Roboty remontowo-malarskie w budynku Sądu Okręgowego w Krakowie.
Opis przedmiotu przetargu: 1 - Przedmiotem zamówienia jest: renowacja powłok malarskich korytarzy w pawilonach A, C, D i E, klatek schodowych w pawilonie E i pomieszczeń izby zatrzymań w pawilonie D, wymiana stolarki drzwiowej oraz remont wybranych pomieszczeń, w kompleksie budynków Sądu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, zgodnie z załączonym przedmiarem robót. Wielkość /zakres/ zamówienia: A - Malowanie korytarzy: poziomu -1 pawilonu A, poziomu -1 pawilonu C, poziomu -1 pawilonu D, poziomów -1, 1, 2, 3, 4 i 5 pawilonu E poziomu, klatek schodowych w pawilonie E oraz izby zatrzymań w pawilonie D. Zakres malowania obejmuje ściany i sufity w ilości około 7 130 m2. B - Wymiana stolarki drzwiowej w wybranych pomieszczeniach na II piętrze pawilonu E W pomieszczeniach E-242-E244 i E-204 należy wymienić stolarkę drzwiową w ilości 5 sztuk, w zakresie i parametrach określonych w przedmiarze, rysunkach i szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. C - Remont pomieszczeń C-016 i C-017, C-027 i C-028, E-026A, E-022 Pomieszczenia C-016 i C-017, C-027 i C-028 W pomieszczeniach C-016 o powierzchni 16,6 m2 i C-017 o powierzchni 10 m2 należy wykonać remont przez połączenie pomieszczeń i przystosowanie dla potrzeb sali rozpraw, zgodnie z zakresem określonym w przedmiarze, rysunkach i szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. W pomieszczeniach C-027 o powierzchni 11,3 m2 i C-028 o powierzchni 11,1 m2 należy wykonać remont przez połączenie pomieszczeń i przystosowanie dla potrzeb sali rozpraw, zgodnie z zakresem określonym w przedmiarze, rysunkach i szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Pomieszczenie E-026A W pomieszczeniu E-026A, o powierzchni 19,2 m2, należy wykonać remont i przystosować pomieszczenie dla potrzeb sali rozpraw, zgodnie z zakresem określonym w przedmiarze, rysunkach i szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Pomieszczenie E-022 W pomieszczeniu warsztatowym, o powierzchni 38,56 m2, należy wykonać remont polegający na podziale pomieszczenia na 3 części, wytworzeniu 2 pomieszczeń biurowych i 1 pomieszczenia warsztatowego, zgodnie z zakresem określonym w przedmiarze, rysunkach i szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. D - Dostawa i montaż ścianki aluminiowej z drzwiami przesuwnymi do dyżurki izby zatrzymań pawilon D. W pomieszczeniu dyżurki należy zamontować ściankę aluminiową z drzwiami przesuwnymi o powierzchni około 4,5 m2, zgodnie z zakresem określonym w przedmiarze, rysunkach i szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. E - Dostawa i montaż drzwi przesuwnych do dyżurki izby zatrzymań pawilon A. W pomieszczeniu dyżurki należy zamontować drzwi przesuwne o powierzchni około 2,4 m2, zgodnie z zakresem określonym w przedmiarze, rysunkach i szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 2 - Wymagany okres gwarancji - 48 miesięcy. 3 - Wszystkie materiały i kolorystyka wymagają akceptacji Zamawiającego przed wbudowaniem należy przedstawić próbki. Wskazane parametry techniczne stanowią wymagania minimum. 4 - Miejsce realizacji: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7. Zaleca się, aby wykonawca na własną odpowiedzialność, ryzyko i koszt, dokonał wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia i zdobył dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, zawarcia umowy i wykonania zamówienia. 5 - Roboty budowlane prowadzone będą w obiekcie czynnym. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić powyższe prace w sposób umożliwiający pracę Sądu i innych użytkowników obiektu, w tym zapewnić bezpieczny i niezakłócony dostęp stron. Zamawiający wymaga, aby roboty kolidujące z normalną pracą użytkowników obiektu, były prowadzone po godzinie 15-tej i w soboty. 6 - Zamawiający wymaga, aby prace wykonywane w izbie zatrzymań w pawilonie A i D były wykonywane wyłącznie po godz. 16-tej i w dni wolne od pracy dla Zamawiającego, pod nadzorem przedstawiciela Zamawiającego. 7 - Roboty będą prowadzone zgodnie z harmonogramem, będącym załącznikiem do umowy, który Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić najpóźniej na 1 dzień przed podpisaniem umowy. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że mogą zaistnieć po stronie Zamawiającego sytuacje, w których zobowiązany będzie do odstępstw od harmonogramu, w związku z czym Wykonawca gotowy będzie do elastycznego reagowania na zmiany w harmonogramie i przesuwanie frontu robót lub jego części. Zamawiający wymaga, aby remont pomieszczenia E-022 był wykonany w pierwszej kolejności i zakończył się w pierwszych 2 tygodniach realizacji umowy. Pomieszczenia C-027 i C-028 i E-026A mogą być udostępnione do remontu po zakończeniu remontu pomieszczenia E-022. Zamawiający wymaga, aby remont pomieszczeń C-016 i C-017, C-027 i C-028 i E-026A zakończył się w terminie do 7 tygodni od podpisania umowy lub krócej, w zależności od zadeklarowanego okresu wykonania przedmiotu zamówienia. 8 - Ze względu na charakter pracy Sądu, Zamawiający ma możliwość krótkotrwałego przerwania prac lub czasowego ich ograniczenia, względnie zmiany kolejności. 9 - Przed rozpoczęciem wykonywania prac Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo oznaczyć i zabezpieczyć przed zniszczeniem lub zanieczyszczeniem teren, na którym odbywać się będą prace. 10 - Wykonawca zobowiązany jest do ciągłego i systematycznego utrzymania czystości terenu, na którym prowadzone są prace. Wszelkie uszkodzenia i zabrudzenia powstałe przy prowadzeniu prac muszą być przez wykonawcę naprawione i usunięte na jego koszt. 11 - Zamawiający nie zapewnia zaplecza socjalnego pracowników przy realizacji umowy.
Kraków: Roboty remontowo-malarskie w budynku Sądu Okręgowego w Krakowie.
Numer ogłoszenia: 46273 - 2015; data zamieszczenia: 02.04.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Sąd Okręgowy w Krakowie , ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 6195925, faks 12 6195927.
Adres strony internetowej zamawiającego:
krakow.so.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Roboty remontowo-malarskie w budynku Sądu Okręgowego w Krakowie..
II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1 - Przedmiotem zamówienia jest: renowacja powłok malarskich korytarzy w pawilonach A, C, D i E, klatek schodowych w pawilonie E i pomieszczeń izby zatrzymań w pawilonie D, wymiana stolarki drzwiowej oraz remont wybranych pomieszczeń, w kompleksie budynków Sądu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, zgodnie z załączonym przedmiarem robót. Wielkość /zakres/ zamówienia: A - Malowanie korytarzy: poziomu -1 pawilonu A, poziomu -1 pawilonu C, poziomu -1 pawilonu D, poziomów -1, 1, 2, 3, 4 i 5 pawilonu E poziomu, klatek schodowych w pawilonie E oraz izby zatrzymań w pawilonie D. Zakres malowania obejmuje ściany i sufity w ilości około 7 130 m2. B - Wymiana stolarki drzwiowej w wybranych pomieszczeniach na II piętrze pawilonu E W pomieszczeniach E-242-E244 i E-204 należy wymienić stolarkę drzwiową w ilości 5 sztuk, w zakresie i parametrach określonych w przedmiarze, rysunkach i szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. C - Remont pomieszczeń C-016 i C-017, C-027 i C-028, E-026A, E-022 Pomieszczenia C-016 i C-017, C-027 i C-028 W pomieszczeniach C-016 o powierzchni 16,6 m2 i C-017 o powierzchni 10 m2 należy wykonać remont przez połączenie pomieszczeń i przystosowanie dla potrzeb sali rozpraw, zgodnie z zakresem określonym w przedmiarze, rysunkach i szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. W pomieszczeniach C-027 o powierzchni 11,3 m2 i C-028 o powierzchni 11,1 m2 należy wykonać remont przez połączenie pomieszczeń i przystosowanie dla potrzeb sali rozpraw, zgodnie z zakresem określonym w przedmiarze, rysunkach i szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Pomieszczenie E-026A W pomieszczeniu E-026A, o powierzchni 19,2 m2, należy wykonać remont i przystosować pomieszczenie dla potrzeb sali rozpraw, zgodnie z zakresem określonym w przedmiarze, rysunkach i szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Pomieszczenie E-022 W pomieszczeniu warsztatowym, o powierzchni 38,56 m2, należy wykonać remont polegający na podziale pomieszczenia na 3 części, wytworzeniu 2 pomieszczeń biurowych i 1 pomieszczenia warsztatowego, zgodnie z zakresem