Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu przy realizacji projektu Budowa ścieżki rowerowej polegająca na adaptacji nieczynnego torowiska na odcinku Lidzbark-Warmiński - Orneta
ROZWIŃ

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest: pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu przy realizacji projektu Budowa ścieżki rowerowej polegająca na adaptacji nieczynnego torowiska na odcinku Lidzbark-Warmiński - Orneta, który będzie wdrożony w ścisłej współpracy z Zamawiającym - Starostwem Powiatowym jako Instytucją Kontraktującą. I. Do obowiązków Inżyniera Kontraktu należy: 1. Inżynier Kontraktu w ramach wynagrodzenia zapewni zastępstwo inwestorskie, nadzór inwestorski i koordynację robót. 2. Inżynier Kontraktu pełni zastępstwo inwestorskie w imieniu własnym na rzecz i rachunek Zamawiającego. 3. Przy realizacji usług Inżynier Kontraktu wykaże niezbędną inicjatywę i szczególną staranność. 4. Usługi będą wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 5. Inżynier Kontraktu ma obowiązek ustanowienia Inspektorów Nadzoru zgodnie z przepisami prawa budowlanego. 6. Inżynier Kontraktu jest odpowiedzialny za organizację i koordynację realizacji Projektu w zakresie robót. 7. Inżynier Kontraktu ma zweryfikować dokumentację projektową w szczególności program funkcjonalno - użytkowy, kontrolować jakość robót oraz materiałów, maszyn i urządzeń, dokonywać odbiorów częściowych i końcowego. 8. Inżynier Kontraktu będzie prowadził rozliczenie budowy w zakresie finansowym i rzeczowym. 9. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do składania sprawozdań i/lub odbywania spotkań koordynujących z przedstawicielami Instytucji Kontraktującej, których tematem będą płatności i postęp prac budowlanych. Sprawozdania będą zawierać co najmniej aktualny harmonogram robót, aktualny harmonogram przepływu gotówki, protokoły odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających. Spotkania winny się odbywać w terminach co najmniej raz na dwa miesiące. 10. Inżynier Kontraktu przygotuje dokumentację przetargową do wyłonienia Wykonawcy, który opracuje projekt budowlany oraz wykona zadanie na podstawie tej dokumentacji. Dokumenty przygotowane będą zgodnie z wymogami funduszu RPO Warmia - Mazury na lata 2007 - 2013 oraz zgodne z Warunkami Kontraktowymi dla Robót Budowlanych FIDIC (Conditions of Contract for Construction) oraz Practical Guide, w języku polskim, w wersji elektronicznej oraz po 3 egzemplarze na papierze. 11. Inżynier Kontraktu będzie wykonywał swoje obowiązki oraz ponosił odpowiedzialność zgodnie z Warunkami Kontraktowymi dla Robót Budowlanych FIDIC wydanie I 1999r. 12. Inżynier Kontraktu nie jest uprawniony do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu zamawiającego ani dokonywania bez pisemnej zgody zamawiającego zmian w zakresie i technologii robót. 13. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do dostosowania godzin pracy do przyszłego wykonawcy robót. 14. Inżynier Kontraktu przeanalizuje istniejącą dokumentację techniczną. Inżynier Kontraktu zidentyfikuje możliwe obszary problemów i podejmie działania zaradcze. 15. W trakcie trwania procesu przetargowego na Roboty Budowlane Inżynier Kontraktu będzie odpowiadał na pytania wykonawców, brał udział w wizytach w terenie. 16. Inżynier Kontraktu może uczestniczyć w procesie oceny ofert. 17. Inżynier Kontraktu w terminie 30 dni od daty podpisania umowy: a. Przygotuje i złoży Instytucji Kontraktującej Wytyczne Procedur Przedsięwzięcia opisujące podstawowe procedury administracyjne i wytyczne wg których mają postępować uczestnicy Projektu, b. Uzgodni z Instytucją Kontraktującą metody składania i wzory wszystkich wymaganych raportów, raportów inspekcyjnych, protokołów odbiorów częściowych i końcowego oraz innych dokumentów mających być w użyciu w ramach realizacji Projektu. c. Przygotuje i przedłoży Instytucji Kontraktującej zasady kontroli jakości dla Inżyniera Kontraktu Inwestorskiego zawierające plany kontroli i inspekcji, 18. W ciągu 10 dni od otrzymania od Wykonawcy Robót Budowlanych harmonogramów finansowego i rzeczowego, Inżynier Kontraktu przedłoży go do zatwierdzenia Instytucji Kontraktującej wraz ze swoją oceną w/w harmonogramów. 