Pełnienie funkcji inwestora zastępczego przy realizacji inwestycji pn.: Budowa drenażowo-brzegowego ujęcia wody na potoku Klikawa, stacji uzdatniania wody oraz wodociągu tranzytowego odprowadzającego wodę z ujęcia do stacji w miejscowości Jawornica

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inwestora zastępczego przy realizacji inwestycji: Budowa drenażowo-brzegowego ujęcia wody na potoku Klikawa, stacji uzdatniania wody oraz wodociągu tranzytowego odprowadzającego wodę z ujęcia do stacji w miejscowości Jawornica. Dokumentacja projektowa dla w/w zadania jest możliwa do wglądu u Zamawiającego lub na stronie internetowej: http://lewin-klodzki.bip-gov.info.pl. Do obowiązków inwestora zastępczego należy: 1. Przygotowywanie i organizacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych na generalnego wykonawcę robót budowlanych Inwestycji, z zastrzeżeniem konsultacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz projektu umowy z generalnym wykonawcą oraz zgodnie z wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego. 2. Przekazanie wykonawcom kompletnej dokumentacji oraz terenu budowy. 3. Zawiadamianie organu nadzoru budowlanego: - o zamiarze rozpoczęcia robót wraz z przekazaniem niezbędnych dokumentów w tym zakresie, - o zakresie zmian powstałych w trakcie realizacji inwestycji. 4. Sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego w zakresie określonym w obowiązujących przepisach oraz organizowanie niezbędnych konsultacji technicznych w celu wprowadzania zmian projektowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 5. Zabezpieczenie obsługi branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego, zgodnie z Prawem budowlanym 6. Współpracowanie z BPiRIE Środowisko, którego projekt stanowi podstawę realizacji i inwestycji, wnioskowanie do Zamawiającego o zlecanie dodatkowych projektów, projektów zamiennych, kosztorysów i kalkulacji. W przypadku konieczności wykonania projektu zamiennego inwestor zastępczy zobowiązany jest do opracowania projektu zamiennego i przeprowadzenia kompleksowego zadania zgodnie z przepisami. 7. Prowadzenie narad roboczych przy udziale Zamawiającego, sporządzanie protokołów, opracowywanie i analizowanie harmonogramów oraz współpraca z koordynatorem BHP na budowie według potrzeb Zamawiającego i nie rzadziej niż 1 raz w miesiąc. 8. Reprezentowanie Zamawiającego na budowie, przez sprawowanie kontroli realizacji zgodności wykonania z projektem, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej - sztuką budowlaną. 9. Sprawdzanie jakości wykonanych robót, zastosowanych materiałów i wyrobów, a w szczególności zapobieganie stosowaniu materiałów i wyrobów wadliwych oraz niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, sprawdzanie i gromadzenie atestów, świadectw jakości i innych certyfikatów. 10. Opracowywanie dla Zamawiającego dokumentów koniecznych do planowania i finansowania inwestycji w oparciu o wniosek o dofinansowanie inwestycji z RPO Dolny Śląsk. 11. Wnioskowanie o dochodzenie należnych odszkodowań lub kar umownych za nienależyte lub nieterminowe wykonanie zobowiązań umownych wynikających z umowy z generalnym wykonawcą oraz odsetek za opóźnienie ustalonych terminów usunięcia usterek i wad w okresie gwarancji lub rękojmi. 12. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności materialnej, pod rygorem zwrotu nieprawidłowo zatwierdzonych przez Wykonawcę wydatków, w zakresie nadzorowanym przez wykonawcę, sprawdzanie jakości i ilości robót, dokonywanie odbiorów wszystkich robót budowlanych i usług specjalistycznych, w tym robót ulegających zakryciu lub zanikowych, uczestniczenie w próbach i odbiorach instalacji i urządzeń technicznych itp. wraz ze spowodowaniem bieżącego nanoszenia przez generalnego wykonawcę zmian w dokumentacji powstałej w trakcie wykonawstwa. 13. Powoływanie komisji odbiorowych w zakresie odbioru wszystkich robót wchodzących w zakres zadania inwestycyjnego przy udziale Zamawiającego. 14. Kontrolowanie terminowości wykonania robót, w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu wykonawcy generalnego, w celu dotrzymania terminów określonych w Harmonogramie Realizacji Inwestycji oraz bieżąca aktualizacja, bez zmiany terminu końcowego, Harmonogramu. 