Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 598 Olsztyn – Butryny – Zgniłocha na odcinku granica miasta Olsztyn – DP 1374N ze zmianą przebiegu w m. Olsztyn”. - polska-olsztyn: usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
ROZWIŃ
Opis przedmiotu przetargu: przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 598 olsztyn – butryny – zgniłocha na odcinku granica miasta olsztyn – dp 1374n ze zmianą przebiegu w m. olsztyn”. 1.przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie w szczególności aktualnej mapy sytuacyjno wysokościowej do celów projektowych. dokumentacji geotechnicznej inwentaryzacji stanu istniejącego, w tym działek planowanych do włączenia w pas drogowy, istniejących obiektów inżynierskich, istniejących zjazdów wraz z jej aktualizacją na zakończenie dokumentacji projektowej .projektu budowlanego wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi. niezbędnych materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (zrid) w tym załączników do decyzji zrid, podziałów nieruchomości, wykazu właścicieli gruntów , ustalenie granic w terenie itp. projektu wykonawczego wraz z specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (stwiorb), przedmiarem robót, zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu kosztorysu ofertowego (stanowiącego wzór do wypełnienia przez wykonawców robót bud.) i kosztorysu inwestorskiego oceny brd wykonanej przez audytora zewnętrznego niezależnego od projektanta. uzyskania zezwolenia na zniszczenie chronionych gatunków roślin, zwierząt, grzybów. do współpracy z zamawiającym w ramach etapu przejściowego w szczególności w zakresie udzielania odpowiedzi do projektu oraz uzgodnień zewnętrznych dotyczących projektu oraz wszelkiego rodzaju danych projektowych pełnienie nadzoru autorskiego 2. przedmiot zadania inwestycyjnego. 2.1. stan istniejący droga wojewódzka nr 598 w granicach miasta olsztyn posiada po dwie jezdnie dwupasowe (z pasem dzielącym) zwężające się na wysokości ulicy bajkowej do jednego pasa biegnącego do skrzyżowania z dp1374n. istniejąca droga to droga o parametrach drogi klasy „z” ( sdr 2010 = 2089poj/dobę). po lewej stronie znajduje się ciąg pieszo rowerowy dwukierunkowy biegnący do ulicy bajkowej. na wysokości drogi powiatowej nr 1374n bartążek szczęsne opracowanie będące przedmiotem niniejszego zamówienia należy dostosować ( dowiązać) do dokumentacji technicznej gddkia pt. „budowa obwodnicy olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16 zadanie nr 1 od początku opracowania w km projektowym 0+000 (istn. 132+220) do km ok. 10+000 (za węzłem olsztyn południe)” (plan sytuacyjny załącznik nr 1). 2.2. rozbudowa obejmuje odcinek drogi wojewódzkiej nr 598 w granicach administracyjnych miasta olsztyn (ul.płoskiego) dw 598 ul. płoskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. laszki i dorantta do granicy miasta (łącznie ze skrzyżowaniem) konstrukcja nawierzchni przewidziana dla obciążenia ruchu kr5 prędkość projektowa 60 km/h prędkość miarodajna 80 km/h przekrój dwuprzestrzenny szer. 2x2x3,50m z pasem dzielącym o szer. min. 2,0 m, pasami wyłączeniowymi (szer. min. 3,50m) dla relacji prawo i lewoskrętnej na skrzyżowaniu z ul. dorantta i bajkową dla obydwu kierunków (wzdłuż ulicy płoskiego) po stronie północno wschodniej od skrzyżowania z ul. witosa chodnik o szer. min. 2,00m i ścieżką rowerową dwukierunkową min. 2,50m do granicy miasta rozdzielone pasem zieleni o szer. min. 1,00m; podbudowa chodnika i ścieżki rowerowej umożliwiająca poruszanie się sprzętu do odśnieżania i oczyszczania (do 5 ton) przejście ścieżki rowerowej na skrzyżowaniu ul. bajkowej – dorantta ( wraz z ul. dorantta) od strony wschodniej; skrzyżowanie z ul. dorantta i bajkową skanalizowane z sygnalizacją świetlną, podłączoną światłowodem do systemu scats oraz systemu monitoringu (cztery kamery stacjonarne i jedna obrotowa) i wpiętą do systemu its ( załącznik nr 2 do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, zamieszczonego na stronie ineternetowej www.zdw.olsztyn.pl) włączenie pętli autobusowej do systemu its wszelkie niezbędne przebudowy/budowy oświetlenia ulicznego, odwodnienia, sygnalizacji świetlnej oraz innych kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej opaski bezpieczeństwa przy krawędzi jezdni głównej – szer. 0,5 m nawierzchnia chodnika kostka betonowa nawierzchnia ścieżki rowerowej mieszkanka mineralno asfaltowa roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni budowa przejść dla pieszych zaprojektowanie zatoki autobusowej przy osiedlu „tęczowy las” zagospodarowanie zieleni oraz urządzenie terenów zielonych w granicach projektowanego pasa drogowego; wycinka niezbędnych drzew oraz krzaków; wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego urządzeń i instalacji znajdujących się w obrębie przewidywanej lokalizacji mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia uzyskanie w imieniu i na rzecz zamawiającego wszelkich niezbędnych opinii i decyzji koniecznych do realizacji przedsięwzięcia (koszt wszystkich uzgodnień i opinii ponosi wykonawca) ścieżka rowerowa zaprojektowana zgodnie ze „standardami technicznymi infrastruktury rowerowej dla sieci dróg rowerowych miasta olsztyna” – stanowiące załącznik nr 4 do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, zamieszczonego na stronie internetowej www.zdw.olsztyn.pl odcinek drogi wojewódzkiej nr 598 od granicy miasta olsztyn do skrzyżowania z dp 1374n przebudowa drogi nr 598 o długości ok. 2,1 km na jezdnię dwuprzestrzenną dwupasową (2x2) z pasem dzielącym (od granicy miasta olsztyn do skrzyżowania z dp1374n bartążek szczęsne) km ok. 4+125 do 6+236 ; dowiązanie końca opracowania do dokumentacji technicznej gddkia pt. „budowa obwodnicy olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16 zadanie nr 1 od początku opracowania w km projektowym 0+000 (istn. 132+220) do km ok. 10+000 (za węzłem olsztyn południe)” wraz z uzgodnieniem z gddkia oraz zmianą decyzji zrid; budowa ronda w obrębie skrzyżowania z dp 1374n; projektowany odcinek (w szczególności rondo) powinno zapewniać przejezdność dla pojazdów nienormatywnych; budowa dwukierunkowego ciągu pieszo rowerowego z lewej strony jezdni (od wysokości granicy miasta olsztyn do skrzyżowania z dp1374n) korekta łuków poziomych i pionowych ; wszelkie niezbędne przebudowy/budowy oświetlenia ulicznego, odwodnienia oraz innych kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej; budowa zatok autobusowych wraz z peronami dla pieszych; budowa przejść dla pieszych; wykonanie zjazdów indywidualnych oraz publicznych (rozwiązania projektowe muszą uwzględniać istniejące wejścia do budynków i zjazdy do posesji) wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego urządzeń i instalacji znajdujących się w obrębie przewidywanej lokalizacji mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia; zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego; wycinka niezbędnych drzew oraz krzaków; uzyskanie w imieniu i na rzecz zamawiającego wszelkich niezbędnych opinii i decyzji koniecznych do realizacji przedsięwzięcia (koszt wszystkich uzgodnień i opinii ponosi wykonawca); analiza istniejących konstrukcji jezdni i zaprojektowanie niezbędnych wzmocnień dla obciążenia 100kn/oś z możliwością wzmocnienia do 115 kn/oś poprzez dobudowę górnych warstw nawierzchni; w połowie projektowanego odcinka należy umożliwić przejazd z działek znajdujących się po prawej stronie na lewą stronę jezdni ; stanowisko do ważenia pojazdów na odcinku łączącym obwodnicę z miastem (po lewej stronie) przed miejscem do zawracania jak wyżej; parametry techniczne projektowanej drogi od granicy miasta do dp1374n kategoria drogi wojewódzka klasa drogi z (zbiorcza) szerokość jezdni głównej 2x7,00m szerokość pasa ruchu 3,50 m szerokość opaski wewnętrznej 0,5 m szerokość poboczy gruntowych 1,00m kategoria ruchu kr5 prędkość projektowa poza terenem zabudowy vp=60 km/h obciążenie nawierzchni 100 kn/oś z możliwością wzmocnienia do 115 kn/oś poprzez dobudowę górnych warstw nawierzchni. zatwierdzenie dokumentacji etapu i nastąpi w trzech częściach część 1 za zatwierdzoną koncepcję (opracowanie koncepcji rozbudowy – czas wykonania do 2 miesięcy od daty podpisania umowy) część 2 – za uzyskanie prawomocnej decyzji środowiskowej część 3 – za wykonanie i dostarczenie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji zrid do dnia 30.03.2016r dokumentacja ma być podzielona na odcinek w granicach administracyjnych miasta i na odcinek od granicy miasta olsztyn do skrzyżowania z dp 1374n w zakresie kosztorysu inwestorskiego, ofertowego, przedmiaru robót. należy uwzględnić połączenia komunikacyjne zgodnie z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy stawiguda ( w szczególności terenów zabudowy mieszkaniowej obręb bartąg jednostka c, d, e) 3.szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 9 do siwz, zamieszczony na stronie internetowej zamawiającego www.zdw.olsztyn.plii.1.6)
| TI | Tytuł | Polska-Olsztyn: Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej |
|---|---|---|
| ND | Nr dokumentu | 126102-2014 |
| PD | Data publikacji | 12/04/2014 |
| OJ | Dz.U. S | 73 |
| TW | Miejscowość | OLSZTYN |
| AU | Nazwa instytucji | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie |
| OL | Język oryginału | PL |
| HD | Nagłówek | Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta |
| CY | Kraj | PL |
| AA | Rodzaj instytucji | 3 - Władze lokalne |
| DS | Dokument wysłany | 08/04/2014 |
| DT | Termin | 20/05/2014 |
| NC | Zamówienie | 4 - Zamówienie publiczne na usługi |
| PR | Procedura | 1 - Procedura otwarta |
| TD | Dokument | 3 - Ogłoszenie o zamówieniu |
| RP | Legislacja | 4 - Unia Europejska |
| TY | Rodzaj oferty | 1 - Oferta całościowa |
| AC | Kryteria udzielenia zamówienia | 1 - Najniższa cena |
| PC | Kod CPV | 71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej |
| OC | Pierwotny kod CPV | 71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej |
| IA | Adres internetowy (URL) | www.zdw.olsztyn.pl |
| DI | Podstawa prawna | Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE) |
12/04/2014 S73 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Polska-Olsztyn: Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
2014/S 073-126102
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
ul. Pstrowskiego 28 b
Osoba do kontaktów: Dagmara Ciesielska-Jasińska
10-602 Olsztyn
POLSKA
Tel.: +48 895261900
E-mail: dagmara.jasinska@zdw.olsztyn.pl
Faks: +48 895261965
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.zdw.olsztyn.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: zarządzanie drogami
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak
Gmina Olsztyn
Plac Jana Pawła II nr 1
10-101 Olsztyn
POLSKA
Województwo Warmińsko – Mazurskie
Emilii Plater 1
10-562 Olsztyn
POLSKA
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 598 Olsztyn – Butryny – Zgniłocha na odcinku granica miasta Olsztyn – DP 1374N ze zmianą przebiegu w m. Olsztyn”.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kod NUTS
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 598 Olsztyn – Butryny – Zgniłocha na odcinku granica miasta Olsztyn – DP 1374N ze zmianą przebiegu w m. Olsztyn”.
1.Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie w szczególności:
- Aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych.
- Dokumentacji geotechnicznej
- Inwentaryzacji stanu istniejącego, w tym działek planowanych do włączenia w pas drogowy, istniejących obiektów inżynierskich, istniejących zjazdów wraz z jej aktualizacją na zakończenie dokumentacji projektowej
- .Projektu budowlanego wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami
administracyjnymi.
- Niezbędnych materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej (ZRID) w tym załączników do decyzji ZRID, podziałów
nieruchomości, wykazu właścicieli gruntów , ustalenie granic w terenie itp.