19. Inżynier Kontraktu ma prowadzić nadzór inwestorski we wszystkich aspektach zgodnie z Ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. 20. Inżynier Kontraktu zapewni nadzór autorski Projektu, prowadzony przez projektanta zgodnie z wymaganiami Polskiego Prawa Budowlanego. Inspektor Nadzoru wyegzekwuje od projektanta poprawienie lub uzupełnienie dokumentacji w trakcie realizacji robót w przypadku ujawnienie wad tej dokumentacji. 21. Inżynier Kontraktu będzie monitorował postępy w realizacji Projektu zgodnie z dokumentacją techniczną, Dokumentami Przetargowymi na Roboty Budowlane, Umowa o dofinansowanie oraz zatwierdzonymi harmonogramami. Zidentyfikuje także potencjalne obszary problemów oraz podejmie odpowiednie środki zaradcze. 22. Inżynier Kontraktu wyegzekwuje od Wykonawcy aby wszystkie osoby zatrudnione przez Wykonawcę posiadały kwalifikacje oraz uprawnienia do prowadzenia prac budowlanych. 23. Inżynier Kontraktu wyegzekwuje od Wykonawcy aby wszystkie używane urządzenia i materiały posiadały świadectwa i certyfikaty wymagane Kontraktem. 24. Inżynier Kontraktu wyegzekwuje od Wykonawcy posiadanie ważnych ubezpieczeń osób zatrudnionych oraz używanego sprzętu. 25. Inżynier Kontraktu będzie odpowiedzialny za sprawdzenie i uaktualnienie harmonogramów finansowego i rzeczowego całego Projektu jak również kontrolowanie przepływów finansowych zgodnie z harmonogramem robót. 26. Inżynier Kontraktu będzie kontrolował co miesiąc postęp wykonania Robót ( w stosunku do zatwierdzonych harmonogramów) zgodnie z wymogami funduszu RPO Warmia - Mazury 2007 - 2013. 27. Inżynier Kontraktu jest odpowiedzialny za organizowanie i prowadzenie narad technicznych, problemowych i innych spotkań, które będą prowadzone w razie potrzeby, ale nie rzadziej niż raz na miesiąc. W spotkaniach tych powinni uczestniczyć wszystkie strony zaangażowane w Projekt. Inżynier Kontraktu będzie brał udział w spotkaniach organizowanych przez Instytucję Kontraktującą. 28. Inżynier Kontraktu jest odpowiedzialny za ocenę, aprobatę bądź odrzucenie wszystkich próśb Wykonawcy zgodnie z warunkami Kontraktowymi FIDIC. Wszystkie decyzje mogące wpływać na zakres Kontraktu, jego czas trwania lub cenę wymagają zgody Instytucji Kontraktującej w formie pisemnej. 29. Inżynier Kontraktu weryfikuje, analizuje i zatwierdza do zapłaty faktury wystawione przez Wykonawcę w związku z realizacją Kontraktu na Roboty Budowlane. 30. Inżynier Kontraktu jest zobligowany do udzielania regularnych konsultacji i doradztwa technicznego Instytucji Kontraktującej. 31. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych Inżynier Kontraktu składa Instytucji Kontraktującej pisemną opinię na temat zasadności ich uznania, jednakże nie ma upoważnienia do składania jakichkolwiek oświadczeń woli z tym związanych. 32. Inżynier Kontraktu kontroluje i potwierdza, że Wykonawca dostarcza sprzęt i materiały wyszczególnione w Kontrakcie. Potwierdza, że wszystkie środki pozostają na placu budowy aż do momentu upoważnienia do ich zwolnienia. 33. Inżynier Kontraktu opiniuje proponowanych przez Wykonawców podwykonawców i przedkłada do zatwierdzenia Instytucji Kontraktującej, która wydaje zgodę na ich zatrudnienie. W przypadku opinii negatywnej Inżynier Kontraktu przedstawi Wykonawcy pisemne uzasadnienie. 34. Inżynier Kontraktu sprawdza jakość wykonywanych robót, wbudowanych elementów budowlanych a w szczególności zapobiega zastosowaniu materiałów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. 35. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających. Dodatkowo powinien uczestniczyć w odbiorach częściowych i końcowym jak również przygotowywać i brać udział w odbiorach gotowych obiektów i konstrukcji. 