15. Planowanie i koordynowanie robót, dla zapewnienia ciągłości technologicznej w trakcie realizacji inwestycji wraz z zapewnieniem funkcjonowania obecnego systemu zaopatrzenia w wodę i uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego. 16. Opracowywanie protokołów konieczności na roboty dodatkowe - nieprzewidziane i nieuwzględnione w dokumentacji projektowej i przekazanie ich do zatwierdzenia Zamawiającemu. 17. Sprawdzanie kosztorysów ofertowych pod względem merytorycznym, formalno rachunkowym dla robót dodatkowych oraz nieprzewidzianych. 18. Na bieżąco kontrolowanie prawidłowości prowadzenia Dziennika Budowy i przekazanie go po odbiorze końcowym Zamawiającemu. 19. Spowodowanie naniesienia zmian w projektach wykonawczych powstałych w trakcie wykonawstwa i przekazanie Zamawiającemu pełnego kompletu projektów w ramach dokumentacji powykonawczej. 20. Nadzorowanie poprawności sporządzania przez generalnego wykonawcę dokumentacji powykonawczej i przedłożenie jej w pełnym obowiązującym zakresie Zamawiającemu. 21. Zawiadamianie generalnego wykonawcy o stwierdzonych wadach w wykonanych robotach w okresie gwarancji i rękojmi, wynikających z umowy z generalnym wykonawcą z obowiązkiem ich usunięcia, a w przypadku nie usunięcia wad przez generalnego wykonawcę spowodowanie zastępczego usunięcia w w/w okresach na koszt wykonawców. 22. Opracowywanie opinii, dotyczących wad wykonania przedmiotu umowy uznanych za nie nadające się do usunięcia, a nie przeszkadzających w użytkowaniu oraz wnioskowanie o obniżenie wynagrodzenia generalnego wykonawcy z określeniem utraty wartości robót i kwot obniżonego wynagrodzenia za te roboty. 23. Potwierdzanie, przez inspektorów nadzoru, gotowości wykonawcy robót budowlanych do odbioru robót oraz odbioru końcowego, z pisemnym zawiadomieniem Zamawiającego. 24. Zgłoszenie obiektu do użytkowania zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane, z obowiązkiem uzyskania pozwolenia na jego użytkowanie. 25. Dokonywanie czynności odbioru końcowego lub jej części oraz odbioru ostatecznego, w szczególności: - sprawdzenie kalkulacji, kosztów powykonawczych, obmiarów robót i faktur wykonawców, - stwierdzenie gotowości do odbioru, - zorganizowanie odbioru i przekazanie zadania lub jego etapów, - przekazanie inwestorowi protokołów odbioru oraz dokumentacji powykonawczej, - dokonanie ostatecznego odbioru po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie z wykonawcą, - uzyskanie pozwolenia na użytkowanie zrealizowanej inwestycji. 26. Sporządzenie pełnego rozliczenia finansowego zrealizowanego zadania i jego rozliczenie tj. rozliczenie projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego. Inwestor zastępczy odpowiada za rozliczenie projektu i zapewnienie zwrotu środków z Unii Europejskiej, zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu nr UDA-RPDS.04.02.00-02-012/10-00 z dnia 21.09.2010 r. 27. Dochodzenie oraz egzekwowanie od wykonawców należnych kar umownych za nienależyte wykonanie lub nie wykonanie umowy. 28. Wykonywanie całości czynności odnoszących się do realizacji uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi. 29. Realizacja projektu zgodnie z wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego oraz z Umową o dofinansowanie projektu nr UDA-RPDS.04.02.00-02-012/10-00 z dnia 21.09.2010 r. 30. Przeprowadzanie przeglądów gwarancyjnych wynikających z umowy z wykonawcą robót budowlanych oraz sporządzanie stosownych protokołów; dbałość o interesy Zamawiającego, a w szczególności zapewnienie przewidywanej w dokumentacji jakości i funkcjonalności obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 31. Wykonywanie wszystkich innych czynności niż wymienione w niniejszej umowie, niezbędnych do prawidłowego prowadzenia, zakończenia inwestycji oraz przekazania do użytkowania wykonanych obiektów. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót. Zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej placu budowy celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia i stanu placu budowy.