Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania p.n.: Odbudowa zniszczonej przez powódź przepompowni wraz ze zbiornikiem wyrównawczym w m. Rybitwy, gm. Połaniec

Opis przedmiotu przetargu: 1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania p.n.: Odbudowa zniszczonej przez powódź przepompowni wraz ze zbiornikiem wyrównawczym w msc. Rybitwy, gm. Połaniec., wykonywanej zgodnie z opracowaną przez Biuro Studiów i Projektów Gospodarki Wodnej Rolnictwa BIPROMEL, ul. Instalatorów 9, 02-237 Warszawa, dokumentacją projektową obejmującą: - Projekt odbudowy zbiornika wyrównawczego, placu manewrowego i kanału odpływowego zawierający: opis techniczny wraz z częścią rysunkową, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót - Projekt odbudowy wlotu do pompowni zawierający: opis techniczny wraz z częścią rysunkowa, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót, - Projekt odbudowy pompowni - część elektryczna zawierający projekt zasilania elektroenergetycznego przepompowni, projekt instalacji i urządzeń elektrycznych przepompowni, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiar robót. Wykonawca musi zapewnić nadzór inwestorski przy realizacji w/w zadania, w ramach którego będzie sprawowany nadzór inwestorski nad robotami konstrukcyjno - budowlanymi (w zakresie melioracji wodnych) i elektrycznymi. Celem inwestycji jest zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów zabudowanych oraz użytków rolnych z części obszaru miejscowości Rybitwy, Ruszcza i Łubnice poprzez wykonanie odbudowy zniszczonej w trakcie powodzi w maju 2010r. przepompowni. Opis inwestycji oraz szczegółowy zakres rzeczowy robót związanych z jej realizacją przedstawiony został w dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych udostępnionych na stronie internetowej www.szmiuw.kielce.com.pl oraz w siedzibie Zamawiającego. Zakres robót, nad którymi sprawowany będzie nadzór inwestorski:- przebudowa żelbetowej konstrukcji wlotu, - wykonanie nowej stalowej ścianki szczelnej lewego skrzydła wlotu, - wykonanie żelbetowych oczepów skrzydeł wlotów, - montaż przejść dławikowych przez ściany, montaże konstrukcji włazów, - wykonanie bloku oporowego pod rurociągi tłoczne,- montaż rurociągów i armatury,- zasypanie budowli do poziomu terenu i odbudowa nasypu ochronnego,- sprawdzenie i montaż pomp w istniejących szybach rurowych,- odbudowa zbiornika wyrównawczego przepompowni - zagospodarowanie placu manewrowego i terenu wokół przepompowni,- odbudowa kanału odpływowego,- odbudowa instalacji elektrycznej. W zakres robót wchodzi również wykonanie podłączeń oraz dokonanie rozruchu urządzeń energetycznych. Z dokumentacją techniczną w formie pisemnej można zapoznać się w ŚZMiUW w Kielcach, ul. Witosa 86 (II piętro, p. 212) w dni robocze w godz. 8:00 - 14:00. Zakres obowiązków inspektorów nadzoru inwestorskiego określa Rozdział 3 (art. 25-26) ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.). Inspektor Nadzoru jest przedstawicielem Zamawiającego wobec Wykonawcy robót budowlanych, w granicach posiadanego umocowania określonego w umowie. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego winien współpracować z Zamawiającym zapewniając sprawną, zgodną z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę, obsługę realizacji zadania, jego odbioru oraz rozliczenia, tj. sprawdzania kompletności wszystkich dokumentów Wykonawcy robót budowlanych przygotowanych do odbioru końcowego i ich zgodności z dokumentacją projektową, potwierdzanie dokumentów Zamawiającego związanych z pozyskaniem i rozliczeniem środków finansowych na realizację zadania.Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje: a) Współdziałanie z Zamawiającym w zakresie technicznym, kosztowo-rozliczeniowym. b) Udział w przekazaniu Wykonawcy robót budowlanych placu budowy. c) Współdziałanie z Zamawiającym w zakresie problematyki robót dodatkowych wychodzących poza zakres rzeczowy umowy na roboty budowlane. d) Przygotowanie w trakcie realizacji robót projektów aneksów do umów o ewentualne roboty budowlane, zamienne lub dodatkowe, lub opiniowanie takich projektów przygotowanych przez Zamawiającego. e) Udział w naradach technicznych dotyczących wykonywanych robót. f) Przygotowywanie wspólnie z Wykonawcą robót projektu podziału zadania na elementy do fakturowania i odbioru. g) Współdziałanie z nadzorem autorskim w czasie trwania realizacji przedmiotu umowy celem rozwiązywania bieżących problemów realizacyjnych dla zabezpieczenia interesów Inwestora. h) Udział w załatwianiu spraw spornych z miejscową ludnością oraz skarg wynikających z realizowanych robót. i) Opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającemu w terminie 1 dzień przed podpisaniem umowy schematu organizacyjnego zespołu Wykonawcy wraz ze szczegółowym zakresem obowiązków i uprawnień, jakie zamierza powierzyć poszczególnym członkom zespołu, wraz ze wskazaniem koordynatora zespołu nadzoru. j) Dostarczenie w terminie 1 dzień przed podpisaniem umowy oświadczeń inspektorów nadzoru wchodzących w skład zespołu stwierdzających przyjęcie obowiązków inspektorów nadzoru nad inwestycja. k) Nadzorowanie budowy a także zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji, a w szczególności monitorowanie realizacji inwestycji, sprawdzanie obmiarów, nadzorowanie i odbiór robót, kontrola jakości materiałów do stosowania przy wykonywaniu ścianki szczelnej stalowej (kontrola w trakcie wykonywania przegrody, a także po wykonaniu przegrody, zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót), w częstotliwości zapewniającej skuteczny nadzór (inspektor nadzoru pełniący funkcje koordynatora zespołu nadzoru - obecność codzienna; pozostały inspektor - w częstotliwości zależnej od rodzaju wykonywanych robót); Inspektor Nadzoru ponosi odpowiedzialność za wszelkie opóźnienia, nieprawidłowości lub wady, do których przyczynił się w szczególności poprzez brak zapewnienia wymaganego przepisami prawa lub umową nadzoru; Potwierdzeniem pobytu jest wpis do dziennika budowy. Poszczególni inspektorzy nadzoru mają prawo dokonywać zapisu w dzienniku budowy wyłącznie w zakresie powierzonych im czynności nadzoru. l) Bieżąca kontrola - sprawdzanie pod względem merytorycznym i formalno-prawnym faktur wykonawcy. Każdorazowe sprawdzanie obmiarów stanowiących podstawę rozliczeń - sprawdzanie kosztorysów pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym, m) Dokonywanie odbiorów częściowych w terminie określonym w harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz udział w odbiorze końcowym zadania, a także nadzór nad usunięciem stwierdzonych usterek i niedoróbek. n) Wyrywkowa kontrola stopnia zagęszczenia gruntu., o) Wykonywanie kontrolnych pomiarów geodezyjnych. p) Udział w przeglądach gwarancyjnych. q) Końcowe rozliczenie zadania wraz ze sporządzeniem wymaganych dokumentów. r) Przekazywanie na bieżąco Inwestorowi informacji z rzeczowego i finansowego zaawansowania realizacji zadania. s) Współdziałanie z Wykonawcą robót i zamawiającym w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.