36. Inżynier Kontraktu wydaje kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia potwierdzone wpisem do dziennika budowy dotyczące: wykonania prób, wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych. 37. Inżynier Kontraktu ma obowiązek zawiesić roboty budowlane w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie życia lub zdrowia ludzi bądź spowodować znaczne straty materialne. 38. Inżynier Kontraktu wystawia świadectwa przeprowadzonych prób lub uznaje świadectwa wystawione przez Wykonawcę. 39. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest zweryfikować obmiary każdego elementu robót a przyjęta metodologia musi być zgodna z Przedmiarami robót i Specyfikacjami Technicznymi. 40. Inżynier Kontraktu jest odpowiedzialny za odbieranie od Wykonawcy rozliczeń łącznie z dokumentami stanowiącymi ich podstawę, weryfikowanie tych rozliczeń oraz przedkładanie do zatwierdzenia Instytucji Kontraktującej faktur częściowych i końcowych. 41. Inżynier Kontraktu ściśle współpracuje z głównym księgowym Instytucji Kontraktującej i dostarcza wszystkie niezbędne, żądane dokumenty dotyczące rozliczeń. 42. Inżynier Kontraktu jest odpowiedzialny za przedkładanie Instytucji Kontraktującej wszystkich raportów, oświadczeń i zapytań dostarczonych przez Wykonawcę Robót. 43. Inżynier Kontraktu uzgadnia z Wykonawcą rodzaj dokumentacji powykonawczej, sprawdza ją i zatwierdza w porozumieniu z Instytucją Kontraktującą. 44. Inżynier Kontraktu zarządza całym procesem przekazania obiektu do użytkowania. 45. Inżynier Kontraktu wydaje Wykonawcy Częściowe, Wstępne i Końcowe Protokoły Odbioru. 46. Inżynier Kontraktu dokona końcowego rozliczenia Projektu z uwzględnieniem rozliczenia i przekazania środków trwałych. 47. Inżynier Kontraktu, po uzgodnieniu z Instytucją Kontraktującą, wykona wszystkie inne czynności, nie wymienione w umowie lub w kontrakcie na Roboty, które zostaną uznane za niezbędne dla prawidłowej realizacji Robót. 48. Inżynier Kontraktu w ramach swojego wynagrodzenia uwzględni w szczególności koszty prowadzenia biura, zakwaterowania dla członków zespołu, koszty delegacji, tłumaczeń. 49. Inżynier Kontraktu jest całkowicie odpowiedzialny za odpowiedni dobór zespołu. Podczas nieobecności któregokolwiek ze specjalistów, wynikającej z urlopu lub przedłużającego się zwolnienia lekarskiego, Inżynier Kontraktu zapewni czasowe zastępstwo specjalistów na cały czas nieobecności zatrudnionych fachowców by uniknąć zwłoki w realizacji robót budowlanych. Takie czasowe zastępstwo będzie przedłożone z wyprzedzeniem na piśmie (łącznie z CV proponowanych osób), do aprobaty Instytucji Kontraktującej. 50. Inżynier Kontraktu winien posiadać zdolności osobowe i techniczne rozliczania kosztów realizowanych robót oraz dokonanych płatności, gwarancji, ubezpieczeń. 51. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do prowadzenia Rejestru Robót zawierającego między innymi: a. warunki pogodowe, przerwy w robotach spowodowane niepogodą, roboczogodziny, liczbę i rodzaj siły roboczej zatrudnionej na budowie, dostarczone materiały, użytkowany sprzęt, sprzęt niesprawny, badania przeprowadzone na miejscu, próbki wysłane, nieprzewidywalne okoliczności, jak również polecenia dla Wykonawców; b. szczegółowe raporty dotyczące elementów wykonanych robót pod względem ilości i jakości. 52. Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie do odbywania badań i inspekcji w miejscach wytwarzania elementów, komponentów oraz materiałów jeżeli zajdzie taka potrzeba lub jeżeli takowe są wyszczególnione w Warunkach Szczególnych kontraktu zawartego pomiędzy Instytucją Kontraktującą i Wykonawcą lub w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 53. Inżynier Kontraktu odpowiedzialny będzie za spójność realizacji projektu z Wnioskiem aplikacyjnym, Studium Wykonalności, dokumentacją techniczną i Umową o dofinansowanie. 