Wymiana kanalizacji, remont nawierzchni oraz schodów terenowych na działce nr 184/63 w rejonie ul. Iłłakowiczówny 17c, 27, 19c, 25, 21c, 23 w Katowicach

Opis przedmiotu przetargu: 1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana kanalizacji, remont nawierzchni oraz schodów terenowych na działce 184/63 w rejonie ul. Iłłakowiczówny 17c, 27, 19c, 25, 21c, 23 w Katowicach wraz z wykonaniem powykonawczej dokumentacji geodezyjnej. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: - wymianę ciągu głównego kanalizacji sanitarnej, - podłączenia (z konieczną wymianą w zakresie remontu nawierzchni) ciągów bocznych kanalizacji sanitarnej, - wymianę ciągu głównego kanalizacji deszczowej, - podłączenia (z konieczną wymianą w zakresie remontu nawierzchni) ciągów bocznych kanalizacji deszczowej, - remont nawierzchni dróg i chodników oraz schodów terenowych, - wycinka drzew, - powykonawczą dokumentację geodezyjną. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna: przedmiar robót, projekt budowlany z rysunkami wykonawczymi, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), stanowiąca załącznik nr 8 do SIWZ. Obszar objęty przedmiotem zamówienia ilustrują rysunki nr 19 i 20 pn. Zakres wymiany kanalizacji i nawierzchni (pkt 6 projektu). 3. Roboty prowadzone będą na terenie gęsto zabudowanym, w sąsiedztwie budynków mieszkalnych wielorodzinnych i lokalnych dróg dojazdowych służących również do parkowania pojazdów. W związku z powyższym należy zapewnić bezpieczeństwo i dostęp do budynków dla mieszkańców oraz dojazdu samochodów. Należy przewidzieć tymczasowe oznakowanie dla ruchu pieszego i samochodowego oraz służb komunalnych. 4. Minimalny wymagany przez zamawiającego okres gwarancji na wykonane roboty budowlane, zabudowane materiały i urządzenia wynosi 5 lat i będzie biegł od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru technicznego robót budowlanych. 5. Minimalny wymagany przez zamawiającego okres rękojmi za wady określonej zgodnie z Kodeksem Cywilnym wynosi 5 lat, licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru technicznego robót budowlanych. 6. Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa zobowiązany będzie przed rozpoczęciem robót budowlanych do przedstawienia (w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy) zamawiającemu do akceptacji harmonogramu rzeczowo - terminowo - finansowego realizacji robót. Przy sporządzaniu harmonogramu rzeczowo - terminowo - finansowego wykonawca powinien wziąć pod uwagę, że w pierwszej kolejności należy wykonać roboty związane z przygotowaniem terenu pod wymianę kanalizacji (w tym wycinkę drzew), a w ostatnim etapie należy uwzględnić wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej. 7. Jeżeli dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót lub przedmiar robót wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający zgodnie z art. 29 ust 3 ustawy Pzp dopuszcza składanie produktów równoważnych. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, by spełnić wymagania stawiane przez zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis minimalnych wymagań parametrów jakościowych zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak, więc posługiwanie się nazwami producentów/produktów/ ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora projektu, STWiORu, przedmiaru robót o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez zamawiającego decyzji o akceptacji równoważników lub odrzuceniu oferty z powodu ich nierównoważności. 8. Tam gdzie w projekcie wykonawczym, specyfikacji technicznej lub przedmiarze, przedmiot zamówienia został opisany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznej i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora projektu, STWiORu, przedmiaru robót o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez zamawiającego decyzji o akceptacji równoważników lub odrzuceniu oferty z powodu ich nierównoważności.