określonym w przedmiarze, rysunkach i szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. D - Dostawa i montaż ścianki aluminiowej z drzwiami przesuwnymi do dyżurki izby zatrzymań pawilon D. W pomieszczeniu dyżurki należy zamontować ściankę aluminiową z drzwiami przesuwnymi o powierzchni około 4,5 m2, zgodnie z zakresem określonym w przedmiarze, rysunkach i szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. E - Dostawa i montaż drzwi przesuwnych do dyżurki izby zatrzymań pawilon A. W pomieszczeniu dyżurki należy zamontować drzwi przesuwne o powierzchni około 2,4 m2, zgodnie z zakresem określonym w przedmiarze, rysunkach i szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 2 - Wymagany okres gwarancji - 48 miesięcy. 3 - Wszystkie materiały i kolorystyka wymagają akceptacji Zamawiającego przed wbudowaniem należy przedstawić próbki. Wskazane parametry techniczne stanowią wymagania minimum. 4 - Miejsce realizacji: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7. Zaleca się, aby wykonawca na własną odpowiedzialność, ryzyko i koszt, dokonał wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia i zdobył dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, zawarcia umowy i wykonania zamówienia. 5 - Roboty budowlane prowadzone będą w obiekcie czynnym. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić powyższe prace w sposób umożliwiający pracę Sądu i innych użytkowników obiektu, w tym zapewnić bezpieczny i niezakłócony dostęp stron. Zamawiający wymaga, aby roboty kolidujące z normalną pracą użytkowników obiektu, były prowadzone po godzinie 15-tej i w soboty. 6 - Zamawiający wymaga, aby prace wykonywane w izbie zatrzymań w pawilonie A i D były wykonywane wyłącznie po godz. 16-tej i w dni wolne od pracy dla Zamawiającego, pod nadzorem przedstawiciela Zamawiającego. 7 - Roboty będą prowadzone zgodnie z harmonogramem, będącym załącznikiem do umowy, który Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić najpóźniej na 1 dzień przed podpisaniem umowy. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że mogą zaistnieć po stronie Zamawiającego sytuacje, w których zobowiązany będzie do odstępstw od harmonogramu, w związku z czym Wykonawca gotowy będzie do elastycznego reagowania na zmiany w harmonogramie i przesuwanie frontu robót lub jego części. Zamawiający wymaga, aby remont pomieszczenia E-022 był wykonany w pierwszej kolejności i zakończył się w pierwszych 2 tygodniach realizacji umowy. Pomieszczenia C-027 i C-028 i E-026A mogą być udostępnione do remontu po zakończeniu remontu pomieszczenia E-022. Zamawiający wymaga, aby remont pomieszczeń C-016 i C-017, C-027 i C-028 i E-026A zakończył się w terminie do 7 tygodni od podpisania umowy lub krócej, w zależności od zadeklarowanego okresu wykonania przedmiotu zamówienia. 8 - Ze względu na charakter pracy Sądu, Zamawiający ma możliwość krótkotrwałego przerwania prac lub czasowego ich ograniczenia, względnie zmiany kolejności. 9 - Przed rozpoczęciem wykonywania prac Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo oznaczyć i zabezpieczyć przed zniszczeniem lub zanieczyszczeniem teren, na którym odbywać się będą prace. 10 - Wykonawca zobowiązany jest do ciągłego i systematycznego utrzymania czystości terenu, na którym prowadzone są prace. Wszelkie uszkodzenia i zabrudzenia powstałe przy prowadzeniu prac muszą być przez wykonawcę naprawione i usunięte na jego koszt. 11 - Zamawiający nie zapewnia zaplecza socjalnego pracowników przy realizacji umowy..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających- W niniejszym postępowaniu Zamawiający, zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 3, przewiduje zamówienia uzupełniające, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, do 30% wartości zamówienia podstawowego.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.40.00.00-1, 45.44.21.00-8, 44.11.23.10-4, 45.42.10.00-4, 45.31.10.00-0, 45.43.00.00-0, 45.42.00.00-7.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 98.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium:
Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 6 000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych).
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuZamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. , poz. 907 ze zm.) wymienionego w pkt VI-A-1 SIWZ.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuWykonawca spełni powyższy warunek, jeżeli wykaże, że wykonał, tj. zakończył roboty budowlane związane z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalne do przedmiotu zamówienia w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączy dowody dotyczące najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Przez roboty budowlane związane z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalne do przedmiotu zamówienia rozumie się wykonanie co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na wykonaniu prac remontowo-malarskich o wartości co najmniej 100 000 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych). Nie można sumować zamówień o mniejszej wartości, aby uzyskać wartość 100 000 zł. Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie oświadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. , poz. 907 ze zm.) wymienionego w pkt VI-A-1 SIWZ oraz weryfikacji wykazu, o którym mowa w pkt VI-A-6 SIWZ, zawierającego główne roboty wskazane przez Wykonawcę, jednakże w ilości co najmniej 2 (dwie) i sporządzonego zgodnie ze wzorem załączonym do SIWZ. Do wymienionych w wykazie robót budowlanych Zamawiający żąda załączenia dowodów (w rozumieniu paragrafu 1 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane /Dz. U. z 2013 r. poz. 231/) potwierdzających, że każda z robót budowlanych wskazanych w wykazie została wykonana w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały one wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Niespełnienie przez Wykonawcę któregokolwiek kryterium oceny spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia spowoduje wykluczenie Wykonawcy.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuZamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. , poz. 907 ze zm.) wymienionego w pkt VI-A-1 SIWZ.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuZamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. , poz. 907 ze zm.) wymienionego w pkt VI-A-1 SIWZ.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuZamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. , poz. 907 ze zm.) wymienionego w pkt VI-A-1 SIWZ.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) pełnomocnictwo /jeśli dotyczy/ do reprezentowania i podpisania dokumentacji ofertowej, jeżeli Wykonawca jest reprezentowany niezgodnie z zapisem we właściwym rejestrze lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 2) pisemne zobowiązanie podmiotów /jeśli dotyczy/ w przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów. 3) formularz ofertowy wg załączonego do SIWZ wzoru.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
- 1 - Cena - 90
- 2 - Termin wykonania - 10
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
tak, adres strony, na której będzie prowadzona: https://aukcje.uzp.gov.pl
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Strony zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych ustalają, że istotne zmiany umowy mogą nastąpić według zasad i na warunkach określonych w niniejszym paragrafie. 2. Zamawiający dopuszcza zmianę terminów określonych w § 3 ust. 1 umowy, spowodowaną działaniem lub zaniechaniem osób trzecich lub Zamawiającego uniemożliwiającymi wykonanie przedmiotu umowy w terminie, o ile te działania lub zaniechania nie są spowodowane przyczynami leżącymi po stronie Wykonawcy, 3. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawnych mających zastosowanie do realizacji umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1)
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
krakow.so.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Sąd Okręgowy w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, II p., p. E-232..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
16.04.2015 godzina 08:00, miejsce: Sąd Okręgowy w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, II p., p. E-232..
IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie
Kraków: Roboty remontowo-malarskie w budynku Sądu Okręgowego w Krakowie.
Numer ogłoszenia: 64609 - 2015; data zamieszczenia: 06.05.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 46273 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Sąd Okręgowy w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 6195925, faks 12 6195927.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Roboty remontowo-malarskie w budynku Sądu Okręgowego w Krakowie..
