Remont w pomieszczeniach biurowych i korytarzach w kompleksie budynków Sądu Okręgowego w Krakowie

Kraków: Remont w pomieszczeniach biurowych i korytarzach w kompleksie budynków Sądu Okręgowego w Krakowie


Numer ogłoszenia: 214117 - 2012; data zamieszczenia: 08.10.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Sąd Okręgowy w Krakowie , ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6195925, faks 012 6195927.

• 
  Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.krakow.so.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont w pomieszczeniach biurowych i korytarzach w kompleksie budynków Sądu Okręgowego w Krakowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1- Przedmiotem zamówienia jest: remont w pomieszczeniach biurowych i korytarzach w kompleksie budynków Sądu Okręgowego w Krakowie, zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w SIWZ. /CPV: 45400000-1, 45440000-3, 45432114-6, 44621112-7, 45262900-0, 45211310-5/. Wielkość (zakres) zamówienia: Renowacja parkietów w pomieszczeniach pawilonu K. Prace remontowe polegać będą na cyklinowaniu i lakierowaniu istniejącego parkietu, łącznie z wymianą dębowych listew przyściennych, rozetek maskujących mocowania nóżek grzejników do posadzki oraz rozetek maskujących przejścia miedzianych rur c.o. przez ściany i posadzkę . Cyklinowanie parkietu należy wykonać metodą bezpyłową. Parkiet należy polakierować farbami ekologicznymi, umożliwiającymi przejęcie do zasiedlenia do normalnej pracy przez pracowników Zamawiającego już po 7 dniach od dnia przekazania pomieszczenia Wykonawcy. Realizacja prac ma się odbywać w grupach 4-5 pomieszczeń. W zakresie wykonawcy jest wyniesienie mebli, zabezpieczenie ścian oraz elementów wyposażenia stałego m.in. lampy, czujki p.poż., wykonanie renowacji parkietu z wymianą listew przyściennych , wniesienie mebli oraz doprowadzenie pomieszczenia do stanu pierwotnego. Renowację posadzek należy przeprowadzić w następujących pomieszczeniach : K-602, K-610, K-315, K-314, K-313, K-521, K-411, K-405, K-401, K-420, K-425, K-422, K-423, K-424, K-312, K-325, sala konferencyjna na V piętrze pawilonu K. Termin realizacji prac ma przebiegać zgodnie z załączonym szczegółowym harmonogramem cyklinowania pomieszczeń. Prace malarskie. Zakres prac malarskich obejmuje renowację powłok malarskich pomieszczeń K-22, K-19 i korytarzy na kondygnacjach -2, -1, 0, 1, 2 oraz klatki schodowej od strony zachodniej, w pawilonie K, w kompleksie budynków Sądu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, a także korytarzy na piętrach 3, 4, 5, 6, 7, w budynku biurowym przy ul. Przy Rondzie 6 . Zakres prac malarskich: 1. Zabezpieczenie posadzek oraz wyposażenia znajdującego się w pokojach biurowych, wynoszenie mebli. 2. Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów do malowania z poszpachlowaniem nierówności i ubytków powierzchni. 3. Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi ścian wewnętrznych i sufitów. 4. Mycie po robotach malarskich, sprzątanie, wnoszenie mebli. Minimalne dane techniczne dotyczące farby emulsyjnej akrylowej: Kolor: biały, Stopień połysku: matowy, Bazowy środek wiążący: dyspersja akrylowa, spoiwo kopolimerowe lub równoważne, Gęstość: ok. 1,5 kg/dm3 + 0,1, Odporność na szorowanie: farba klasy I (wg normy PN-C-1914;2002) o wysokiej odporności na zmywanie i szorowanie. System: wszystkie materiały i sprzęt użyty do wykonania zadania muszą być zgodne z przyjętym przez wykonawcę systemem realizacji, wg wymogów producenta. Remont sanitariatu C- 39. Prace remontowe w pomieszczeniu wc będą polegały na demontażu istniejącej posadzki gresowej oraz wylewki, wykonaniu wylewki cementowej z uszczelnieniem płynna folią (wraz z taśmą uszczelniającą w narożnikach) z wymianą wpustu podłogowego, oraz ułożeniu płytek gresowych łącznie z dolnym pasem płytek ściennych (płytki gresowe o ścieralności wgłębnej mniejszej niż 130 mm3, klasa antypoślizgowości R10, gatunek 1, typ powierzchni natura). W pomieszczeniu wc należy zamontować przepływowy podgrzewacz wody łącznie z baterią umywalkową oraz wentylator ścienny z podłączeniem do oświetlenia, z kratką, na istniejącycm przewodzie wentylacyjnym. Należy również wymienić skrzydło drzwiowe oraz 3 komplety klamek (w drzwiach wc, oraz dwóch sąsiednich). Pozostałe powierzchnie ścian i sufitów należy przemalować farbą emulsyjną akrylową w kolorze białym. Wykonanie otworów w ścianie zewnętrznej do odprowadzenia ciepłego powietrza z przenośnych jednostek klimatyzacyjnych. Otwory do odprowadzenia ciepłego powietrza z przenośnych jednostek klimatyzacyjnych w ścianie zewnętrznej należy wykonać o średnicy 120 mm, w linii poziomej, z zachowaniem wysokości istniejących już otworów i zaopatrzyć w anemostaty od zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia, oraz korek styropianowy o grubości 20 cm, zamykające dopływ chłodnego powietrza w okresie zimowym. Po wykonaniu otworu należy przewidzieć naprawę tynku i powłoki malarskiej, na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia. Otwory pod montaż klimatyzatorów przenośnych należy wykonać w następujących pomieszczeniach: E-202, B-2, B-3, B-4, B-5, A-105, A-105A, A-106, A-109, A-112, A-113, A-116, A-117, A-119, A-120, A-122, A-123, A-5, C-35, C-36, C-33, C-31, C-32, C-29, C-30. Wymiana zaworów termostatycznych. Należy wymienić zawory grzejnikowe o średnicy ? cala oraz zamontować odpowietrzniki indywidualne dla każdego grzejnika. Zasilanie - należy zamontować zawór z głowicą termostatyczną umożliwiającą regulację nastawów przepływu czynnika grzewczego. Powrót - należy zamontować zawór umożliwiający demontaż grzejnika. Należy wymienić (napy) górne grzejników z zamontowanymi odpowietrznikami. Powyższe prace należy wykonać w 13 pomieszczeniach biurowych