- Projektu wykonawczego wraz z:
- specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), przedmiarem robót, zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu
- Kosztorysu ofertowego (stanowiącego wzór do wypełnienia przez Wykonawców robót
bud.) i kosztorysu inwestorskiego
- Oceny BRD wykonanej przez audytora zewnętrznego niezależnego od Projektanta.
- Uzyskania zezwolenia na zniszczenie chronionych gatunków roślin, zwierząt, grzybów.
- do współpracy z Zamawiającym w ramach etapu przejściowego w szczególności w zakresie udzielania odpowiedzi do projektu oraz uzgodnień zewnętrznych dotyczących projektu oraz wszelkiego rodzaju danych projektowych
- Pełnienie nadzoru autorskiego
2. Przedmiot zadania inwestycyjnego.
2.1. Stan istniejący:
Droga wojewódzka nr 598 w granicach miasta Olsztyn posiada po dwie jezdnie dwupasowe
(z pasem dzielącym) zwężające się na wysokości ulicy Bajkowej do jednego pasa biegnącego do skrzyżowania z DP1374N. Istniejąca droga to droga o parametrach drogi klasy „Z” ( SDR 2010 = 2089poj/dobę). Po lewej stronie znajduje się ciąg pieszo-rowerowy dwukierunkowy biegnący do ulicy Bajkowej. Na wysokości drogi powiatowej nr 1374N Bartążek- Szczęsne opracowanie będące przedmiotem niniejszego zamówienia należy dostosować ( dowiązać) do dokumentacji technicznej GDDKiA pt. „Budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16: Zadanie nr 1: od początku opracowania w km projektowym 0+000 (istn. 132+220) do km ok. 10+000 (za węzłem Olsztyn - Południe)” (plan sytuacyjny- załącznik nr 1).
2.2. Rozbudowa obejmuje:
Odcinek drogi wojewódzkiej nr 598 w granicach administracyjnych miasta Olsztyn (ul.Płoskiego):
- DW 598 ul. Płoskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Laszki i Dorantta do granicy miasta (łącznie ze skrzyżowaniem)
- konstrukcja nawierzchni przewidziana dla obciążenia ruchu KR5
- prędkość projektowa 60 km/h
- prędkość miarodajna 80 km/h
- przekrój dwuprzestrzenny szer. 2x2x3,50m z pasem dzielącym o szer. min. 2,0 m, pasami wyłączeniowymi (szer. min. 3,50m) dla relacji prawo i lewoskrętnej na skrzyżowaniu
z ul. Dorantta i Bajkową dla obydwu kierunków (wzdłuż ulicy Płoskiego)
- po stronie północno-wschodniej od skrzyżowania z ul. Witosa chodnik o szer. min. 2,00m
i ścieżką rowerową dwukierunkową min. 2,50m do granicy miasta rozdzielone pasem zieleni o szer. min. 1,00m; podbudowa chodnika i ścieżki rowerowej umożliwiająca poruszanie się sprzętu do odśnieżania i oczyszczania (do 5 ton)
- przejście ścieżki rowerowej na skrzyżowaniu ul. Bajkowej – Dorantta ( wraz z ul. Dorantta) od strony wschodniej;
- wszelkie niezbędne przebudowy/budowy oświetlenia ulicznego, odwodnienia, sygnalizacji świetlnej oraz innych kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej
- opaski bezpieczeństwa przy krawędzi jezdni głównej – szer. 0,5 m
- nawierzchnia chodnika kostka betonowa
- nawierzchnia ścieżki rowerowej mieszkanka mineralno - asfaltowa
- roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni
- budowa przejść dla pieszych
- zaprojektowanie zatoki autobusowej przy osiedlu „Tęczowy Las”
- zagospodarowanie zieleni oraz urządzenie terenów zielonych w granicach projektowanego pasa drogowego; wycinka niezbędnych drzew oraz krzaków;
- wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego urządzeń i instalacji znajdujących się w obrębie przewidywanej lokalizacji mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia
- uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich niezbędnych opinii i decyzji koniecznych do realizacji przedsięwzięcia (koszt wszystkich uzgodnień i opinii ponosi wykonawca)
- przebudowa drogi nr 598 o długości ok. 2,1 km na jezdnię dwuprzestrzenną dwupasową (2x2) z pasem dzielącym (od granicy miasta Olsztyn do skrzyżowania z DP1374N Bartążek-Szczęsne) km ok. 4+125 do 6+236 ;
- dowiązanie końca opracowania do dokumentacji technicznej GDDKiA pt.
„Budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16: Zadanie nr 1: od początku opracowania w km projektowym 0+000 (istn. 132+220) do km ok. 10+000 (za węzłem Olsztyn - Południe)” wraz z uzgodnieniem z GDDKiA oraz zmianą decyzji ZRID;
- budowa ronda w obrębie skrzyżowania z DP 1374N;
- projektowany odcinek (w szczególności rondo) powinno zapewniać przejezdność dla pojazdów nienormatywnych;
- budowa dwukierunkowego ciągu pieszo- rowerowego z lewej strony jezdni (od wysokości granicy miasta Olsztyn do skrzyżowania z DP1374N)
- korekta łuków poziomych i pionowych ;
- wszelkie niezbędne przebudowy/budowy oświetlenia ulicznego, odwodnienia oraz innych kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej;
- budowa zatok autobusowych wraz z peronami dla pieszych;
- budowa przejść dla pieszych;
- wykonanie zjazdów indywidualnych oraz publicznych (rozwiązania projektowe muszą uwzględniać istniejące wejścia do budynków i zjazdy do posesji)
- wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego urządzeń i instalacji znajdujących się w obrębie przewidywanej lokalizacji mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;
- zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego;
- wycinka niezbędnych drzew oraz krzaków;
- uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich niezbędnych opinii i decyzji koniecznych do realizacji przedsięwzięcia (koszt wszystkich uzgodnień i opinii ponosi wykonawca);
- analiza istniejących konstrukcji jezdni i zaprojektowanie niezbędnych wzmocnień dla obciążenia 100kN/oś z możliwością wzmocnienia do 115 kN/oś poprzez dobudowę górnych warstw nawierzchni;
- w połowie projektowanego odcinka należy umożliwić przejazd z działek znajdujących się po prawej stronie na lewą stronę jezdni ;
- stanowisko do ważenia pojazdów na odcinku łączącym obwodnicę z miastem (po lewej stronie) przed miejscem do zawracania jak wyżej;
Parametry techniczne projektowanej drogi od granicy miasta do DP1374N:
- kategoria drogi: wojewódzka
- klasa drogi Z (zbiorcza)
- szerokość jezdni głównej: 2x7,00m
- szerokość pasa ruchu: 3,50 m
- szerokość opaski wewnętrznej: 0,5 m
- szerokość poboczy gruntowych: 1,00m
- kategoria ruchu: KR5
- prędkość projektowa poza terenem zabudowy: Vp=60 km/h
- obciążenie nawierzchni: 100 kN/oś z możliwością wzmocnienia do 115 kN/oś poprzez dobudowę górnych warstw nawierzchni.
Zatwierdzenie dokumentacji Etapu I nastąpi w trzech częściach:
Część 1- za zatwierdzoną koncepcję (opracowanie koncepcji rozbudowy – czas wykonania do 2 miesięcy od daty podpisania umowy)
Część 2 – za uzyskanie prawomocnej decyzji środowiskowej
Część 3 – za wykonanie i dostarczenie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID do dnia 30.03.2016r
Dokumentacja ma być podzielona na odcinek w granicach administracyjnych miasta i na odcinek od granicy miasta Olsztyn do skrzyżowania z DP 1374N w zakresie kosztorysu inwestorskiego, ofertowego, przedmiaru robót.
Należy uwzględnić połączenia komunikacyjne zgodnie z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Stawiguda ( w szczególności terenów zabudowy mieszkaniowej obręb Bartąg jednostka C, D, E)
1.Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie w szczególności:
- Aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych.
- Dokumentacji geotechnicznej
- Inwentaryzacji stanu istniejącego, w tym działek planowanych do włączenia w pas drogowy, istniejących obiektów inżynierskich, istniejących zjazdów wraz z jej aktualizacją na zakończenie dokumentacji projektowej
- .Projektu budowlanego wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami
administracyjnymi.
- Niezbędnych materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej (ZRID) w tym załączników do decyzji ZRID, podziałów
nieruchomości, wykazu właścicieli gruntów , ustalenie granic w terenie itp.
- Projektu wykonawczego wraz z:
- specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), przedmiarem robót, zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu
- Kosztorysu ofertowego (stanowiącego wzór do wypełnienia przez Wykonawców robót
bud.) i kosztorysu inwestorskiego
- Oceny BRD wykonanej przez audytora zewnętrznego niezależnego od Projektanta.
- Uzyskania zezwolenia na zniszczenie chronionych gatunków roślin, zwierząt, grzybów.
- do współpracy z Zamawiającym w ramach etapu przejściowego w szczególności w zakresie udzielania odpowiedzi do projektu oraz uzgodnień zewnętrznych dotyczących projektu oraz wszelkiego rodzaju danych projektowych
- Pełnienie nadzoru autorskiego
2. Przedmiot zadania inwestycyjnego.
2.1. Stan istniejący:
Droga wojewódzka nr 598 w granicach miasta Olsztyn posiada po dwie jezdnie dwupasowe
(z pasem dzielącym) zwężające się na wysokości ulicy Bajkowej do jednego pasa biegnącego do skrzyżowania z DP1374N. Istniejąca droga to droga o parametrach drogi klasy „Z” ( SDR 2010 = 2089poj/dobę). Po lewej stronie znajduje się ciąg pieszo-rowerowy dwukierunkowy biegnący do ulicy Bajkowej. Na wysokości drogi powiatowej nr 1374N Bartążek- Szczęsne opracowanie będące przedmiotem niniejszego zamówienia należy dostosować ( dowiązać) do dokumentacji technicznej GDDKiA pt. „Budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16: Zadanie nr 1: od początku opracowania w km projektowym 0+000 (istn. 132+220) do km ok. 10+000 (za węzłem Olsztyn - Południe)” (plan sytuacyjny- załącznik nr 1).
2.2. Rozbudowa obejmuje:
Odcinek drogi wojewódzkiej nr 598 w granicach administracyjnych miasta Olsztyn (ul.Płoskiego):
- DW 598 ul. Płoskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Laszki i Dorantta do granicy miasta (łącznie ze skrzyżowaniem)
- konstrukcja nawierzchni przewidziana dla obciążenia ruchu KR5
- prędkość projektowa 60 km/h
- prędkość miarodajna 80 km/h
- przekrój dwuprzestrzenny szer. 2x2x3,50m z pasem dzielącym o szer. min. 2,0 m, pasami wyłączeniowymi (szer. min. 3,50m) dla relacji prawo i lewoskrętnej na skrzyżowaniu
z ul. Dorantta i Bajkową dla obydwu kierunków (wzdłuż ulicy Płoskiego)
- po stronie północno-wschodniej od skrzyżowania z ul. Witosa chodnik o szer. min. 2,00m
i ścieżką rowerową dwukierunkową min. 2,50m do granicy miasta rozdzielone pasem zieleni o szer. min. 1,00m; podbudowa chodnika i ścieżki rowerowej umożliwiająca poruszanie się sprzętu do odśnieżania i oczyszczania (do 5 ton)
- przejście ścieżki rowerowej na skrzyżowaniu ul. Bajkowej – Dorantta ( wraz z ul. Dorantta) od strony wschodniej;
- skrzyżowanie z ul. Dorantta i Bajkową: skanalizowane z sygnalizacją świetlną, podłączoną światłowodem do systemu SCATS oraz systemu monitoringu (cztery kamery stacjonarne i jedna obrotowa) i wpiętą do systemu ITS ( załącznik nr 2 do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, zamieszczonego na stronie ineternetowej www.zdw.olsztyn.pl)
- włączenie pętli autobusowej do systemu ITS- wszelkie niezbędne przebudowy/budowy oświetlenia ulicznego, odwodnienia, sygnalizacji świetlnej oraz innych kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej
- opaski bezpieczeństwa przy krawędzi jezdni głównej – szer. 0,5 m
- nawierzchnia chodnika kostka betonowa
- nawierzchnia ścieżki rowerowej mieszkanka mineralno - asfaltowa
- roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni
- budowa przejść dla pieszych
- zaprojektowanie zatoki autobusowej przy osiedlu „Tęczowy Las”
- zagospodarowanie zieleni oraz urządzenie terenów zielonych w granicach projektowanego pasa drogowego; wycinka niezbędnych drzew oraz krzaków;
- wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego urządzeń i instalacji znajdujących się w obrębie przewidywanej lokalizacji mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia
- uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich niezbędnych opinii i decyzji koniecznych do realizacji przedsięwzięcia (koszt wszystkich uzgodnień i opinii ponosi wykonawca)
- ścieżka rowerowa zaprojektowana zgodnie ze „Standardami technicznymi infrastruktury rowerowej dla sieci dróg rowerowych miasta Olsztyna” – stanowiące załącznik nr 4 do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, zamieszczonego na stronie internetowej www.zdw.olsztyn.pl
Odcinek drogi wojewódzkiej nr 598 od granicy miasta Olsztyn do skrzyżowania z DP 1374N:- przebudowa drogi nr 598 o długości ok. 2,1 km na jezdnię dwuprzestrzenną dwupasową (2x2) z pasem dzielącym (od granicy miasta Olsztyn do skrzyżowania z DP1374N Bartążek-Szczęsne) km ok. 4+125 do 6+236 ;
- dowiązanie końca opracowania do dokumentacji technicznej GDDKiA pt.
„Budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16: Zadanie nr 1: od początku opracowania w km projektowym 0+000 (istn. 132+220) do km ok. 10+000 (za węzłem Olsztyn - Południe)” wraz z uzgodnieniem z GDDKiA oraz zmianą decyzji ZRID;
- budowa ronda w obrębie skrzyżowania z DP 1374N;
- projektowany odcinek (w szczególności rondo) powinno zapewniać przejezdność dla pojazdów nienormatywnych;
- budowa dwukierunkowego ciągu pieszo- rowerowego z lewej strony jezdni (od wysokości granicy miasta Olsztyn do skrzyżowania z DP1374N)
- korekta łuków poziomych i pionowych ;
- wszelkie niezbędne przebudowy/budowy oświetlenia ulicznego, odwodnienia oraz innych kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej;
- budowa zatok autobusowych wraz z peronami dla pieszych;
- budowa przejść dla pieszych;
- wykonanie zjazdów indywidualnych oraz publicznych (rozwiązania projektowe muszą uwzględniać istniejące wejścia do budynków i zjazdy do posesji)
- wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego urządzeń i instalacji znajdujących się w obrębie przewidywanej lokalizacji mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;
- zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego;
- wycinka niezbędnych drzew oraz krzaków;
- uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich niezbędnych opinii i decyzji koniecznych do realizacji przedsięwzięcia (koszt wszystkich uzgodnień i opinii ponosi wykonawca);
- analiza istniejących konstrukcji jezdni i zaprojektowanie niezbędnych wzmocnień dla obciążenia 100kN/oś z możliwością wzmocnienia do 115 kN/oś poprzez dobudowę górnych warstw nawierzchni;
- w połowie projektowanego odcinka należy umożliwić przejazd z działek znajdujących się po prawej stronie na lewą stronę jezdni ;
- stanowisko do ważenia pojazdów na odcinku łączącym obwodnicę z miastem (po lewej stronie) przed miejscem do zawracania jak wyżej;
Parametry techniczne projektowanej drogi od granicy miasta do DP1374N:
- kategoria drogi: wojewódzka
- klasa drogi Z (zbiorcza)
- szerokość jezdni głównej: 2x7,00m
- szerokość pasa ruchu: 3,50 m
- szerokość opaski wewnętrznej: 0,5 m
- szerokość poboczy gruntowych: 1,00m
- kategoria ruchu: KR5
- prędkość projektowa poza terenem zabudowy: Vp=60 km/h
- obciążenie nawierzchni: 100 kN/oś z możliwością wzmocnienia do 115 kN/oś poprzez dobudowę górnych warstw nawierzchni.
Zatwierdzenie dokumentacji Etapu I nastąpi w trzech częściach:
Część 1- za zatwierdzoną koncepcję (opracowanie koncepcji rozbudowy – czas wykonania do 2 miesięcy od daty podpisania umowy)
Część 2 – za uzyskanie prawomocnej decyzji środowiskowej
Część 3 – za wykonanie i dostarczenie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID do dnia 30.03.2016r
Dokumentacja ma być podzielona na odcinek w granicach administracyjnych miasta i na odcinek od granicy miasta Olsztyn do skrzyżowania z DP 1374N w zakresie kosztorysu inwestorskiego, ofertowego, przedmiaru robót.
Należy uwzględnić połączenia komunikacyjne zgodnie z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Stawiguda ( w szczególności terenów zabudowy mieszkaniowej obręb Bartąg jednostka C, D, E)
3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 9 do SIWZ, zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.zdw.olsztyn.pl
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71322000
II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 598 Olsztyn – Butryny – Zgniłocha na odcinku granica miasta Olsztyn – DP 1374N ze zmianą przebiegu w m. Olsztyn”.
1.Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie w szczególności:
- Aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych.
- Dokumentacji geotechnicznej
- Inwentaryzacji stanu istniejącego, w tym działek planowanych do włączenia w pas drogowy, istniejących obiektów inżynierskich, istniejących zjazdów wraz z jej aktualizacją na zakończenie dokumentacji projektowej
- .Projektu budowlanego wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami
administracyjnymi.
- Niezbędnych materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej (ZRID) w tym załączników do decyzji ZRID, podziałów
nieruchomości, wykazu właścicieli gruntów , ustalenie granic w terenie itp.
- Projektu wykonawczego wraz z:
- specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), przedmiarem robót, zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu
- Kosztorysu ofertowego (stanowiącego wzór do wypełnienia przez Wykonawców robót
bud.) i kosztorysu inwestorskiego
- Oceny BRD wykonanej przez audytora zewnętrznego niezależnego od Projektanta.
- Uzyskania zezwolenia na zniszczenie chronionych gatunków roślin, zwierząt, grzybów.
- do współpracy z Zamawiającym w ramach etapu przejściowego w szczególności w zakresie udzielania odpowiedzi do projektu oraz uzgodnień zewnętrznych dotyczących projektu oraz wszelkiego rodzaju danych projektowych
- Pełnienie nadzoru autorskiego
2. Przedmiot zadania inwestycyjnego.
2.1. Stan istniejący:
Droga wojewódzka nr 598 w granicach miasta Olsztyn posiada po dwie jezdnie dwupasowe
(z pasem dzielącym) zwężające się na wysokości ulicy Bajkowej do jednego pasa biegnącego do skrzyżowania z DP1374N. Istniejąca droga to droga o parametrach drogi klasy „Z” ( SDR 2010 = 2089poj/dobę). Po lewej stronie znajduje się ciąg pieszo-rowerowy dwukierunkowy biegnący do ulicy Bajkowej. Na wysokości drogi powiatowej nr 1374N Bartążek- Szczęsne opracowanie będące przedmiotem niniejszego zamówienia należy dostosować ( dowiązać) do dokumentacji technicznej GDDKiA pt. „Budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16: Zadanie nr 1: od początku opracowania w km projektowym 0+000 (istn. 132+220) do km ok. 10+000 (za węzłem Olsztyn - Południe)” (plan sytuacyjny- załącznik nr 1).
2.2. Rozbudowa obejmuje:
Odcinek drogi wojewódzkiej nr 598 w granicach administracyjnych miasta Olsztyn (ul.Płoskiego):
- DW 598 ul. Płoskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Laszki i Dorantta do granicy miasta (łącznie ze skrzyżowaniem)
- konstrukcja nawierzchni przewidziana dla obciążenia ruchu KR5
- prędkość projektowa 60 km/h
- prędkość miarodajna 80 km/h
- przekrój dwuprzestrzenny szer. 2x2x3,50m z pasem dzielącym o szer. min. 2,0 m, pasami wyłączeniowymi (szer. min. 3,50m) dla relacji prawo i lewoskrętnej na skrzyżowaniu
z ul. Dorantta i Bajkową dla obydwu kierunków (wzdłuż ulicy Płoskiego)
- po stronie północno-wschodniej od skrzyżowania z ul. Witosa chodnik o szer. min. 2,00m
i ścieżką rowerową dwukierunkową min. 2,50m do granicy miasta rozdzielone pasem zieleni o szer. min. 1,00m; podbudowa chodnika i ścieżki rowerowej umożliwiająca poruszanie się sprzętu do odśnieżania i oczyszczania (do 5 ton)
- przejście ścieżki rowerowej na skrzyżowaniu ul. Bajkowej – Dorantta ( wraz z ul. Dorantta) od strony wschodniej;
- wszelkie niezbędne przebudowy/budowy oświetlenia ulicznego, odwodnienia, sygnalizacji świetlnej oraz innych kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej
- opaski bezpieczeństwa przy krawędzi jezdni głównej – szer. 0,5 m
- nawierzchnia chodnika kostka betonowa
- nawierzchnia ścieżki rowerowej mieszkanka mineralno - asfaltowa
- roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni
- budowa przejść dla pieszych
- zaprojektowanie zatoki autobusowej przy osiedlu „Tęczowy Las”
- zagospodarowanie zieleni oraz urządzenie terenów zielonych w granicach projektowanego pasa drogowego; wycinka niezbędnych drzew oraz krzaków;
- wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego urządzeń i instalacji znajdujących się w obrębie przewidywanej lokalizacji mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia
- uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich niezbędnych opinii i decyzji koniecznych do realizacji przedsięwzięcia (koszt wszystkich uzgodnień i opinii ponosi wykonawca)
- przebudowa drogi nr 598 o długości ok. 2,1 km na jezdnię dwuprzestrzenną dwupasową (2x2) z pasem dzielącym (od granicy miasta Olsztyn do skrzyżowania z DP1374N Bartążek-Szczęsne) km ok. 4+125 do 6+236 ;
- dowiązanie końca opracowania do dokumentacji technicznej GDDKiA pt.
„Budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16: Zadanie nr 1: od początku opracowania w km projektowym 0+000 (istn. 132+220) do km ok. 10+000 (za węzłem Olsztyn - Południe)” wraz z uzgodnieniem z GDDKiA oraz zmianą decyzji ZRID;
- budowa ronda w obrębie skrzyżowania z DP 1374N;
- projektowany odcinek (w szczególności rondo) powinno zapewniać przejezdność dla pojazdów nienormatywnych;
- budowa dwukierunkowego ciągu pieszo- rowerowego z lewej strony jezdni (od wysokości granicy miasta Olsztyn do skrzyżowania z DP1374N)
- korekta łuków poziomych i pionowych ;
- wszelkie niezbędne przebudowy/budowy oświetlenia ulicznego, odwodnienia oraz innych kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej;
- budowa zatok autobusowych wraz z peronami dla pieszych;
- budowa przejść dla pieszych;
- wykonanie zjazdów indywidualnych oraz publicznych (rozwiązania projektowe muszą uwzględniać istniejące wejścia do budynków i zjazdy do posesji)
- wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego urządzeń i instalacji znajdujących się w obrębie przewidywanej lokalizacji mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;
- zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego;
- wycinka niezbędnych drzew oraz krzaków;
- uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich niezbędnych opinii i decyzji koniecznych do realizacji przedsięwzięcia (koszt wszystkich uzgodnień i opinii ponosi wykonawca);
- analiza istniejących konstrukcji jezdni i zaprojektowanie niezbędnych wzmocnień dla obciążenia 100kN/oś z możliwością wzmocnienia do 115 kN/oś poprzez dobudowę górnych warstw nawierzchni;
- w połowie projektowanego odcinka należy umożliwić przejazd z działek znajdujących się po prawej stronie na lewą stronę jezdni ;
- stanowisko do ważenia pojazdów na odcinku łączącym obwodnicę z miastem (po lewej stronie) przed miejscem do zawracania jak wyżej;
Parametry techniczne projektowanej drogi od granicy miasta do DP1374N:
- kategoria drogi: wojewódzka
- klasa drogi Z (zbiorcza)
- szerokość jezdni głównej: 2x7,00m
- szerokość pasa ruchu: 3,50 m
- szerokość opaski wewnętrznej: 0,5 m
- szerokość poboczy gruntowych: 1,00m
- kategoria ruchu: KR5
- prędkość projektowa poza terenem zabudowy: Vp=60 km/h
- obciążenie nawierzchni: 100 kN/oś z możliwością wzmocnienia do 115 kN/oś poprzez dobudowę górnych warstw nawierzchni.