54. Inżynier Kontraktu będzie odpowiedzialny za przygotowanie SIWZ dla wykonania dokumentacji technicznej i prac budowlanych , zgodnie z formułą zaprojektuj - wybuduj, w terminie 30 dni od podpisania niniejszej umowy. II. Współpraca Inżyniera Kontraktu z Instytucją Kontraktującą 1. Inżynier Kontraktu będzie zarządzał i nadzorował realizację Projektu w przedstawionym zakresie. Inżynier Kontraktu za realizację swoich zadań odpowiedzialny będzie bezpośrednio przed Instytucję Kontraktującą. 2. Inżynier Kontraktu - jako podmiot - dysponować będzie kadrą wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którymi kierować będzie bezpośrednio Kierownik Projektu. Wewnętrzny regulamin zespołu określi Inżynier Kontraktu. 3. Instytucja Kontraktująca zatwierdzać będzie wszelkie raporty i oceny przygotowane przez Inżyniera Kontraktu. Ponadto Inżynier Kontraktu konsultować będzie istotne z punktu widzenia realizacji Projektu decyzje z wydelegowanymi przedstawicielami Instytucji Kontraktującej 4. Zebrania Zespołu Instytucji Kontraktującej i Inżyniera Kontraktu w celu omówienia bieżących spraw związanych z Projektem odbywać się będą minimum raz na miesiąc. 5. Sprawozdania składane przez Inżyniera Kontraktu . Inżynier Kontraktu sporządzać będzie raporty stosownie do wymagań RPO Warmia - Mazury na lata 2007 - 2013 6. Ponadto Inżynier Kontraktu opracuje i przedstawi: a. Raport z wszelkich przeprowadzonych prób - w terminie dwóch tygodni od zakończenia każdej próby b. Raport z zakresu zrealizowanych prac, wykonywania zadań i obowiązków nałożonych w niniejszym dokumencie na Inżyniera Kontraktu, raport ten będzie podstawą dokonywania płatności za wykonywaną pracę przez Inżyniera Kontraktu - składany co 3 miesiące. c. Raport końcowy z całej swojej działalności Inżynier Kontraktu - do złożenia w terminie 2 miesięcy od momentu zakończenia Kontraktu na Roboty

Publikacja BZP / TED


Lidzbark Warmiński: Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu przy realizacji projektu Budowa ścieżki rowerowej polegająca na adaptacji nieczynnego torowiska na odcinku Lidzbark-Warmiński - Orneta


Numer ogłoszenia: 86549 - 2010; data zamieszczenia: 16.04.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim , ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 7677900, 7677924, faks 089 7677903.


  • Adres strony internetowej zamawiającego:
    www.powiatlidzbarski.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu przy realizacji projektu Budowa ścieżki rowerowej polegająca na adaptacji nieczynnego torowiska na odcinku Lidzbark-Warmiński - Orneta.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu przy realizacji projektu Budowa ścieżki rowerowej polegająca na adaptacji nieczynnego torowiska na odcinku Lidzbark-Warmiński - Orneta, który będzie wdrożony w ścisłej współpracy z Zamawiającym - Starostwem Powiatowym jako Instytucją Kontraktującą. I. Do obowiązków Inżyniera Kontraktu należy: 1. Inżynier Kontraktu w ramach wynagrodzenia zapewni zastępstwo inwestorskie, nadzór inwestorski i koordynację robót. 2. Inżynier Kontraktu pełni zastępstwo inwestorskie w imieniu własnym na rzecz i rachunek Zamawiającego. 3. Przy realizacji usług Inżynier Kontraktu wykaże niezbędną inicjatywę i szczególną staranność. 4. Usługi będą wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 5. Inżynier Kontraktu ma obowiązek ustanowienia Inspektorów Nadzoru zgodnie z przepisami prawa budowlanego. 6. Inżynier Kontraktu jest odpowiedzialny za organizację i koordynację realizacji Projektu w zakresie robót. 7. Inżynier Kontraktu ma zweryfikować dokumentację projektową w szczególności program funkcjonalno - użytkowy, kontrolować jakość robót oraz materiałów, maszyn i urządzeń, dokonywać odbiorów częściowych i końcowego. 8. Inżynier Kontraktu będzie prowadził rozliczenie budowy w zakresie finansowym i rzeczowym. 9. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do składania sprawozdań i/lub odbywania spotkań koordynujących z przedstawicielami Instytucji Kontraktującej, których tematem będą płatności i postęp prac budowlanych. Sprawozdania będą zawierać co najmniej aktualny harmonogram robót, aktualny harmonogram przepływu gotówki, protokoły odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających. Spotkania winny się odbywać w terminach co najmniej raz na dwa miesiące. 10. Inżynier Kontraktu przygotuje dokumentację przetargową do wyłonienia Wykonawcy, który opracuje projekt budowlany oraz wykona zadanie na podstawie tej dokumentacji. Dokumenty przygotowane będą zgodnie z wymogami funduszu RPO Warmia - Mazury na lata 2007 - 2013 oraz zgodne z Warunkami Kontraktowymi dla Robót Budowlanych FIDIC (Conditions of Contract for Construction) oraz Practical Guide, w języku polskim, w wersji elektronicznej oraz po 3 egzemplarze na papierze. 11. Inżynier Kontraktu będzie wykonywał swoje obowiązki oraz ponosił odpowiedzialność zgodnie z Warunkami Kontraktowymi dla Robót Budowlanych FIDIC wydanie I 1999r. 12. Inżynier Kontraktu nie jest uprawniony do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu zamawiającego ani dokonywania bez pisemnej zgody zamawiającego zmian w zakresie i technologii robót. 13. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do dostosowania godzin pracy do przyszłego wykonawcy robót. 14. Inżynier Kontraktu przeanalizuje istniejącą dokumentację techniczną. Inżynier Kontraktu zidentyfikuje możliwe obszary problemów i podejmie działania zaradcze. 15. W trakcie trwania procesu przetargowego na Roboty Budowlane Inżynier Kontraktu będzie odpowiadał na pytania wykonawców, brał udział w wizytach w terenie. 16. Inżynier Kontraktu może uczestniczyć w procesie oceny ofert. 17. Inżynier Kontraktu w terminie 30 dni od daty podpisania umowy: a. Przygotuje i złoży Instytucji Kontraktującej Wytyczne Procedur Przedsięwzięcia opisujące podstawowe procedury administracyjne i wytyczne wg których mają postępować uczestnicy Projektu, b. Uzgodni z Instytucją Kontraktującą metody składania i wzory wszystkich wymaganych raportów, raportów inspekcyjnych, protokołów odbiorów częściowych i końcowego oraz innych dokumentów mających być w użyciu w ramach realizacji Projektu. c. Przygotuje i przedłoży Instytucji Kontraktującej zasady kontroli jakości dla Inżyniera Kontraktu Inwestorskiego zawierające plany kontroli i inspekcji, 18. W ciągu 10 dni od otrzymania od Wykonawcy Robót Budowlanych harmonogramów finansowego i rzeczowego, Inżynier Kontraktu przedłoży go do zatwierdzenia Instytucji Kontraktującej wraz ze swoją oceną w/w harmonogramów. 19. Inżynier Kontraktu ma prowadzić nadzór inwestorski we wszystkich aspektach zgodnie z Ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. 20. Inżynier Kontraktu zapewni nadzór autorski Projektu, prowadzony przez projektanta zgodnie z wymaganiami Polskiego Prawa Budowlanego. Inspektor Nadzoru wyegzekwuje od projektanta poprawienie lub uzupełnienie dokumentacji w trakcie realizacji robót w przypadku ujawnienie wad tej dokumentacji. 21. Inżynier Kontraktu będzie monitorował postępy w realizacji Projektu zgodnie z dokumentacją techniczną, Dokumentami Przetargowymi na Roboty Budowlane, Umowa o dofinansowanie oraz zatwierdzonymi harmonogramami. Zidentyfikuje także potencjalne obszary problemów oraz podejmie odpowiednie środki zaradcze. 22. Inżynier Kontraktu wyegzekwuje od Wykonawcy aby wszystkie osoby zatrudnione przez Wykonawcę posiadały kwalifikacje oraz uprawnienia do prowadzenia prac budowlanych. 23. Inżynier Kontraktu wyegzekwuje od Wykonawcy aby wszystkie używane urządzenia i materiały posiadały świadectwa i certyfikaty wymagane Kontraktem. 24. Inżynier Kontraktu wyegzekwuje od Wykonawcy posiadanie ważnych ubezpieczeń osób zatrudnionych oraz używanego sprzętu. 