w pawilonie C, poziom 0: pomieszczenia od C-1 do C-12. W cenie oferty należy uwzględnić demontaż i ponowny montaż grzejników żeliwnych, a także spuszczenie wody z instalacji oraz jej ponowne uruchomienie z odpowietrzeniem. Naprawa posadzki w długim patio w pawilonie K, poziom -1, oraz taras przy pokojach gościnnych. Prace w długim patio będą polegały na demontażu istniejącej posadzki z płytek podłogowych na długości 53 m i szerokości 70 cm oraz cokołu, wylewki cementowej na siatce Rabitza, folii PE, styropianu, a następnie odbudowaniu tych warstw, zgodnie z zakresem podanym w przedmiarze. Płytki ceramiczne należy dopasować do istniejących. PRZEKRÓJ POSADZKI: rysunek w załączniku. Na balkonie przynależącym do pokoi gościnnych o wymiarach 13,50m x1,30 m należy ułożyć płytki gresowe mrozoodporne o wymiarach 30x30 cm, przy uzyciu kleju i masy fugowej, spełniających warunki mrozoodporności, wraz z warstwą izolacyjną wykonaną z folii w płynie i cokoliki przyścienne, mrozoodporne o wysokości 15 cm. Należy również przemalować balustradę na kolor popielaty. Wymiana drzwi w pomieszczeniach B-034 i B-035. W pomieszczeniach B-034 i B-035 należy wymienić drzwi na drzwi antywłamaniowe o odporności na włamanie klasy C według normy PN 90/B-92270. Wymogi dot. drzwi: - okucie - gałko-klamka - 2 zamki, w tym jeden zamek centralny 6-cio punktowy, - 2 wkładki drzwiowe, w tym jedna klasy C, - szerokość skrzydła 80 cm, - drzwi lewe, - kolor jasny dąb, Prace będą polegały na demontażu istniejących drzwi i ościeżnicy, osadzeniu nowych drzwi, obróbce tynkarskiej, poprawkach malarskich oraz wymianie uszkodzonych płytek gresowych na posadzce. Wymiana uszkodzonych płytek. Należy wymienić uszkodzone płytki gresowe Nowa Gala QZ, z dopasowaniem kolorystycznym, na posadzce na korytarzach w następujących miejscach: - pawilon E, 1 piętro, przy przejściu do pawilonu K oraz przy KRK - 2 sztuki (płytka o wymiarze 40x40cm) - pawilon E wysoki parter przy przejściu do pawilonu B - 1 sztuka ( płytka o wymiarze 40x40cm), - pawilon E, niski parter - 2 sztuki (płytki o wymiarach 40x40 cm) - pawilon C, niski parter, wyjście z pawilonu na parking , nastopnice schodowe- 3 sztuki (płytki o wymiarach 30x30cm), - pawilon A, 1 piętro przy Sali A-111 - 11 sztuk (płytki o wymiarach 30x30 cm), - pawilon B, niski parter, wyjście z pawilonu na parking, nastopnie schodowe-2 sztuki (płytki o wymiarach 30x30cm). Montaż kratek wentylacyjnych. W pomieszczeniu E-023 (szatnia dla policjantek) należy wykonać 4 otwory w ścianie z cegły, gr. 12cm, o wymiarach 17x25cm, a następnie osadzić w nich kratki wentylacyjne PVC - z jednej i drugiej strony pomieszczenia (8 szt). 2- W pierwszej kolejności należy przewidzieć wykonanie prac związanych z ułożeniem płytek na balkonie oraz wymianą zaworów termostatycznych. Szczegółowy zakres prac remontowych określony został w przedmiarach. Wszystkie materiały i kolorystyka wymagają przed zamontowaniem akceptacji Zamawiającego. Wszelkie uszkodzenia i zabrudzenia powłok malarskich ścian i sufitów powstałe przy prowadzeniu prac remontowych muszą być przez wykonawcę naprawione i usunięte na jego koszt. Inwestor zwraca uwagę, że część pomieszczeń jest świeżo malowana. 3- Wszystkie materiały i kolorystyka wymagają akceptacji Zamawiającego, przed wbudowaniem należy przedstawić próbki. Wskazane parametry techniczne stanowią żądania minimum. Wszystkie wskazane w dokumentacji projektowej nazwy własne i znaki towarowe należy rozmieć jako określenie wymaganych właściwości i standardów jakościowych, a Zamawiający dopuszcza wyroby równoważne o parametrach nie niższych niż te, którymi charakteryzują się wymienione z nazwy w przedmiocie zamówienia. 4- Wymagany okres gwarancji - minimum 36 m-cy. 5- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Pod uwagę będą brane wyłącznie oferty obejmujące całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 6- W niniejszym postępowaniu Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do 30% wartości zamówienia podstawowego. 7- Miejsce realizacji: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 6 i 7. Zaleca się, aby wykonawca na własną odpowiedzialność, ryzyko i koszt, dokonał wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia i zdobył dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, zawarcia umowy i wykonania zamówienia. 8- Roboty budowlane prowadzone będą w obiekcie czynnym. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić powyższe prace w sposób umożliwiający pracę Sądu i innych użytkowników obiektu, w tym zapewnić bezpieczny i niezakłócony dostęp stron. Zamawiający wymaga, aby roboty kolidujące z normalną pracą użytkowników obiektu, były prowadzone po godzinie 15-tej i w soboty. 9- Roboty będą prowadzone zgodnie z harmonogramem zaakceptowanym przez Zamawiającego zgodnie z zapisem umowy. Harmonogram należy przedstawić i uzgodnić z Zamawiającym na 2 dni przed podpisaniem umowy. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że mogą zaistnieć po stronie Zamawiającego sytuacje, w których zobowiązany będzie do odstępstw od harmonogramu, w związku z czym Wykonawca gotowy będzie do elastycznego reagowania na zmiany w harmonogramie i przesuwanie frontu robót lub jego części. 10- Ze względu na charakter pracy Sądu, Zamawiający ma możliwość krótkotrwałego przerwania prac lub czasowego ich ograniczenia, względnie zmiany kolejności. 11- Przed rozpoczęciem wykonywania prac Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo oznaczyć i zabezpieczyć przed zniszczeniem lub zanieczyszczeniem teren, na którym odbywać się będą prace. 12- Wykonawca zobowiązany jest do ciągłego i systematycznego utrzymania czystości terenu, na którym prowadzone są prace..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
tak.