Zatwierdzenie dokumentacji Etapu I nastąpi w trzech częściach:
Część 1- za zatwierdzoną koncepcję (opracowanie koncepcji rozbudowy – czas wykonania do 2 miesięcy od daty podpisania umowy)
Część 2 – za uzyskanie prawomocnej decyzji środowiskowej
Część 3 – za wykonanie i dostarczenie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID do dnia 30.03.2016r
Dokumentacja ma być podzielona na odcinek w granicach administracyjnych miasta i na odcinek od granicy miasta Olsztyn do skrzyżowania z DP 1374N w zakresie kosztorysu inwestorskiego, ofertowego, przedmiaru robót.
Należy uwzględnić połączenia komunikacyjne zgodnie z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Stawiguda ( w szczególności terenów zabudowy mieszkaniowej obręb Bartąg jednostka C, D, E)
1.Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie w szczególności:
- Aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych.
- Dokumentacji geotechnicznej
- Inwentaryzacji stanu istniejącego, w tym działek planowanych do włączenia w pas drogowy, istniejących obiektów inżynierskich, istniejących zjazdów wraz z jej aktualizacją na zakończenie dokumentacji projektowej
- .Projektu budowlanego wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami
administracyjnymi.
- Niezbędnych materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej (ZRID) w tym załączników do decyzji ZRID, podziałów
nieruchomości, wykazu właścicieli gruntów , ustalenie granic w terenie itp.
- Projektu wykonawczego wraz z:
- specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), przedmiarem robót, zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu
- Kosztorysu ofertowego (stanowiącego wzór do wypełnienia przez Wykonawców robót
bud.) i kosztorysu inwestorskiego
- Oceny BRD wykonanej przez audytora zewnętrznego niezależnego od Projektanta.
- Uzyskania zezwolenia na zniszczenie chronionych gatunków roślin, zwierząt, grzybów.
- do współpracy z Zamawiającym w ramach etapu przejściowego w szczególności w zakresie udzielania odpowiedzi do projektu oraz uzgodnień zewnętrznych dotyczących projektu oraz wszelkiego rodzaju danych projektowych
- Pełnienie nadzoru autorskiego
2. Przedmiot zadania inwestycyjnego.
2.1. Stan istniejący:
Droga wojewódzka nr 598 w granicach miasta Olsztyn posiada po dwie jezdnie dwupasowe
(z pasem dzielącym) zwężające się na wysokości ulicy Bajkowej do jednego pasa biegnącego do skrzyżowania z DP1374N. Istniejąca droga to droga o parametrach drogi klasy „Z” ( SDR 2010 = 2089poj/dobę). Po lewej stronie znajduje się ciąg pieszo-rowerowy dwukierunkowy biegnący do ulicy Bajkowej. Na wysokości drogi powiatowej nr 1374N Bartążek- Szczęsne opracowanie będące przedmiotem niniejszego zamówienia należy dostosować ( dowiązać) do dokumentacji technicznej GDDKiA pt. „Budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16: Zadanie nr 1: od początku opracowania w km projektowym 0+000 (istn. 132+220) do km ok. 10+000 (za węzłem Olsztyn - Południe)” (plan sytuacyjny- załącznik nr 1).
2.2. Rozbudowa obejmuje:
Odcinek drogi wojewódzkiej nr 598 w granicach administracyjnych miasta Olsztyn (ul.Płoskiego):
- DW 598 ul. Płoskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Laszki i Dorantta do granicy miasta (łącznie ze skrzyżowaniem)
- konstrukcja nawierzchni przewidziana dla obciążenia ruchu KR5
- prędkość projektowa 60 km/h
- prędkość miarodajna 80 km/h
- przekrój dwuprzestrzenny szer. 2x2x3,50m z pasem dzielącym o szer. min. 2,0 m, pasami wyłączeniowymi (szer. min. 3,50m) dla relacji prawo i lewoskrętnej na skrzyżowaniu
z ul. Dorantta i Bajkową dla obydwu kierunków (wzdłuż ulicy Płoskiego)
- po stronie północno-wschodniej od skrzyżowania z ul. Witosa chodnik o szer. min. 2,00m
i ścieżką rowerową dwukierunkową min. 2,50m do granicy miasta rozdzielone pasem zieleni o szer. min. 1,00m; podbudowa chodnika i ścieżki rowerowej umożliwiająca poruszanie się sprzętu do odśnieżania i oczyszczania (do 5 ton)
- przejście ścieżki rowerowej na skrzyżowaniu ul. Bajkowej – Dorantta ( wraz z ul. Dorantta) od strony wschodniej;
- skrzyżowanie z ul. Dorantta i Bajkową: skanalizowane z sygnalizacją świetlną, podłączoną światłowodem do systemu SCATS oraz systemu monitoringu (cztery kamery stacjonarne i jedna obrotowa) i wpiętą do systemu ITS ( załącznik nr 2 do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, zamieszczonego na stronie ineternetowej www.zdw.olsztyn.pl)
- włączenie pętli autobusowej do systemu ITS- wszelkie niezbędne przebudowy/budowy oświetlenia ulicznego, odwodnienia, sygnalizacji świetlnej oraz innych kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej
- opaski bezpieczeństwa przy krawędzi jezdni głównej – szer. 0,5 m
- nawierzchnia chodnika kostka betonowa
- nawierzchnia ścieżki rowerowej mieszkanka mineralno - asfaltowa
- roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni
- budowa przejść dla pieszych
- zaprojektowanie zatoki autobusowej przy osiedlu „Tęczowy Las”
- zagospodarowanie zieleni oraz urządzenie terenów zielonych w granicach projektowanego pasa drogowego; wycinka niezbędnych drzew oraz krzaków;
- wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego urządzeń i instalacji znajdujących się w obrębie przewidywanej lokalizacji mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia
- uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich niezbędnych opinii i decyzji koniecznych do realizacji przedsięwzięcia (koszt wszystkich uzgodnień i opinii ponosi wykonawca)
- ścieżka rowerowa zaprojektowana zgodnie ze „Standardami technicznymi infrastruktury rowerowej dla sieci dróg rowerowych miasta Olsztyna” – stanowiące załącznik nr 4 do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, zamieszczonego na stronie internetowej www.zdw.olsztyn.pl
Odcinek drogi wojewódzkiej nr 598 od granicy miasta Olsztyn do skrzyżowania z DP 1374N:- przebudowa drogi nr 598 o długości ok. 2,1 km na jezdnię dwuprzestrzenną dwupasową (2x2) z pasem dzielącym (od granicy miasta Olsztyn do skrzyżowania z DP1374N Bartążek-Szczęsne) km ok. 4+125 do 6+236 ;
- dowiązanie końca opracowania do dokumentacji technicznej GDDKiA pt.
„Budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16: Zadanie nr 1: od początku opracowania w km projektowym 0+000 (istn. 132+220) do km ok. 10+000 (za węzłem Olsztyn - Południe)” wraz z uzgodnieniem z GDDKiA oraz zmianą decyzji ZRID;
- budowa ronda w obrębie skrzyżowania z DP 1374N;
- projektowany odcinek (w szczególności rondo) powinno zapewniać przejezdność dla pojazdów nienormatywnych;
- budowa dwukierunkowego ciągu pieszo- rowerowego z lewej strony jezdni (od wysokości granicy miasta Olsztyn do skrzyżowania z DP1374N)
- korekta łuków poziomych i pionowych ;
- wszelkie niezbędne przebudowy/budowy oświetlenia ulicznego, odwodnienia oraz innych kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej;
- budowa zatok autobusowych wraz z peronami dla pieszych;
- budowa przejść dla pieszych;
- wykonanie zjazdów indywidualnych oraz publicznych (rozwiązania projektowe muszą uwzględniać istniejące wejścia do budynków i zjazdy do posesji)
- wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego urządzeń i instalacji znajdujących się w obrębie przewidywanej lokalizacji mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;
- zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego;
- wycinka niezbędnych drzew oraz krzaków;
- uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich niezbędnych opinii i decyzji koniecznych do realizacji przedsięwzięcia (koszt wszystkich uzgodnień i opinii ponosi wykonawca);
- analiza istniejących konstrukcji jezdni i zaprojektowanie niezbędnych wzmocnień dla obciążenia 100kN/oś z możliwością wzmocnienia do 115 kN/oś poprzez dobudowę górnych warstw nawierzchni;
- w połowie projektowanego odcinka należy umożliwić przejazd z działek znajdujących się po prawej stronie na lewą stronę jezdni ;
- stanowisko do ważenia pojazdów na odcinku łączącym obwodnicę z miastem (po lewej stronie) przed miejscem do zawracania jak wyżej;
Parametry techniczne projektowanej drogi od granicy miasta do DP1374N:
- kategoria drogi: wojewódzka
- klasa drogi Z (zbiorcza)
- szerokość jezdni głównej: 2x7,00m
- szerokość pasa ruchu: 3,50 m
- szerokość opaski wewnętrznej: 0,5 m
- szerokość poboczy gruntowych: 1,00m
- kategoria ruchu: KR5
- prędkość projektowa poza terenem zabudowy: Vp=60 km/h
- obciążenie nawierzchni: 100 kN/oś z możliwością wzmocnienia do 115 kN/oś poprzez dobudowę górnych warstw nawierzchni.
Zatwierdzenie dokumentacji Etapu I nastąpi w trzech częściach:
Część 1- za zatwierdzoną koncepcję (opracowanie koncepcji rozbudowy – czas wykonania do 2 miesięcy od daty podpisania umowy)
Część 2 – za uzyskanie prawomocnej decyzji środowiskowej
Część 3 – za wykonanie i dostarczenie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID do dnia 30.03.2016r
Dokumentacja ma być podzielona na odcinek w granicach administracyjnych miasta i na odcinek od granicy miasta Olsztyn do skrzyżowania z DP 1374N w zakresie kosztorysu inwestorskiego, ofertowego, przedmiaru robót.
Należy uwzględnić połączenia komunikacyjne zgodnie z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Stawiguda ( w szczególności terenów zabudowy mieszkaniowej obręb Bartąg jednostka C, D, E)
3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 9 do SIWZ, zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.zdw.olsztyn.pl
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 18.7.2014. Zakończenie 31.8.2017
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 13 000 PLN (słownie: trzynaście tysięcy złotych 00/100).
2.Wadium musi być wniesione najpóźniej w dniu otwarcia ofert przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp:
a) w pieniądzu, przelewem na nr konta:
Bank PKO S.A.: 18 1240 1590 1111 0010 3433 9153 z dopiskiem: wadium na „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 598 Olsztyn – Butryny – Zgniłocha na odcinku granica miasta Olsztyn – Dp 1374N ze zmianą przebiegu w m. Olsztyn” — znak sprawy: ZDW/NZP-1/3220/204/14”.
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).
Z treści przelewu lub poręczenia albo gwarancji musi jednoznacznie wynikać, do jakiego postępowania (nazwa i numer referencyjny) wadium jest wnoszone.
3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone przed upływem terminu składania ofert w sekretariacie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.
4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 2.a) rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Uwierzytelnioną kopię dokumentu stanowiącego gwarancję lub poręczenie należy dołączyć do oferty, a oryginał należy zdeponować w sekretariacie, w siedzibie Zamawiającego.
5.Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku, gdy:
1) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:
a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
6. Wadium wnoszone w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej należy wystawić na Województwo Warmińsko – Mazurskie (Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn).
7. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta (Poręczyciela). Gwarancja (Poręczenie) musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta (Poręczyciela). Podpis powinien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).
8. Wadium wniesione w formie niepieniężnej musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu, co oznacza, że dochodzenie roszczeń Zamawiającego nie może być utrudnione. Wadium wniesione w formie niepieniężnej uważane będzie za wniesione, jeżeli z treści dokumentu wynikać będzie, że interesy Zamawiającego w zakresie roszczenia o wypłatę wadium są zabezpieczone w okolicznościach wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp, a Gwarant (Poręczyciel) bezwarunkowo, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, wypłaci Zamawiającemu pełną kwotę wadium po zaistnieniu tychże okoliczności. Gwarancje i poręczenia nie mogą wprowadzać żadnych dodatkowych warunków merytorycznych.
9. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w pkt. 1., lub dopuszczalnej formie (pkt. 2.) zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
10. Zamawiający zwróci wadium:
1) wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.
2) wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) niezwłocznie, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
11. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 10 ppkt 1), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
2.Wadium musi być wniesione najpóźniej w dniu otwarcia ofert przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp:
a) w pieniądzu, przelewem na nr konta:
Bank PKO S.A.: 18 1240 1590 1111 0010 3433 9153 z dopiskiem: wadium na „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 598 Olsztyn – Butryny – Zgniłocha na odcinku granica miasta Olsztyn – Dp 1374N ze zmianą przebiegu w m. Olsztyn” — znak sprawy: ZDW/NZP-1/3220/204/14”.
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).
Z treści przelewu lub poręczenia albo gwarancji musi jednoznacznie wynikać, do jakiego postępowania (nazwa i numer referencyjny) wadium jest wnoszone.
3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone przed upływem terminu składania ofert w sekretariacie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.
4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 2.a) rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Uwierzytelnioną kopię dokumentu stanowiącego gwarancję lub poręczenie należy dołączyć do oferty, a oryginał należy zdeponować w sekretariacie, w siedzibie Zamawiającego.
5.Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku, gdy:
1) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:
a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
6. Wadium wnoszone w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej należy wystawić na Województwo Warmińsko – Mazurskie (Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn).
7. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta (Poręczyciela). Gwarancja (Poręczenie) musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta (Poręczyciela). Podpis powinien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).
8. Wadium wniesione w formie niepieniężnej musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu, co oznacza, że dochodzenie roszczeń Zamawiającego nie może być utrudnione. Wadium wniesione w formie niepieniężnej uważane będzie za wniesione, jeżeli z treści dokumentu wynikać będzie, że interesy Zamawiającego w zakresie roszczenia o wypłatę wadium są zabezpieczone w okolicznościach wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp, a Gwarant (Poręczyciel) bezwarunkowo, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, wypłaci Zamawiającemu pełną kwotę wadium po zaistnieniu tychże okoliczności. Gwarancje i poręczenia nie mogą wprowadzać żadnych dodatkowych warunków merytorycznych.
9. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w pkt. 1., lub dopuszczalnej formie (pkt. 2.) zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
10. Zamawiający zwróci wadium:
1) wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.
2) wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) niezwłocznie, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
11. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 10 ppkt 1), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy Pzp umowa (porozumienie) regulująca współpracę wykonawców wspólnie realizujących zamówienie/umowa konsorcjum.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.
1.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Pzp:
1.2. Warunek udziału w postępowaniu, dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu oceny spełniania warunku dotyczącego posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności.
1.3. Warunek udziału w postępowaniu, dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia.
W zakresie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże i udokumentuje, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej jedną główną usługę, której przedmiotem było opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy/przebudowy/rozbudowy drogi klasy co najmniej „G” o łącznej długości co najmniej 2,0 km.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że powyższy warunek spełnia co najmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy łącznie.
1.4.Warunek udziału w postępowaniu, dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.
Zamawiający nie opisuje szczegółowo sposobu dokonania oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.
1.5.Warunek udziału w postępowaniu, dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
A) Projektant w branży drogowej mający:
Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń, wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa tj. zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.). Zamawiający dopuszcza uprawnienia odpowiadające uprawnieniom budowlanym wskazanym w warunku, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadających im uprawnień wydanych obywatelom Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a, a także innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., nr 63, poz. 394).
Doświadczenie zawodowe: kierował realizacją minimum jednego zamówienia polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej budowy / przebudowy / rozbudowy drogi klasy nie niższej niż „G” o łącznej długości co najmniej 2,0 km.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że powyższy warunek spełnia co najmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy łącznie.
1.6. Warunek udziału w postępowaniu, dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający nie opisuje szczegółowo sposobu dokonania oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczeniu z postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
3.Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu (wg formuły spełnia/nie spełnia) na podstawie oświadczeń i dokumentów dołączonych do oferty, określonych w sekcji III.2.1) pkt. 4.
4. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ WYKAZ POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY.
4.1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1) poświadczenie;
2) oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt. 1).
W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w sekcji II.2.1) pkt 1.3, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w sekcji II.2.1) pkt 4.1.2. ppkt. 1)
i 2).
1) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu oraz
2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia.
4.3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych należy przedłożyć:
4.3.1. oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych( wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ);
4.3.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
4.3.3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4.3.4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4.3.5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8 ustawy - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
4.3.6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert:
4.3.7. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 10 i 11 ustawy – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
4.3.8. W przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
4.3.9 Zamawiający wymaga, w przypadku gdy wykonawca wykazując się spełnianiem warunków, o których mowa w sekcji II.2.1)pkt. 1.3 i 1.5, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedstawienia – w odniesieniu do tych podmiotów – dokumentów wymienionych w sekcji II.2.1)pkt. 4.3.1 – 4.3.8 potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
4.3.10. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 4.3:
1)w sekcji II.2.1) pkt 4.3.2 – 4.3.4 i 4.3.6. - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) w sekcji II.2.1)pkt 4.3.5 i 4.3.7 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10-11 ustawy.
4.3.11 Dokumenty, o których mowa w sekcji II.2.1)pkt 4.3.10. ppkt 1 lit. a i c oraz ppkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w sekcji II.2.1) pkt 4.3.10 ppkt 1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4.3.12 Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w sekcji II.2.1)pkt 4.3.10, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. Przepis sekcji II.2.1)pkt 4.3.11. stosuje się odpowiednio.
4.3.13 Dokumenty składane w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
1.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Pzp:
1.2. Warunek udziału w postępowaniu, dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu oceny spełniania warunku dotyczącego posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności.
1.3. Warunek udziału w postępowaniu, dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia.
W zakresie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże i udokumentuje, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej jedną główną usługę, której przedmiotem było opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy/przebudowy/rozbudowy drogi klasy co najmniej „G” o łącznej długości co najmniej 2,0 km.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że powyższy warunek spełnia co najmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy łącznie.
1.4.Warunek udziału w postępowaniu, dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.
Zamawiający nie opisuje szczegółowo sposobu dokonania oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.
1.5.Warunek udziału w postępowaniu, dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
A) Projektant w branży drogowej mający:
Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń, wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa tj. zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.). Zamawiający dopuszcza uprawnienia odpowiadające uprawnieniom budowlanym wskazanym w warunku, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadających im uprawnień wydanych obywatelom Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a, a także innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., nr 63, poz. 394).
Doświadczenie zawodowe: kierował realizacją minimum jednego zamówienia polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej budowy / przebudowy / rozbudowy drogi klasy nie niższej niż „G” o łącznej długości co najmniej 2,0 km.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że powyższy warunek spełnia co najmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy łącznie.
1.6. Warunek udziału w postępowaniu, dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający nie opisuje szczegółowo sposobu dokonania oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczeniu z postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
3.Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu (wg formuły spełnia/nie spełnia) na podstawie oświadczeń i dokumentów dołączonych do oferty, określonych w sekcji III.2.1) pkt. 4.
4. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ WYKAZ POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY.
4.1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
4.1.1.oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.zdw.olsztyn.pl
4.1.2.wykaz wykonanych głównych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonanych głównych usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy usługi zostały wykonane należycie – w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia określonego w sekcji II.2.1) pkt. 1.3 ogłoszenia oraz w pkt. 5.1.2 SIWZ – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego www.zdw.olsztyn.pl;
Dowodami, o których mowa powyżej są:1) poświadczenie;
2) oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt. 1).
W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w sekcji II.2.1) pkt 1.3, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w sekcji II.2.1) pkt 4.1.2. ppkt. 1)
i 2).
4.1.3.wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia określonego w sekcji II.2.1) pkt. 1.5. ogłoszenia oraz w pkt. 5.1.4. SIWZ – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego www.zdw.olsztyn.pl
4.1.4.oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, w zakresie wskazanym w sekcji II.2.1) pkt. 1.5 ogłoszenia oraz w pkt. 5.1.4 A) SIWZ – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiajacego www.zdw.olsztyn.pl
4.2. Zamawiający wymaga, w przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w sekcji II.2.1) pkt. 1.3. i 1.5. ogłoszenia polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, przedłożenia dokumentów dotyczących w szczególności:1) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu oraz
2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia.
4.3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych należy przedłożyć:
4.3.1. oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych( wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ);
4.3.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
4.3.3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4.3.4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4.3.5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8 ustawy - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
4.3.6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert:
4.3.7. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 10 i 11 ustawy – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
4.3.8. W przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
4.3.9 Zamawiający wymaga, w przypadku gdy wykonawca wykazując się spełnianiem warunków, o których mowa w sekcji II.2.1)pkt. 1.3 i 1.5, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedstawienia – w odniesieniu do tych podmiotów – dokumentów wymienionych w sekcji II.2.1)pkt. 4.3.1 – 4.3.8 potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
4.3.10. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 4.3:
1)w sekcji II.2.1) pkt 4.3.2 – 4.3.4 i 4.3.6. - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) w sekcji II.2.1)pkt 4.3.5 i 4.3.7 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10-11 ustawy.
4.3.11 Dokumenty, o których mowa w sekcji II.2.1)pkt 4.3.10. ppkt 1 lit. a i c oraz ppkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w sekcji II.2.1) pkt 4.3.10 ppkt 1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4.3.12 Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w sekcji II.2.1)pkt 4.3.10, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. Przepis sekcji II.2.1)pkt 4.3.11. stosuje się odpowiednio.
4.3.13 Dokumenty składane w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie opisuje szczegółowo sposobu dokonania oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający nie opisuje szczegółowo sposobu dokonania oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.
Zamawiający nie opisuje szczegółowo sposobu dokonania oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: tak
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZDW/NZP – 1/3220/204/14
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
20.5.2014 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 20.5.2014 - 10:30
Miejscowość:
Zarząd Dróg Wojewódzkich Adres: ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nieSekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
1. Zamawiającym jest:
Województwo Warmińsko – Mazurskie z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn oraz Gmina Olsztyn z siedzibą w Olsztynie, Plac Jana Pawła II 1,
10-101 Olsztyn.
Spośród których na podstawie Porozumienia z dnia 3 marca 2014 r., na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
( Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) do przeprowadzenia postępowania wyznaczone zostało Województwo Warmińsko – Mazurskie.
W imieniu Zamawiającego w niniejszym postępowaniu, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, działa Pełnomocnik. Wszelkie zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wskazujące na czynności Zamawiającego będą realizowane przez Pełnomocnika.
Pełnomocnik: Zarząd Dróg Wojewódzkich
Adres: ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn)
Telefon: +48 895261900, fax. +48 895261965
2. Data 18.7.2014 r. podana w sekcji II.3) jako data rozpoczęcia realizacji zamówienia jest szacowana datą udzielenia zamówienia i podana została ze względów technicznych w celu nadania ogłoszenia. Faktycznie zamówienie będzie realizowane od dnia zawarcia umowy. Termin wykonania zamówienia wyznaczony w sekcji II.3) jest wstawiony według formularza Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Dokładny termin wykonania zamówienia Zamawiający przedstawia w sekcji VI.3) pkt. 2 :
Termin wykonania przedmiotu umowy: od dnia podpisania przedmiotowej umowy
do dnia 31.08.2017r. z uwzględnieniem poniższych terminów:
Etap I- wykonanie dokumentacji projektowej: od dnia podpisania umowy do dnia 30.3.2016r.
Etap II- etap przejściowy: od wykonania dokumentacji projektowej do rozpoczęcia robót budowlanych
Etap III- pełnienie nadzoru autorskiego: od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do dnia zakończenia realizacji przedmiotu umowy na roboty budowlane, z zastrzeżeniem zmiany
o której mowa w §14 ust. 1 pkt 1) lit. k) lit. l) lit. m) umowy. Zamawiający przewiduje pełnienie nadzoru autorskiego przez okres 13 miesięcy, a zakończenie przedmiotu umowy na roboty budowlane do dnia 31.8.2017r.
Termin realizacji umowy zostanie odpowiednio przedłużony, z zastrzeżeniem § 13 ust.1 pkt.2 lit. b) i lit. c) umowy, w przypadku:
a) zawarcia umowy na roboty budowlane z innym okresem ich wykonania oraz/lub terminem
ich zakończenia niż określony w § 1 ust.11 umowy;
b) zmiany terminów wykonania przedmiotu umowy w zawartej umowie na roboty budowlane
realizowane na podstawie przedmiotowej dokumentacji projektowej;
c) opóźnienia wykonania przedmiotu umowy na roboty budowlane realizowane na podstawie przedmiotowej dokumentacji projektowej; wydłużenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy nie będzie dłuższe niż czas zakończenia opóźnionych robót budowlanych;
Województwo Warmińsko – Mazurskie z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn oraz Gmina Olsztyn z siedzibą w Olsztynie, Plac Jana Pawła II 1,
10-101 Olsztyn.