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1 - Przedmiotem zamówienia jest: renowacja powłok malarskich korytarzy w pawilonach A, C, D i E, klatek schodowych w pawilonie E i pomieszczeń izby zatrzymań w pawilonie D, wymiana stolarki drzwiowej oraz remont wybranych pomieszczeń, w kompleksie budynków Sądu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, zgodnie z załączonym przedmiarem robót. Wielkość /zakres/ zamówienia: A - Malowanie korytarzy: poziomu -1 pawilonu A, poziomu -1 pawilonu C, poziomu -1 pawilonu D, poziomów -1, 1, 2, 3, 4 i 5 pawilonu E poziomu, klatek schodowych w pawilonie E oraz izby zatrzymań w pawilonie D. Zakres malowania obejmuje ściany i sufity w ilości około 7 130 m2. B - Wymiana stolarki drzwiowej w wybranych pomieszczeniach na II piętrze pawilonu E W pomieszczeniach E-242-E244 i E-204 należy wymienić stolarkę drzwiową w ilości 5 sztuk, w zakresie i parametrach określonych w przedmiarze, rysunkach i szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. C - Remont pomieszczeń C-016 i C-017, C-027 i C-028, E-026A, E-022 Pomieszczenia C-016 i C-017, C-027 i C-028 W pomieszczeniach C-016 o powierzchni 16,6 m2 i C-017 o powierzchni 10 m2 należy wykonać remont przez połączenie pomieszczeń i przystosowanie dla potrzeb sali rozpraw, zgodnie z zakresem określonym w przedmiarze, rysunkach i szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. W pomieszczeniach C-027 o powierzchni 11,3 m2 i C-028 o powierzchni 11,1 m2 należy wykonać remont przez połączenie pomieszczeń i przystosowanie dla potrzeb sali rozpraw, zgodnie z zakresem określonym w przedmiarze, rysunkach i szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Pomieszczenie E-026A W pomieszczeniu E-026A, o powierzchni 19,2 m2, należy wykonać remont i przystosować pomieszczenie dla potrzeb sali rozpraw, zgodnie z zakresem określonym w przedmiarze, rysunkach i szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Pomieszczenie E-022 W pomieszczeniu warsztatowym, o powierzchni 38,56 m2, należy wykonać remont polegający na podziale pomieszczenia na 3 części, wytworzeniu 2 pomieszczeń biurowych i 1 pomieszczenia warsztatowego, zgodnie z zakresem określonym w przedmiarze, rysunkach i szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. D - Dostawa i montaż ścianki aluminiowej z drzwiami przesuwnymi do dyżurki izby zatrzymań pawilon D. W pomieszczeniu dyżurki należy zamontować ściankę aluminiową z drzwiami przesuwnymi o powierzchni około 4,5 m2, zgodnie z zakresem określonym w przedmiarze, rysunkach i szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. E - Dostawa i montaż drzwi przesuwnych do dyżurki izby zatrzymań pawilon A. W pomieszczeniu dyżurki należy zamontować drzwi przesuwne o powierzchni około 2,4 m2, zgodnie z zakresem określonym w przedmiarze, rysunkach i szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 2 - Wymagany okres gwarancji - 48 miesięcy. 3 - Wszystkie materiały i kolorystyka wymagają akceptacji Zamawiającego przed wbudowaniem należy przedstawić próbki. Wskazane parametry techniczne stanowią wymagania minimum. 4 - Miejsce realizacji: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7. Zaleca się, aby wykonawca na własną odpowiedzialność, ryzyko i koszt, dokonał wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia i zdobył dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, zawarcia umowy i wykonania zamówienia. 5 - Roboty budowlane prowadzone będą w obiekcie czynnym. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić powyższe prace w sposób umożliwiający pracę Sądu i innych użytkowników obiektu, w tym zapewnić bezpieczny i niezakłócony dostęp stron. Zamawiający wymaga, aby roboty kolidujące z normalną pracą użytkowników obiektu, były prowadzone po godzinie 15-tej i w soboty. 6 - Zamawiający wymaga, aby prace wykonywane w izbie zatrzymań w pawilonie A i D były wykonywane wyłącznie po godz. 16-tej i w dni wolne od pracy dla Zamawiającego, pod nadzorem przedstawiciela Zamawiającego. 