• 
  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
  
• W niniejszym postępowaniu Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do 30% wartości zamówienia podstawowego

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.40.00.00-1, 45.44.00.00-3, 45.43.21.14-6, 44.62.11.12-7, 45.26.29.00-0, 45.21.13.10-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 42.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:
Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych)

III.2) ZALICZKI

• 
  Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

• 
  III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  

  
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  

  • Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

• 
  III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  

  
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  

  • Wykonawca spełni powyższy warunek, jeżeli wykaże, że wykonał roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, oraz załączy dokument potwierdzający, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Przez zakres niezbędny rozumie się co najmniej 2 roboty remontowe lub budowlane o wartości minimum 50 000 zł każda. Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie weryfikacji w/w wykazu sporządzonego zgodnie ze wzorem załączonym do SIWZ. Do wymienionych w wykazie robót Zamawiający żąda załączenia dokumentów potwierdzających, że każda z tych robót została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona. Niespełnienie przez Wykonawcę któregokolwiek kryterium oceny spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia spowoduje wykluczenie Wykonawcy

• 
  III.3.3) Potencjał techniczny
  

  
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  

  • Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

• 
  III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  

  
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  

  • Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

• 
  III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  

  
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  

  • Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

• 
  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

• 
  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) pełnomocnictwo /jeśli dotyczy/ do reprezentowania i podpisania dokumentacji ofertowej, jeżeli Wykonawca jest reprezentowany niezgodnie z zapisem we właściwym rejestrze lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 2) pisemne zobowiązanie podmiotów /jeśli dotyczy/ w przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

• 1 - Cena - 95
• 2 - Kryterium długości okresu gwarancji - 5

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
tak, adres strony, na której będzie prowadzona: https://aukcje.uzp.gov.pl

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.krakow.so.gov.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Sąd Okręgowy w Krakowie, 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, II p. pok. E-232..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
23.10.2012 godzina 11:00, miejsce: Sąd Okręgowy w Krakowie, 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, II p. pok. E-232..

IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie