo–cenowej stanowiącej załącznik nr 2.8 do SIWZ dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II, 40-752 Katowice, ul. Medyków 16.
Kryteria oceny ofert
Cena brutto 60 %
Termin dostawy 20 %
Kary umowne 20 %
Odczynniki dla Pracowni Wad Metabolicznych (2)
SPSK nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II, 40-752 Katowice, ul. Medyków 16, Magazyn Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w specyfikacji asortymentowo–cenowej stanowiącej załącznik nr 2.9 do SIWZ dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II, 40-752 Katowice, ul. Medyków 16.
Kryteria oceny ofert
Cena brutto 60 %
Termin dostawy 20 %
Kary umowne 20 %
Odczynniki dla Pracowni Mikrobiologii (2)
SPSK nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II, 40-752 Katowice, ul. Medyków 16, Magazyn Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w specyfikacji asortymentowo–cenowej stanowiącej załącznik nr 2.10 do SIWZ dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II, 40-752 Katowice, ul. Medyków 16.
Kryteria oceny ofert
Cena brutto 60 %
Termin dostawy 20 %
Kary umowne 20 %
Odczynniki dla Pracowni Mikrobiologii (3)
SPSK nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II, 40-752 Katowice, ul. Medyków 16, Magazyn Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w specyfikacji asortymentowo–cenowej stanowiącej załącznik nr 2.11 do SIWZ dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II, 40-752 Katowice, ul. Medyków 16.
Kryteria oceny ofert
Cena brutto 60 %
Termin dostawy 20 %
Kary umowne 20 %
Odczynniki dla Pracowni Mikrobiologii (4)
SPSK nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II, 40-752 Katowice, ul. Medyków 16, Magazyn Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w specyfikacji asortymentowo–cenowej stanowiącej załącznik nr 2.12 do SIWZ dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II, 40-752 Katowice, ul. Medyków 16.
Kryteria oceny ofert
Cena brutto 60 %
Termin dostawy 20 %
Kary umowne 20 %
Odczynniki dla Pracowni Mikrobiologii (5)
SPSK nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II, 40-752 Katowice, ul. Medyków 16, Magazyn Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w specyfikacji asortymentowo–cenowej stanowiącej załącznik nr 2.13 do SIWZ dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II, 40-752 Katowice, ul. Medyków 16.
Kryteria oceny ofert
Cena brutto 60 %
Termin dostawy 20 %
Kary umowne 20 %
Odczynniki dla Pracowni Mikrobiologii (6)
SPSK nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II, 40-752 Katowice, ul. Medyków 16, Magazyn Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w specyfikacji asortymentowo–cenowej stanowiącej załącznik nr 2.14 do SIWZ dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II, 40-752 Katowice, ul. Medyków 16.
Kryteria oceny ofert
Cena brutto 60 %
Termin dostawy 20 %
Kary umowne 20 %
Odczynniki dla Pracowni Cytogenetyki (3)
SPSK nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II, 40-752 Katowice, ul. Medyków 16, Magazyn Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w specyfikacji asortymentowo–cenowej stanowiącej załącznik nr 2.15 do SIWZ dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II, 40-752 Katowice, ul. Medyków 16.
Kryteria oceny ofert
Cena brutto 60 %
Termin dostawy 20 %
Kary umowne 20 %
Odczynniki dla Pracowni Cytogenetyki (4)
SPSK nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II, 40-752 Katowice, ul. Medyków 16, Magazyn Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w specyfikacji asortymentowo–cenowej stanowiącej załącznik nr 2.16 do SIWZ dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II, 40-752 Katowice, ul. Medyków 16.
Kryteria oceny ofert
Cena brutto 60 %
Termin dostawy 20 %
Kary umowne 20 %
Drobny sprzęt laboratoryjny
SPSK nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II, 40-752 Katowice, ul. Medyków 16, Magazyn Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w specyfikacji asortymentowo–cenowej stanowiącej załącznik nr 2.17 do SIWZ dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II, 40-752 Katowice, ul. Medyków 16.
Kryteria oceny ofert
Cena brutto 60 %
Termin dostawy 20 %
Kary umowne 20 %
Drobny sprzęt laboratoryjny (2)
SPSK nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II, 40-752 Katowice, ul. Medyków 16, Magazyn Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w specyfikacji asortymentowo–cenowej stanowiącej załącznik nr 2.18 do SIWZ dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II, 40-752 Katowice, ul. Medyków 16.
Kryteria oceny ofert
Cena brutto 60 %
Termin dostawy 20 %
Kary umowne 20 %
Drobny sprzęt laboratoryjny (3)
SPSK nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im .Jana Pawła II, 40-752 Katowice, ul. Medyków 16, Magazyn Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w specyfikacji asortymentowo–cenowej stanowiącej załącznik nr 2.19 do SIWZ dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II, 40-752 Katowice, ul. Medyków 16.
Kryteria oceny ofert
Cena brutto 60 %
Termin dostawy 20 %
Kary umowne 20 %
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
Zamawiający nie opisuje w/w warunku udziału.
Zamawiający nie opisuje w/w warunku udziału.
Zamawiający nie opisuje w/w warunku udziału.
Sekcja IV: Procedura
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu: Podstawy wykluczenia:
1) Obligatoryjne podstawy wykluczenia. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania z uwagi na okoliczności wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2) Fakultatywne podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje wykluczenie z postępowania Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm).
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca złoży następujące dokumenty:
1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
2) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie więżącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
4) Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.
Zamawiający nie dopuszcza istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, za wyjątkiem zmian na podstawie art. 144 ustawy Pzp (zmiany zgodnie z zapisami w SIWZ).
W celu potwierdzenia ze oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym w specyfikacji asortymentowo–cenowej – załącznik nr 2 Wykonawca winien do oferty złożyć:
a) oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia Pakiet nr ...... poz. .........posiada wszystkie wymagane przepisami ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych /Dz.U. z 2015 poz. 876 z późn. zm./dokumenty dopuszczające oferowany przedmiot zamówienia do obrotu i używania w podmiotach publicznych zgodnie z ustawą. W przypadku zaoferowania wyrobów określonych przez Wytwórcę jako ogólnolaboratoryjne Wykonawca zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie (oświadczenie druk oferty przetargowej),
b) oświadczenie, że oferowane odczynniki posiadają karty charakterystyki substancji niebezpiecznych, a w przypadku wyrobów nie wymagających w/w kart stosowne oświadczenie (oświadczenie druk oferty przetargowej),
c) Pakiet nr 1 – Odczynniki dla Pracowni Serologii – próbki oraz wykaz próbek,
d) Pakiet nr 1 – Odczynniki dla Pracowni Serologii - Zamawiający wymaga dołączenia do oferty ulotek odczynnikowych (zawsze umieszczanych w opakowaniach wraz z zestawami odczynnikowymi) dla wszystkich wymieniony
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań dla których wartość jest równa lub przekracza kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: | 12775320181 |
---|---|
ID postępowania Zamawiającego: | PN/20/18 |
Data publikacji zamówienia: | 2018-03-23 |
Rodzaj zamówienia: | dostawy |
Tryb& postępowania [PN]: | Przetarg nieograniczony |
Czas na realizację: | - |
Wadium: | - |
Oferty uzupełniające: | NIE |
Oferty częściowe: | TAK |
Oferty wariantowe: | NIE |
Przewidywana licyctacja: | NIE |
Ilość części: | 19 |
Kryterium ceny: | 100% |
WWW ogłoszenia: | www.gczd.katowice.pl |
Informacja dostępna pod: | Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II ul. Medyków 16, 40-752 Katowice, woj. ŚLĄSKIE |
Okres związania ofertą: | 60 dni |
Kody CPV
22100000-1 | Drukowane książki, broszury i ulotki | |
33192500-7 | Probówki | |
33696500-0 | Odczynniki laboratoryjne | |
38437000-7 | Pipety i akcesoria laboratoryjne |