7 - Roboty będą prowadzone zgodnie z harmonogramem, będącym załącznikiem do umowy, który Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić najpóźniej na 1 dzień przed podpisaniem umowy. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że mogą zaistnieć po stronie Zamawiającego sytuacje, w których zobowiązany będzie do odstępstw od harmonogramu, w związku z czym Wykonawca gotowy będzie do elastycznego reagowania na zmiany w harmonogramie i przesuwanie frontu robót lub jego części. Zamawiający wymaga, aby remont pomieszczenia E-022 był wykonany w pierwszej kolejności i zakończył się w pierwszych 2 tygodniach realizacji umowy. Pomieszczenia C-027 i C-028 i E-026A mogą być udostępnione do remontu po zakończeniu remontu pomieszczenia E-022. Zamawiający wymaga, aby remont pomieszczeń C-016 i C-017, C-027 i C-028 i E-026A zakończył się w terminie do 7 tygodni od podpisania umowy lub krócej, w zależności od zadeklarowanego okresu wykonania przedmiotu zamówienia. 8 - Ze względu na charakter pracy Sądu, Zamawiający ma możliwość krótkotrwałego przerwania prac lub czasowego ich ograniczenia, względnie zmiany kolejności. 9 - Przed rozpoczęciem wykonywania prac Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo oznaczyć i zabezpieczyć przed zniszczeniem lub zanieczyszczeniem teren, na którym odbywać się będą prace. 10 - Wykonawca zobowiązany jest do ciągłego i systematycznego utrzymania czystości terenu, na którym prowadzone są prace. Wszelkie uszkodzenia i zabrudzenia powstałe przy prowadzeniu prac muszą być przez wykonawcę naprawione i usunięte na jego koszt. 11 - Zamawiający nie zapewnia zaplecza socjalnego pracowników przy realizacji umowy.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.40.00.00-1, 45.44.21.00-8, 44.11.23.10-4, 45.42.10.00-4, 45.31.10.00-0, 45.43.00.00-0, 45.42.00.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
06.05.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
- PHU BUDGREM-KRAKÓW Grzegorz Skwarczyński, {Dane ukryte}, 31-509 Kraków, kraj/woj. małopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 275990,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty:
241080,00
Oferta z najniższą ceną:
241080,00
/ Oferta z najwyższą ceną:
405900,00
Waluta:
PLN.
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: | 4627320150 |
---|---|
ID postępowania Zamawiającego: | |
Data publikacji zamówienia: | 2015-04-01 |
Rodzaj zamówienia: | roboty budowlane |
Tryb& postępowania [PN]: | Przetarg nieograniczony |
Czas na realizację: | 98 dni |
Wadium: | - |
Oferty uzupełniające: | TAK |
Oferty częściowe: | NIE |
Oferty wariantowe: | NIE |
Przewidywana licyctacja: | TAK |
Ilość części: | 1 |
Kryterium ceny: | 90% |
WWW ogłoszenia: | krakow.so.gov.pl |
Informacja dostępna pod: | Sąd Okręgowy w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, II p., p. E-232. |
Okres związania ofertą: | 30 dni |
Kody CPV
44112310-4 | Ścianki działowe | |
45311000-0 | Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych | |
45400000-1 | Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych | |
45420000-7 | Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie | |
45421000-4 | Roboty w zakresie stolarki budowlanej | |
45430000-0 | Pokrywanie podłóg i ścian | |
45442100-8 | Roboty malarskie |
Wyniki
Nazwa części | Wykonawca | Data udzielenia | Wartość |
---|---|---|---|
Roboty remontowo-malarskie w budynku Sądu Okręgowego w Krakowie. | PHU BUDGREM-KRAKÓW Grzegorz Skwarczyński Kraków | 2015-05-06 | 241 080,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2015-05-06 Dotyczy cześci nr: 1 Kody CPV: 454000001 454421008 441123104 454210004 453110000 454300000 454200007 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 241 080,00 zł Minimalna złożona oferta: 241 080,00 zł Ilość złożonych ofert: 6 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 241 080,00 zł Maksymalna złożona oferta: 405 900,00 zł |