25. Inżynier Kontraktu będzie odpowiedzialny za sprawdzenie i uaktualnienie harmonogramów finansowego i rzeczowego całego Projektu jak również kontrolowanie przepływów finansowych zgodnie z harmonogramem robót. 26. Inżynier Kontraktu będzie kontrolował co miesiąc postęp wykonania Robót ( w stosunku do zatwierdzonych harmonogramów) zgodnie z wymogami funduszu RPO Warmia - Mazury 2007 - 2013. 27. Inżynier Kontraktu jest odpowiedzialny za organizowanie i prowadzenie narad technicznych, problemowych i innych spotkań, które będą prowadzone w razie potrzeby, ale nie rzadziej niż raz na miesiąc. W spotkaniach tych powinni uczestniczyć wszystkie strony zaangażowane w Projekt. Inżynier Kontraktu będzie brał udział w spotkaniach organizowanych przez Instytucję Kontraktującą. 28. Inżynier Kontraktu jest odpowiedzialny za ocenę, aprobatę bądź odrzucenie wszystkich próśb Wykonawcy zgodnie z warunkami Kontraktowymi FIDIC. Wszystkie decyzje mogące wpływać na zakres Kontraktu, jego czas trwania lub cenę wymagają zgody Instytucji Kontraktującej w formie pisemnej. 29. Inżynier Kontraktu weryfikuje, analizuje i zatwierdza do zapłaty faktury wystawione przez Wykonawcę w związku z realizacją Kontraktu na Roboty Budowlane. 30. Inżynier Kontraktu jest zobligowany do udzielania regularnych konsultacji i doradztwa technicznego Instytucji Kontraktującej. 31. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych Inżynier Kontraktu składa Instytucji Kontraktującej pisemną opinię na temat zasadności ich uznania, jednakże nie ma upoważnienia do składania jakichkolwiek oświadczeń woli z tym związanych. 32. Inżynier Kontraktu kontroluje i potwierdza, że Wykonawca dostarcza sprzęt i materiały wyszczególnione w Kontrakcie. Potwierdza, że wszystkie środki pozostają na placu budowy aż do momentu upoważnienia do ich zwolnienia. 33. Inżynier Kontraktu opiniuje proponowanych przez Wykonawców podwykonawców i przedkłada do zatwierdzenia Instytucji Kontraktującej, która wydaje zgodę na ich zatrudnienie. W przypadku opinii negatywnej Inżynier Kontraktu przedstawi Wykonawcy pisemne uzasadnienie. 34. Inżynier Kontraktu sprawdza jakość wykonywanych robót, wbudowanych elementów budowlanych a w szczególności zapobiega zastosowaniu materiałów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. 35. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających. Dodatkowo powinien uczestniczyć w odbiorach częściowych i końcowym jak również przygotowywać i brać udział w odbiorach gotowych obiektów i konstrukcji. 36. Inżynier Kontraktu wydaje kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia potwierdzone wpisem do dziennika budowy dotyczące: wykonania prób, wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych. 37. Inżynier Kontraktu ma obowiązek zawiesić roboty budowlane w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie życia lub zdrowia ludzi bądź spowodować znaczne straty materialne. 38. Inżynier Kontraktu wystawia świadectwa przeprowadzonych prób lub uznaje świadectwa wystawione przez Wykonawcę. 39. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest zweryfikować obmiary każdego elementu robót a przyjęta metodologia musi być zgodna z Przedmiarami robót i Specyfikacjami Technicznymi. 40. Inżynier Kontraktu jest odpowiedzialny za odbieranie od Wykonawcy rozliczeń łącznie z dokumentami stanowiącymi ich podstawę, weryfikowanie tych rozliczeń oraz przedkładanie do zatwierdzenia Instytucji Kontraktującej faktur częściowych i końcowych. 41. Inżynier Kontraktu ściśle współpracuje z głównym księgowym Instytucji Kontraktującej i dostarcza wszystkie niezbędne, żądane dokumenty dotyczące rozliczeń. 42. Inżynier Kontraktu jest odpowiedzialny za przedkładanie Instytucji Kontraktującej wszystkich raportów, oświadczeń i zapytań dostarczonych przez Wykonawcę Robót. 43. Inżynier Kontraktu uzgadnia z Wykonawcą rodzaj dokumentacji powykonawczej, sprawdza ją i zatwierdza w porozumieniu z Instytucją Kontraktującą. 