Spośród których na podstawie Porozumienia z dnia 3 marca 2014 r., na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
( Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) do przeprowadzenia postępowania wyznaczone zostało Województwo Warmińsko – Mazurskie.
W imieniu Zamawiającego w niniejszym postępowaniu, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, działa Pełnomocnik. Wszelkie zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wskazujące na czynności Zamawiającego będą realizowane przez Pełnomocnika.
Pełnomocnik: Zarząd Dróg Wojewódzkich
Adres: ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn)
Telefon: +48 895261900, fax. +48 895261965
e-mail: przetargi@zdw.olsztyn.pl
strona internetowa: www.zdw.olsztyn.pl
Godziny urzędowania: od 7:00 do 15:002. Data 18.7.2014 r. podana w sekcji II.3) jako data rozpoczęcia realizacji zamówienia jest szacowana datą udzielenia zamówienia i podana została ze względów technicznych w celu nadania ogłoszenia. Faktycznie zamówienie będzie realizowane od dnia zawarcia umowy. Termin wykonania zamówienia wyznaczony w sekcji II.3) jest wstawiony według formularza Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Dokładny termin wykonania zamówienia Zamawiający przedstawia w sekcji VI.3) pkt. 2 :
Termin wykonania przedmiotu umowy: od dnia podpisania przedmiotowej umowy
do dnia 31.08.2017r. z uwzględnieniem poniższych terminów:
Etap I- wykonanie dokumentacji projektowej: od dnia podpisania umowy do dnia 30.3.2016r.
Etap II- etap przejściowy: od wykonania dokumentacji projektowej do rozpoczęcia robót budowlanych
Etap III- pełnienie nadzoru autorskiego: od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do dnia zakończenia realizacji przedmiotu umowy na roboty budowlane, z zastrzeżeniem zmiany
o której mowa w §14 ust. 1 pkt 1) lit. k) lit. l) lit. m) umowy. Zamawiający przewiduje pełnienie nadzoru autorskiego przez okres 13 miesięcy, a zakończenie przedmiotu umowy na roboty budowlane do dnia 31.8.2017r.
Termin realizacji umowy zostanie odpowiednio przedłużony, z zastrzeżeniem § 13 ust.1 pkt.2 lit. b) i lit. c) umowy, w przypadku:
a) zawarcia umowy na roboty budowlane z innym okresem ich wykonania oraz/lub terminem
ich zakończenia niż określony w § 1 ust.11 umowy;
b) zmiany terminów wykonania przedmiotu umowy w zawartej umowie na roboty budowlane
realizowane na podstawie przedmiotowej dokumentacji projektowej;
c) opóźnienia wykonania przedmiotu umowy na roboty budowlane realizowane na podstawie przedmiotowej dokumentacji projektowej; wydłużenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy nie będzie dłuższe niż czas zakończenia opóźnionych robót budowlanych;
Wzór umowy dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego www.zdw.olsztyn.pl
3.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostepna będzie na stronie internetowej zamawiającego pod adresem www.zdw.olsztyn.pl/zamowienia publiczne/ aktualne pow.progow/dofinansowane ze srodkow Ue/uslugi
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1)Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
2)Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
1.Odwołanie
1.1.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
1.2.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
1.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
1.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.
1.5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
1.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
1.7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1.5. i 1.6. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
1.8. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie
później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający:
a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
1.9. Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.
1.10. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
1.11. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
1.12. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
1.13. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.
1.14. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w pkt. 1.19., przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego.
1.15. Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z pkt. 1.10. nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie pkt. 1.18 i 1.19.
1.16. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.
1.17. Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu.
1.18. W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie Zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca. W takim przypadku Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.
1.19. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez Zamawiającego, Izba umarza postępowanie, a Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.
1.20. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego, wniesie sprzeciw wobec uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, Izba rozpoznaje odwołanie.
1.21. Sprzeciw wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu.
1.22. Koszty postępowania odwoławczego:
1) w okolicznościach, o których mowa w pkt. 1.18., znosi się wzajemnie;
2) w okolicznościach, o których mowa w pkt. 1.19.:
a) ponosi Zamawiający, jeżeli uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu po otwarciu rozprawy;
b) znosi się wzajemnie, jeżeli Zamawiający uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu przed otwarciem rozprawy;
3) w okolicznościach, o których mowa w pkt. 1.20., ponosi:
a) odwołujący, jeżeli odwołanie zostało oddalone przez Izbę;
b) wnoszący sprzeciw, jeżeli odwołanie zostało uwzględnione przez Izbę.
1.23. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:
1) nie zawiera braków formalnych;
2) uiszczono wpis.
1.24. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.
1.25. Jeżeli odwołanie nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, w szczególności, o których mowa w pkt 1.2., niezłożenia pełnomocnictwa lub nieuiszczenia wpisu, Prezes Izby wzywa odwołującego pod rygorem zwrócenia odwołania do poprawienia lub uzupełnienia odwołania lub złożenia dowodu uiszczenia wpisu w terminie 3 dni od dnia doręczenia wezwania. Mylne oznaczenie odwołania lub inne oczywiste niedokładności nie stanowią przeszkody do nadania mu biegu i rozpoznania przez Izbę.
1.26. Prezes Izby poucza w wezwaniu, o którym mowa w pkt. 1.25. zdanie pierwsze, że w przypadku niepoprawienia, nieuzupełnienia lub niedołączenia dowodu uiszczenia wpisu w terminie 3 dni odwołanie zostanie zwrócone.
1.27. W przypadku doręczenia odwołującemu wezwania, o którym mowa w pkt. 1.25. zdanie pierwsze, wcześniej niż na 3 dni przed upływem terminu do wniesienia odwołania, odwołujący może uzupełnić dowód uiszczenia wpisu najpóźniej do upływu terminu do wniesienia odwołania.
1.28. W przypadku nieuiszczenia wpisu w terminie, o którym mowa w pkt. 1.24., oraz po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w pkt 1.25. i 1.27., Prezes Izby zwraca odwołanie w formie postanowienia. Odwołanie zwrócone nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa Pzp wiąże z wniesieniem odwołania do Prezesa Izby. O zwrocie odwołania Prezes Izby informuje Zamawiającego, przesyłając odpis postanowienia.
1.29. Jeżeli niezachowanie warunków formalnych lub niezłożenie pełnomocnictwa zostanie stwierdzone przez skład orzekający Izby, przepisy pkt. 1.23. – 1.28. stosuje się, z tym że kompetencje Prezesa Izby przysługują składowi orzekającemu Izby.
1.30. Odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy; w takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90 % wpisu.
1.31. Strony i uczestnicy postępowania odwoławczego są obowiązani wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne. Dowody na poparcie swoich twierdzeń lub odparcie twierdzeń strony przeciwnej strony i uczestnicy postępowania odwoławczego mogą przedstawiać aż do zamknięcia rozprawy.
2Skarga do sądu
2.1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
2.2. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
2.3. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
2.4. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
2.5. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
2.6. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o prokuratorze.
2.7. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.
2.8. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.
2.9. Sąd na posiedzeniu niejawnym odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu lub niedopuszczalną z innych przyczyn, jak również skargę, której braków strona nie uzupełniła w terminie.
2.10. Jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej nie ze swojej winy, sąd na jej wniosek przywraca termin. Postanowienie w tej sprawie może być wydane na posiedzeniu niejawnym.
2.11. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminowi.
2.12. Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu skargi do sądu.
2.13. Sąd oddala skargę wyrokiem, jeżeli jest ona bezzasadna. W przypadku uwzględnienia skargi sąd zmienia zaskarżone orzeczenie i orzeka wyrokiem co do istoty sprawy, a w pozostałych sprawach wydaje postanowienie. Przepisy art. 192 – 195 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio. Przepisu art. 386 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego nie stosuje się.
2.14. Jeżeli odwołanie zostaje odrzucone albo zachodzi podstawa do umorzenia postępowania, sąd uchyla wyrok lub zmienia postanowienie oraz odrzuca odwołanie lub umarza postępowanie.
2.15. Sąd nie może orzekać co do zarzutów, które nie były przedmiotem odwołania.
2.16. Strony ponoszą koszty postępowania stosownie do jego wyniku; określając wysokość kosztów w treści orzeczenia, sąd uwzględnia także koszty poniesione przez strony w związku z rozpoznaniem odwołania.
2.17. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu.
2.18. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy o Prokuratorze Generalnym, określone w części I w księdze I w tytule VI w dziale V a ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.
2)Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
1.Odwołanie
1.1.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
1.2.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
1.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
1.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.
1.5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
1.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
1.7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1.5. i 1.6. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
1.8. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie
później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający:
a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
1.9. Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.
1.10. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
1.11. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
1.12. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
1.13. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.
1.14. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w pkt. 1.19., przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego.
1.15. Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z pkt. 1.10. nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie pkt. 1.18 i 1.19.
1.16. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.
1.17. Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu.
1.18. W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie Zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca. W takim przypadku Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.
1.19. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez Zamawiającego, Izba umarza postępowanie, a Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.
1.20. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego, wniesie sprzeciw wobec uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, Izba rozpoznaje odwołanie.
1.21. Sprzeciw wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu.
1.22. Koszty postępowania odwoławczego:
1) w okolicznościach, o których mowa w pkt. 1.18., znosi się wzajemnie;
2) w okolicznościach, o których mowa w pkt. 1.19.:
a) ponosi Zamawiający, jeżeli uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu po otwarciu rozprawy;
b) znosi się wzajemnie, jeżeli Zamawiający uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu przed otwarciem rozprawy;
3) w okolicznościach, o których mowa w pkt. 1.20., ponosi:
a) odwołujący, jeżeli odwołanie zostało oddalone przez Izbę;
b) wnoszący sprzeciw, jeżeli odwołanie zostało uwzględnione przez Izbę.
1.23. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:
1) nie zawiera braków formalnych;
2) uiszczono wpis.
1.24. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.
1.25. Jeżeli odwołanie nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, w szczególności, o których mowa w pkt 1.2., niezłożenia pełnomocnictwa lub nieuiszczenia wpisu, Prezes Izby wzywa odwołującego pod rygorem zwrócenia odwołania do poprawienia lub uzupełnienia odwołania lub złożenia dowodu uiszczenia wpisu w terminie 3 dni od dnia doręczenia wezwania. Mylne oznaczenie odwołania lub inne oczywiste niedokładności nie stanowią przeszkody do nadania mu biegu i rozpoznania przez Izbę.
1.26. Prezes Izby poucza w wezwaniu, o którym mowa w pkt. 1.25. zdanie pierwsze, że w przypadku niepoprawienia, nieuzupełnienia lub niedołączenia dowodu uiszczenia wpisu w terminie 3 dni odwołanie zostanie zwrócone.
1.27. W przypadku doręczenia odwołującemu wezwania, o którym mowa w pkt. 1.25. zdanie pierwsze, wcześniej niż na 3 dni przed upływem terminu do wniesienia odwołania, odwołujący może uzupełnić dowód uiszczenia wpisu najpóźniej do upływu terminu do wniesienia odwołania.
1.28. W przypadku nieuiszczenia wpisu w terminie, o którym mowa w pkt. 1.24., oraz po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w pkt 1.25. i 1.27., Prezes Izby zwraca odwołanie w formie postanowienia. Odwołanie zwrócone nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa Pzp wiąże z wniesieniem odwołania do Prezesa Izby. O zwrocie odwołania Prezes Izby informuje Zamawiającego, przesyłając odpis postanowienia.
1.29. Jeżeli niezachowanie warunków formalnych lub niezłożenie pełnomocnictwa zostanie stwierdzone przez skład orzekający Izby, przepisy pkt. 1.23. – 1.28. stosuje się, z tym że kompetencje Prezesa Izby przysługują składowi orzekającemu Izby.
1.30. Odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy; w takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90 % wpisu.
1.31. Strony i uczestnicy postępowania odwoławczego są obowiązani wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne. Dowody na poparcie swoich twierdzeń lub odparcie twierdzeń strony przeciwnej strony i uczestnicy postępowania odwoławczego mogą przedstawiać aż do zamknięcia rozprawy.
2Skarga do sądu
2.1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
2.2. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
2.3. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
2.4. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
2.5. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
2.6. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o prokuratorze.
2.7. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.
2.8. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.
2.9. Sąd na posiedzeniu niejawnym odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu lub niedopuszczalną z innych przyczyn, jak również skargę, której braków strona nie uzupełniła w terminie.
2.10. Jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej nie ze swojej winy, sąd na jej wniosek przywraca termin. Postanowienie w tej sprawie może być wydane na posiedzeniu niejawnym.
2.11. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminowi.
2.12. Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu skargi do sądu.
2.13. Sąd oddala skargę wyrokiem, jeżeli jest ona bezzasadna. W przypadku uwzględnienia skargi sąd zmienia zaskarżone orzeczenie i orzeka wyrokiem co do istoty sprawy, a w pozostałych sprawach wydaje postanowienie. Przepisy art. 192 – 195 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio. Przepisu art. 386 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego nie stosuje się.
2.14. Jeżeli odwołanie zostaje odrzucone albo zachodzi podstawa do umorzenia postępowania, sąd uchyla wyrok lub zmienia postanowienie oraz odrzuca odwołanie lub umarza postępowanie.
2.15. Sąd nie może orzekać co do zarzutów, które nie były przedmiotem odwołania.
2.16. Strony ponoszą koszty postępowania stosownie do jego wyniku; określając wysokość kosztów w treści orzeczenia, sąd uwzględnia także koszty poniesione przez strony w związku z rozpoznaniem odwołania.
2.17. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu.
2.18. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy o Prokuratorze Generalnym, określone w części I w księdze I w tytule VI w dziale V a ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
8.4.2014
| TI | Tytuł | Polska-Olsztyn: Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej |
|---|---|---|
| ND | Nr dokumentu | 413850-2014 |
| PD | Data publikacji | 05/12/2014 |
| OJ | Dz.U. S | 235 |
| TW | Miejscowość | OLSZTYN |
| AU | Nazwa instytucji | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie (ZDW/NZP-1/3220/204/14) |
| OL | Język oryginału | PL |
| HD | Nagłówek | - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta |
| CY | Kraj | PL |
| AA | Rodzaj instytucji | 3 - Władze lokalne |
| HA | EU Institution | - |
| DS | Dokument wysłany | 03/12/2014 |
| NC | Zamówienie | 4 - Usługi |
| PR | Procedura | 1 - Procedura otwarta |
| TD | Dokument | 7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia |
| RP | Legislacja | 4 - Unia Europejska |
| TY | Rodzaj oferty | 9 - Nie dotyczy |
| AC | Kryteria udzielenia zamówienia | 1 - Najniższa cena |
| PC | Kod CPV | 71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej |
| OC | Pierwotny kod CPV | 71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej |
| IA | Adres internetowy (URL) | www.zdw.olsztyn.pl |
| DI | Podstawa prawna | Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE) |
05/12/2014 S235 - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
Polska-Olsztyn: Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
2014/S 235-413850
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Usługi
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
ZDW/NZP-1/3220/204/14
ul. Pstrowskiego 28B
Osoba do kontaktów: Dagmara Ciesielska-Jasińska
10-602 Olsztyn
Polska
Tel.: +48 895261964
E-mail: dagmara.jasinska@zdw.olsztyn.pl
Faks: +48 895261965
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.zdw.olsztyn.pl
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: zarządzanie drogami
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak
Województwo Warmińsko-Mazurskie
Emili Plater 1
10-562 Olsztyn
Polska
Gmina Olsztyn
pl. Jana Pawła II nr 1
10-101 Olsztyn
Polska
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 598 Olsztyn – Butryny – Zgniłocha na odcinku granica miasta Olsztyn – DP 1374 N ze zmianą przebiegu w m. Olsztyn.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych
Kod NUTS
Kategoria usług: nr 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 598 Olsztyn – Butryny – Zgniłocha na odcinku granica miasta Olsztyn – DP 1374N ze zmianą przebiegu w m. Olsztyn”.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie w szczególności:
— aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych,
— dokumentacji geotechnicznej,
— inwentaryzacji stanu istniejącego, w tym działek planowanych do włączenia w pas drogowy, istniejących obiektów inżynierskich, istniejących zjazdów wraz z jej aktualizacją na zakończenie dokumentacji projektowej,
— projektu budowlanego wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi,
— niezbędnych materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) w tym załączników do decyzji ZRID, podziałów nieruchomości, wykazu właścicieli gruntów, ustalenie granic w terenie itp.,
— projektu wykonawczego wraz z:
— specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), przedmiarem robót, zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu,
— kosztorysu ofertowego (stanowiącego wzór do wypełnienia przez Wykonawców robót bud.) i kosztorysu inwestorskiego,
— oceny BRD wykonanej przez audytora zewnętrznego niezależnego od Projektanta,
— uzyskania zezwolenia na zniszczenie chronionych gatunków roślin, zwierząt, grzybów,
— do współpracy z Zamawiającym w ramach etapu przejściowego w szczególności w zakresie udzielania odpowiedzi do projektu oraz uzgodnień zewnętrznych dotyczących projektu oraz wszelkiego rodzaju danych projektowych,
— pełnienie nadzoru autorskiego.
3. Przedmiot zadania inwestycyjnego.
1. Stan istniejący:
Droga wojewódzka nr 598 w granicach miasta Olsztyn posiada po dwie jezdnie dwupasowe (z pasem dzielącym) zwężające się na wysokości ulicy Bajkowej do jednego pasa biegnącego do skrzyżowania z DP1374N. Istniejąca droga to droga o parametrach drogi klasy „Z” ( SDR 2010 = 2089poj/dobę). Po lewej stronie znajduje się ciąg pieszo-rowerowy dwukierunkowy biegnący do ulicy Bajkowej. Na wysokości drogi powiatowej nr 1374N Bartążek- Szczęsne opracowanie będące przedmiotem niniejszego zamówienia należy dostosować ( dowiązać) do dokumentacji technicznej GDDKiA pt.
„Budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16: Zadanie nr 1: od początku opracowania w km projektowym 0+000 (istn. 132+220) do km ok. 10+000 (za węzłem Olsztyn - Południe)” (plan sytuacyjny – załącznik nr 1).
2. Rozbudowa obejmuje:
Odcinek drogi wojewódzkiej nr 598 w granicach administracyjnych miasta Olsztyn (ul. Płoskiego):
— DW 598 ul. Płoskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Laszki i Dorantta do granicy miasta (łącznie ze skrzyżowaniem),
— konstrukcja nawierzchni przewidziana dla obciążenia ruchu KR5,
— prędkość projektowa 60 km/h,
— prędkość miarodajna 80 km/h,
— przekrój dwuprzestrzenny szer. 2x2x3,50m z pasem dzielącym o szer. min. 2 m, pasami wyłączeniowymi (szer. min. 3,50 m) dla relacji prawo i lewoskrętnej na skrzyżowaniu z ul. Dorantta i Bajkową dla obydwu kierunków (wzdłuż ulicy Płoskiego),
— po stronie północno-wschodniej od skrzyżowania z ul. Witosa chodnik o szer. min. 2 m i ścieżką rowerową dwukierunkową min. 2,50m do granicy miasta rozdzielone pasem zieleni o szer. min. 1 m; podbudowa chodnika i ścieżki rowerowej umożliwiająca poruszanie się sprzętu do odśnieżania i oczyszczania (do 5 ton),
— przejście ścieżki rowerowej na skrzyżowaniu ul. Bajkowej – Dorantta ( wraz z ul. Dorantta) od strony wschodniej,
— skrzyżowanie z ul. Dorantta i Bajkową: skanalizowane z sygnalizacją świetlną, podłączoną światłowodem do systemu SCATS oraz systemu monitoringu (cztery kamery stacjonarne i jedna obrotowa) i wpiętą do systemu ITS ( załącznik nr 2 do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia),
— włączenie pętli autobusowej do systemu ITS,
— wszelkie niezbędne przebudowy/budowy oświetlenia ulicznego, odwodnienia, sygnalizacji świetlnej oraz innych kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej,
— opaski bezpieczeństwa przy krawędzi jezdni głównej – szer. 0,5 m,
— nawierzchnia chodnika kostka betonowa,
— nawierzchnia ścieżki rowerowej mieszkanka mineralno-asfaltowa,
— roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni,
— budowa przejść dla pieszych,
— zaprojektowanie zatoki autobusowej przy osiedlu „Tęczowy Las”,
— zagospodarowanie zieleni oraz urządzenie terenów zielonych w granicach projektowanego pasa drogowego; wycinka niezbędnych drzew oraz krzaków,
— wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego urządzeń i instalacji znajdujących się w obrębie przewidywanej lokalizacji mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
— uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich niezbędnych opinii i decyzji koniecznych do realizacji przedsięwzięcia (koszt wszystkich uzgodnień i opinii ponosi wykonawca),
— ścieżka rowerowa zaprojektowana zgodnie ze „Standardami technicznymi infrastruktury rowerowej dla sieci dróg rowerowych miasta Olsztyna” – stanowiący załącznik nr 4 do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia.
Odcinek drogi wojewódzkiej nr 598 od granicy miasta Olsztyn do skrzyżowania z DP 1374N:
— przebudowa drogi nr 598 o długości ok. 2,1 km na jezdnię dwuprzestrzenną dwupasową (2x2) z pasem dzielącym (od granicy miasta Olsztyn do skrzyżowania z DP1374N Bartążek-Szczęsne) km ok. 4+125 do 6+236,
— dowiązanie końca opracowania do dokumentacji technicznej GDDKiA pt. „Budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16: Zadanie nr 1: od początku opracowania w km projektowym 0+000 (istn. 132+220) do km ok. 10+000 (za węzłem Olsztyn–Południe)” wraz z uzgodnieniem z GDDKiA oraz zmianą decyzji ZRID,
— budowa ronda w obrębie skrzyżowania z DP 1374N,
— projektowany odcinek (w szczególności rondo) powinno zapewniać przejezdność dla pojazdów nienormatywnych,
— budowa dwukierunkowego ciągu pieszo- rowerowego z lewej strony jezdni (od wysokości granicy miasta Olsztyn do skrzyżowania z DP1374N),
— korekta łuków poziomych i pionowych,
— wszelkie niezbędne przebudowy/budowy oświetlenia ulicznego, odwodnienia oraz innych kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej,
— budowa zatok autobusowych wraz z peronami dla pieszych,
— budowa przejść dla pieszych,
— wykonanie zjazdów indywidualnych oraz publicznych (rozwiązania projektowe muszą uwzględniać istniejące wejścia do budynków i zjazdy do posesji),
— wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego urządzeń i instalacji znajdujących się w obrębie przewidywanej lokalizacji mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
— zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego,
— wycinka niezbędnych drzew oraz krzaków,
— uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich niezbędnych opinii i decyzji koniecznych do realizacji przedsięwzięcia (koszt wszystkich uzgodnień i opinii ponosi wykonawca),
— analiza istniejących konstrukcji jezdni i zaprojektowanie niezbędnych wzmocnień dla obciążenia 100kN/oś z możliwością wzmocnienia do 115 kN/oś poprzez dobudowę górnych warstw nawierzchni,
— w połowie projektowanego odcinka należy umożliwić przejazd z działek znajdujących się po prawej stronie na lewą stronę jezdni,
— stanowisko do ważenia pojazdów na odcinku łączącym obwodnicę z miastem (po lewej stronie) przed miejscem do zawracania jak wyżej.
Parametry techniczne projektowanej drogi od granicy miasta do DP1374N:
— kategoria drogi: wojewódzka,
— klasa drogi Z (zbiorcza),
— szerokość jezdni głównej: 2x7 m,
— szerokość pasa ruchu: 3,50 m,
— szerokość opaski wewnętrznej: 0,5 m,
— szerokość poboczy gruntowych: 1 m,
— kategoria ruchu: KR5,
— prędkość projektowa poza terenem zabudowy: Vp=60 km/h,
— obciążenie nawierzchni: 100 kN/oś z możliwością wzmocnienia do 115 kN/oś poprzez dobudowę górnych warstw nawierzchni.
