Usługa pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Kleczewie

Opis przedmiotu przetargu: Kompleksowy nadzór inwestorski w branży konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, technologicznej, elektrycznej i drogowej przy budowie oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Kleczewie Ogólna charakterystyka zadania inwestycyjnego: Projektowana budowa: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kleczewie objęta zadaniem inwestycyjnym polega na budowie: a/ na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków : -komory pomiarowej z przepływomierzami elektromagnetycznym ENKO -dwóch piaskowników wirowych o średnicy 1,8m x2,9m - komory mieszania i rozdziału - nowych dwóch zblokowanych wysokosprawnych reaktorów biologicznych jednoosadowych trójfazowych w konstrukcji żelbetowej o wymiarach w rzucie 23,0 x 16,8 x 5,2m - nowych osadników wtórnych w konstrukcji żelbetowej o wymiarach w rzucie 7,8 x 7,8 x 6,5mx 2 szt - stacji dmuchaw z 4 dmuchawami AERZEN typu GM 10S-80 o parametrach Q=8m3/min , p=600mbar - przepompowni osadu recyrkulowanego i nadmiernego z dwoma pompami zatapialnymi typu AFP 1041.2 M 30/4D o parametrach pracy : Q=120m3/h , H=3m sł wod. - dwóch zagęszczaczy grawitacyjnych osadu nadmiernego fi4,5m , H = 4,39 m - zblokowanej stacji odwadniania i higienizacji osadu w oparciu o prasę taśmową MONOBELT NP 08 o przepustowości hydraulicznej 2-6 m3/h zainstalowanej w budynku o wymiarach w rzucie 6 x 6m wraz z stacją dawkowania polielektrolitu - wiaty na osad odwodniony i zhigienizowany - kanałów międzyobiektowych w tym powiązanie odpływu z oczyszczalni z istniejącym odprowadzalnikiem - wyposażenie obiektu w agregaty prądotwórcze w zabudowie kontenerowej jako 3 źródła zasilania zlokalizowane na terenie przepompowni głównej i oczyszczalni ścieków - urządzenia towarzyszące takie jak szafy sterownicze itp. zblokowane są w kontenerze przy reaktorze biologicznym , w stacji odwadniania i higienizacji oraz w istniejącym budynku administracyjno socjalnym b/ na terenie istniejącej przepompowni ścieków: - komory krat składającej się z komory rozdziału z zasuwami, dwóch komór krat oraz komory połączeniowej, - przepompowni ścieków składającej się z komory rozdziału, dwóch komór z pompami oraz komory zasuw - kanałów międzyobiektowych - dostosowanie do nowych obiektów sieci kanalizacji sanitarnej, rurociągów tłocznych, sieci wodociągowej i kabli energetycznych c/ drogi dojazdowej - 728,4 mb d/ kanalizacji sanitarnej w ul. Dożynkowej -Kolektor główny fi 200 mm PCV-U - 82,50 m -Przykanaliki fi160 mm PCV-U - 60,75 m, szt. 8 -Rurociąg tłoczny ścieków fi 90 mm PE-HD - 58,86 m -Przepompownia ścieków dwupompowa fi 1,5 m z betonu B45 - szt 1, wydajność 3,84 m3/d, 4 l/s -Studnie kanalizacyjne fi 1,2 m z betonu B45 - szt. 7 -Studnie przykanalikowe f o,425 m z PCV-U - szt. 8 2. Szczególne obowiązki inspektora nadzoru: 2.1. Szczegółowe zapoznanie się z dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, z umową na wykonanie robót budowlanych, warunkami pozwolenia na budowę, jak również terenem, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami, 2.2. Udział w przekazaniu placu budowy, 2.3. Uczestniczenie w spotkaniach i naradach budowy organizowanych przez Zamawiającego w trakcie trwania inwestycji, 2.4. Nadzór geodezyjny polegający na kontroli wszystkich elementów konstrukcyjnych obiektu oraz sprawdzeniu powykonawczych pomiarów inwentaryzacyjnych. Wykonanie tych czynności inspektor nadzoru stwierdza zapisami w dzienniku budowy, 2.5. Kontrola zgodności realizacji inwestycji z opracowanym przez wykonawcę robót harmonogramem finansowo-rzeczowym oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, 2.6. Weryfikacja harmonogramów finansowo-rzeczowych opracowanych przez wykonawcę robót na kolejne lata budżetowe realizacji inwestycji w terminie 3 dni od daty przekazania przez wykonawcę robót, 2.7. Kontrolowanie poprzez stały nadzór sprawowany w godzinach wykonywania robót i rozliczanie budowy od strony kosztowej, potwierdzanie wykonanych przez Wykonawcę robót oraz ich zakresu finansowego - w szczególności zgodności z opracowanym przez wykonawcę robót harmonogramem finansowo - rzeczowym, w protokołach odbioru robót stanowiących podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę robót, 2.8. Składanie comiesięcznych raportów (do 5 dnia następnego miesiąca) z postępu robót budowlanych i zaawansowania finansowego, 2.9. Zgłaszanie potrzeby wykonania robót dodatkowych i zamiennych, przygotowanie Protokołu konieczności na te roboty wraz z ich analizą kosztową, 2.10. Opiniowanie wniosków w sprawie zmiany sposobu wykonania robót, w tym zmiany materiałów, urządzeń oraz przedstawianie (korzystnych) wniosków do akceptacji przez Zamawiającego i autora projektu, 2.11. Rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót, a w razie potrzeby w uzgodnieniu z Zamawiającym - zaciąganie opinii autora projektu, 2.12. Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności majce znaczenie dla oceny właściwego wykonywania robót oraz innych dokumentów budowy, 2.13. Ujawnianie występujących na nadzorowanej budowie nieprawidłowości i przeciwdziałanie im. W razie stwierdzenia niezgodności wykonywania robót z dokumentacją projektową, nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wad w wykonywaniu robót lub w prowadzeniu robót w sposób mogący narazić Zamawiającego na straty, inspektor nadzoru zwraca na to uwagę kierownikowi budowy i w porozumieniu z Zamawiającym podejmuje odpowiednie decyzje, które wpisuje do Dziennika budowy i zawiadamia o nich na piśmie Zamawiającego, wykonawcą robót i autora projektu, 2.14. Zawiadamianie, w porozumieniu z Zamawiającym, właściwego organu nadzoru o stwierdzonych w toku realizacji zadania inwestycyjnego wypadkach naruszenia Prawa Budowlanego, 2.15. Potwierdzanie aktualnego stanu robót w razie przerwy w robotach oraz w innych wypadkach, gdy zajdzie potrzeba ustalenia ilości, jakości i wartości robót w zakresie niezbędnym do rozliczenia wykonawcy robót z Zamawiającym, 2.16. Uczestniczenie w kontrolach prowadzonych przez właściwe organy nadzoru i współudział przy realizacji ewentualnych zaleceniach pokontrolnych, 2.17. Przygotowanie czynności związanych z odbiorem końcowym obiektu, weryfikacja dokumentów odbiorowych i prowadzenie czynności odbioru, 2.18. Weryfikacja, opracowanych przez wykonawcę robót, dokumentów pozwalających na przygotowanie protokołów przejęcia środków trwałych, 2.19. Przygotowanie danych rzeczowych i finansowych niezbędnych do końcowego rozliczenia inwestycji oraz do dokumentów przekazania - przejęcia PT i OT, 2.20. Nadzór i wyegzekwowanie usunięcia wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego robót, 2.21. Opracowanie opinii dotyczących wad przedmiotu odbioru uznanych za nienadające się do usunięcia oraz wnioskowanie o obniżenie wynagrodzenia wykonawcy robót, 2.22. Weryfikacja inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej wraz z ich akceptacją i zatwierdzeniem, 2.23. Egzekwowanie od wykonawcy robót usunięcia usterek zgłaszanych przez użytkownika w okresie rękojmi i gwarancji i ich odbiór, 2.24. Udział w pracach komisji powołanych do dokonania przeglądów gwarancyjnych dla zrealizowanej inwestycji, objętej pełnionym nadzorem inwestorskim i o ile zajdzie taka potrzeba w pracach komisji powołanych do ustalenia przyczyn stwierdzonych wad i usterek na zrealizowanym zadaniu inwestycyjnym. 2.25 Udział w pracach związanych z uzyskaniem decyzji na użytkowanie obiektu. 3. Nadzór będzie sprawowany przez zespół inspektorów nadzoru inwestorskiego, posiadających uprawnienia bez ograniczeń w składzie: 3.1. Koordynator zespołu - inspektor nadzoru robót budowlanych branży konstrukcyjno budowlanej, 3.2. Inspektor nadzoru robót branży sanitarnej: w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych, 3.3. inspektor nadzoru robót branży elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 3.4. inspektor nadzoru robót drogowych. 3.5. Inspektor nadzoru robót branży instalacyjno inżynieryjnej w zakresie ochrony środowiska - obejmującej instalacje i urządzenia służące do ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami wód i gleby