Zatwierdzenie dokumentacji Etapu I nastąpi w trzech częściach:
— część 1 – za zatwierdzoną koncepcję (opracowanie koncepcji rozbudowy – czas wykonania do 2 miesięcy od daty podpisania umowy),
— część 2 – za uzyskanie prawomocnej decyzji środowiskowej,
— część 3 – za wykonanie i dostarczenie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID do dnia 30.3.2016.
Dokumentacja ma być podzielona na odcinek w granicach administracyjnych miasta i na odcinek od granicy miasta Olsztyn do skrzyżowania z DP 1374N w zakresie kosztorysu inwestorskiego, ofertowego, przedmiaru robót.
Należy uwzględnić połączenia komunikacyjne zgodnie z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Stawiguda ( w szczególności terenów zabudowy mieszkaniowej obręb Bartąg jednostka C, D, E)
4. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.
5. Rodzaj zamówienia: usługa.
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie w szczególności:
— aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych,
— dokumentacji geotechnicznej,
— inwentaryzacji stanu istniejącego, w tym działek planowanych do włączenia w pas drogowy, istniejących obiektów inżynierskich, istniejących zjazdów wraz z jej aktualizacją na zakończenie dokumentacji projektowej,
— projektu budowlanego wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi,
— niezbędnych materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) w tym załączników do decyzji ZRID, podziałów nieruchomości, wykazu właścicieli gruntów, ustalenie granic w terenie itp.,
— projektu wykonawczego wraz z:
— specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), przedmiarem robót, zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu,
— kosztorysu ofertowego (stanowiącego wzór do wypełnienia przez Wykonawców robót bud.) i kosztorysu inwestorskiego,
— oceny BRD wykonanej przez audytora zewnętrznego niezależnego od Projektanta,
— uzyskania zezwolenia na zniszczenie chronionych gatunków roślin, zwierząt, grzybów,
— do współpracy z Zamawiającym w ramach etapu przejściowego w szczególności w zakresie udzielania odpowiedzi do projektu oraz uzgodnień zewnętrznych dotyczących projektu oraz wszelkiego rodzaju danych projektowych,
— pełnienie nadzoru autorskiego.
3. Przedmiot zadania inwestycyjnego.
1. Stan istniejący:
Droga wojewódzka nr 598 w granicach miasta Olsztyn posiada po dwie jezdnie dwupasowe (z pasem dzielącym) zwężające się na wysokości ulicy Bajkowej do jednego pasa biegnącego do skrzyżowania z DP1374N. Istniejąca droga to droga o parametrach drogi klasy „Z” ( SDR 2010 = 2089poj/dobę). Po lewej stronie znajduje się ciąg pieszo-rowerowy dwukierunkowy biegnący do ulicy Bajkowej. Na wysokości drogi powiatowej nr 1374N Bartążek- Szczęsne opracowanie będące przedmiotem niniejszego zamówienia należy dostosować ( dowiązać) do dokumentacji technicznej GDDKiA pt.
„Budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16: Zadanie nr 1: od początku opracowania w km projektowym 0+000 (istn. 132+220) do km ok. 10+000 (za węzłem Olsztyn - Południe)” (plan sytuacyjny – załącznik nr 1).
2. Rozbudowa obejmuje:
Odcinek drogi wojewódzkiej nr 598 w granicach administracyjnych miasta Olsztyn (ul. Płoskiego):
— DW 598 ul. Płoskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Laszki i Dorantta do granicy miasta (łącznie ze skrzyżowaniem),
— konstrukcja nawierzchni przewidziana dla obciążenia ruchu KR5,
— prędkość projektowa 60 km/h,
— prędkość miarodajna 80 km/h,
— przekrój dwuprzestrzenny szer. 2x2x3,50m z pasem dzielącym o szer. min. 2 m, pasami wyłączeniowymi (szer. min. 3,50 m) dla relacji prawo i lewoskrętnej na skrzyżowaniu z ul. Dorantta i Bajkową dla obydwu kierunków (wzdłuż ulicy Płoskiego),
— po stronie północno-wschodniej od skrzyżowania z ul. Witosa chodnik o szer. min. 2 m i ścieżką rowerową dwukierunkową min. 2,50m do granicy miasta rozdzielone pasem zieleni o szer. min. 1 m; podbudowa chodnika i ścieżki rowerowej umożliwiająca poruszanie się sprzętu do odśnieżania i oczyszczania (do 5 ton),
— przejście ścieżki rowerowej na skrzyżowaniu ul. Bajkowej – Dorantta ( wraz z ul. Dorantta) od strony wschodniej,
— skrzyżowanie z ul. Dorantta i Bajkową: skanalizowane z sygnalizacją świetlną, podłączoną światłowodem do systemu SCATS oraz systemu monitoringu (cztery kamery stacjonarne i jedna obrotowa) i wpiętą do systemu ITS ( załącznik nr 2 do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia),
— włączenie pętli autobusowej do systemu ITS,
— wszelkie niezbędne przebudowy/budowy oświetlenia ulicznego, odwodnienia, sygnalizacji świetlnej oraz innych kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej,
— opaski bezpieczeństwa przy krawędzi jezdni głównej – szer. 0,5 m,
— nawierzchnia chodnika kostka betonowa,
— nawierzchnia ścieżki rowerowej mieszkanka mineralno-asfaltowa,
— roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni,
— budowa przejść dla pieszych,
— zaprojektowanie zatoki autobusowej przy osiedlu „Tęczowy Las”,
— zagospodarowanie zieleni oraz urządzenie terenów zielonych w granicach projektowanego pasa drogowego; wycinka niezbędnych drzew oraz krzaków,
— wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego urządzeń i instalacji znajdujących się w obrębie przewidywanej lokalizacji mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
— uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich niezbędnych opinii i decyzji koniecznych do realizacji przedsięwzięcia (koszt wszystkich uzgodnień i opinii ponosi wykonawca),
— ścieżka rowerowa zaprojektowana zgodnie ze „Standardami technicznymi infrastruktury rowerowej dla sieci dróg rowerowych miasta Olsztyna” – stanowiący załącznik nr 4 do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia.
Odcinek drogi wojewódzkiej nr 598 od granicy miasta Olsztyn do skrzyżowania z DP 1374N:
— przebudowa drogi nr 598 o długości ok. 2,1 km na jezdnię dwuprzestrzenną dwupasową (2x2) z pasem dzielącym (od granicy miasta Olsztyn do skrzyżowania z DP1374N Bartążek-Szczęsne) km ok. 4+125 do 6+236,
— dowiązanie końca opracowania do dokumentacji technicznej GDDKiA pt. „Budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16: Zadanie nr 1: od początku opracowania w km projektowym 0+000 (istn. 132+220) do km ok. 10+000 (za węzłem Olsztyn–Południe)” wraz z uzgodnieniem z GDDKiA oraz zmianą decyzji ZRID,
— budowa ronda w obrębie skrzyżowania z DP 1374N,
— projektowany odcinek (w szczególności rondo) powinno zapewniać przejezdność dla pojazdów nienormatywnych,
— budowa dwukierunkowego ciągu pieszo- rowerowego z lewej strony jezdni (od wysokości granicy miasta Olsztyn do skrzyżowania z DP1374N),
— korekta łuków poziomych i pionowych,
— wszelkie niezbędne przebudowy/budowy oświetlenia ulicznego, odwodnienia oraz innych kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej,
— budowa zatok autobusowych wraz z peronami dla pieszych,
— budowa przejść dla pieszych,
— wykonanie zjazdów indywidualnych oraz publicznych (rozwiązania projektowe muszą uwzględniać istniejące wejścia do budynków i zjazdy do posesji),
— wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego urządzeń i instalacji znajdujących się w obrębie przewidywanej lokalizacji mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
— zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego,
— wycinka niezbędnych drzew oraz krzaków,
— uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich niezbędnych opinii i decyzji koniecznych do realizacji przedsięwzięcia (koszt wszystkich uzgodnień i opinii ponosi wykonawca),
— analiza istniejących konstrukcji jezdni i zaprojektowanie niezbędnych wzmocnień dla obciążenia 100kN/oś z możliwością wzmocnienia do 115 kN/oś poprzez dobudowę górnych warstw nawierzchni,
— w połowie projektowanego odcinka należy umożliwić przejazd z działek znajdujących się po prawej stronie na lewą stronę jezdni,
— stanowisko do ważenia pojazdów na odcinku łączącym obwodnicę z miastem (po lewej stronie) przed miejscem do zawracania jak wyżej.
Parametry techniczne projektowanej drogi od granicy miasta do DP1374N:
— kategoria drogi: wojewódzka,
— klasa drogi Z (zbiorcza),
— szerokość jezdni głównej: 2x7 m,
— szerokość pasa ruchu: 3,50 m,
— szerokość opaski wewnętrznej: 0,5 m,
— szerokość poboczy gruntowych: 1 m,
— kategoria ruchu: KR5,
— prędkość projektowa poza terenem zabudowy: Vp=60 km/h,
— obciążenie nawierzchni: 100 kN/oś z możliwością wzmocnienia do 115 kN/oś poprzez dobudowę górnych warstw nawierzchni.
Zatwierdzenie dokumentacji Etapu I nastąpi w trzech częściach:
— część 1 – za zatwierdzoną koncepcję (opracowanie koncepcji rozbudowy – czas wykonania do 2 miesięcy od daty podpisania umowy),
— część 2 – za uzyskanie prawomocnej decyzji środowiskowej,
— część 3 – za wykonanie i dostarczenie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID do dnia 30.3.2016.
Dokumentacja ma być podzielona na odcinek w granicach administracyjnych miasta i na odcinek od granicy miasta Olsztyn do skrzyżowania z DP 1374N w zakresie kosztorysu inwestorskiego, ofertowego, przedmiaru robót.
Należy uwzględnić połączenia komunikacyjne zgodnie z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Stawiguda ( w szczególności terenów zabudowy mieszkaniowej obręb Bartąg jednostka C, D, E)
4. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.
5. Rodzaj zamówienia: usługa.
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71322000
II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Najniższa oferta 341 800 i najwyższa oferta 975 390 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ZDW/NZP-1/3220/204/14
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 73-126102 z dnia 12.4.2014
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 598 Olsztyn – Butryny – Zgniłocha na odcinku granica miasta Olsztyn – DP 1374N ze zmianą przebiegu w m. OlsztynV.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
5.6.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 9
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Konsorcjum firm: Roden Road Design Posla Sp. z o.o. Partner Roden Mernoki Iroda Kft.
{Dane ukryte}
01-512 Warszawa
Polska
Tel.: +48 223986500
Faks: +48 223986550
V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 341 800 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
Wartość: 341 800 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
3.12.2014
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-05-20
Dane postępowania
| ID postępowania BZP/TED: | 12610220141 |
|---|---|
| ID postępowania Zamawiającego: | |
| Data publikacji zamówienia: | 2014-04-12 |
| Rodzaj zamówienia: | usługi |
| Tryb& postępowania [PN]: | Przetarg nieograniczony |
| Czas na realizację: | 1198 dni |
| Wadium: | 13000 ZŁ |
| Szacowana wartość* | 433 333 PLN - 650 000 PLN |
| Oferty uzupełniające: | NIE |
| Oferty częściowe: | NIE |
| Oferty wariantowe: | NIE |
| Przewidywana licyctacja: | NIE |
| Ilość części: | 0 |
| Kryterium ceny: | 100% |
| WWW ogłoszenia: | www.zdw.olsztyn.pl |
| Informacja dostępna pod: | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. ul. Pstrowskiego 28 b, 10-602 olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie |
| Okres związania ofertą: | 60 dni |
Kody CPV
| 71322000-1 | Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej |
Wyniki
| Nazwa części | Wykonawca | Data udzielenia | Wartość |
|---|---|---|---|
| Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 598 Olsztyn – Butryny – Zgniłocha na odcinku granica miasta Olsztyn – DP 1374N ze zmianą przebiegu w m. Olsztyn | Konsorcjum firm: Roden Road Design Posla Sp. z o.o. Partner Roden Mernoki Iroda Kft. Warszawa | 2014-06-05 | 341 800,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2014-06-05 Dotyczy cześci nr: 0 Kody CPV: 71322000 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 341 800,00 zł Minimalna złożona oferta: 341 800,00 zł Ilość złożonych ofert: 9 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 341 800,00 zł Maksymalna złożona oferta: 341 800,00 zł |