44. Inżynier Kontraktu zarządza całym procesem przekazania obiektu do użytkowania. 45. Inżynier Kontraktu wydaje Wykonawcy Częściowe, Wstępne i Końcowe Protokoły Odbioru. 46. Inżynier Kontraktu dokona końcowego rozliczenia Projektu z uwzględnieniem rozliczenia i przekazania środków trwałych. 47. Inżynier Kontraktu, po uzgodnieniu z Instytucją Kontraktującą, wykona wszystkie inne czynności, nie wymienione w umowie lub w kontrakcie na Roboty, które zostaną uznane za niezbędne dla prawidłowej realizacji Robót. 48. Inżynier Kontraktu w ramach swojego wynagrodzenia uwzględni w szczególności koszty prowadzenia biura, zakwaterowania dla członków zespołu, koszty delegacji, tłumaczeń. 49. Inżynier Kontraktu jest całkowicie odpowiedzialny za odpowiedni dobór zespołu. Podczas nieobecności któregokolwiek ze specjalistów, wynikającej z urlopu lub przedłużającego się zwolnienia lekarskiego, Inżynier Kontraktu zapewni czasowe zastępstwo specjalistów na cały czas nieobecności zatrudnionych fachowców by uniknąć zwłoki w realizacji robót budowlanych. Takie czasowe zastępstwo będzie przedłożone z wyprzedzeniem na piśmie (łącznie z CV proponowanych osób), do aprobaty Instytucji Kontraktującej. 50. Inżynier Kontraktu winien posiadać zdolności osobowe i techniczne rozliczania kosztów realizowanych robót oraz dokonanych płatności, gwarancji, ubezpieczeń. 51. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do prowadzenia Rejestru Robót zawierającego między innymi: a. warunki pogodowe, przerwy w robotach spowodowane niepogodą, roboczogodziny, liczbę i rodzaj siły roboczej zatrudnionej na budowie, dostarczone materiały, użytkowany sprzęt, sprzęt niesprawny, badania przeprowadzone na miejscu, próbki wysłane, nieprzewidywalne okoliczności, jak również polecenia dla Wykonawców; b. szczegółowe raporty dotyczące elementów wykonanych robót pod względem ilości i jakości. 52. Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie do odbywania badań i inspekcji w miejscach wytwarzania elementów, komponentów oraz materiałów jeżeli zajdzie taka potrzeba lub jeżeli takowe są wyszczególnione w Warunkach Szczególnych kontraktu zawartego pomiędzy Instytucją Kontraktującą i Wykonawcą lub w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 53. Inżynier Kontraktu odpowiedzialny będzie za spójność realizacji projektu z Wnioskiem aplikacyjnym, Studium Wykonalności, dokumentacją techniczną i Umową o dofinansowanie. 54. Inżynier Kontraktu będzie odpowiedzialny za przygotowanie SIWZ dla wykonania dokumentacji technicznej i prac budowlanych , zgodnie z formułą zaprojektuj - wybuduj, w terminie 30 dni od podpisania niniejszej umowy. II. Współpraca Inżyniera Kontraktu z Instytucją Kontraktującą 1. Inżynier Kontraktu będzie zarządzał i nadzorował realizację Projektu w przedstawionym zakresie. Inżynier Kontraktu za realizację swoich zadań odpowiedzialny będzie bezpośrednio przed Instytucję Kontraktującą. 2. Inżynier Kontraktu - jako podmiot - dysponować będzie kadrą wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którymi kierować będzie bezpośrednio Kierownik Projektu. Wewnętrzny regulamin zespołu określi Inżynier Kontraktu. 3. Instytucja Kontraktująca zatwierdzać będzie wszelkie raporty i oceny przygotowane przez Inżyniera Kontraktu. Ponadto Inżynier Kontraktu konsultować będzie istotne z punktu widzenia realizacji Projektu decyzje z wydelegowanymi przedstawicielami Instytucji Kontraktującej 4. Zebrania Zespołu Instytucji Kontraktującej i Inżyniera Kontraktu w celu omówienia bieżących spraw związanych z Projektem odbywać się będą minimum raz na miesiąc. 5. Sprawozdania składane przez Inżyniera Kontraktu . Inżynier Kontraktu sporządzać będzie raporty stosownie do wymagań RPO Warmia - Mazury na lata 2007 - 2013 6. Ponadto Inżynier Kontraktu opracuje i przedstawi: a. Raport z wszelkich przeprowadzonych prób - w terminie dwóch tygodni od zakończenia każdej próby b. Raport z zakresu zrealizowanych prac, wykonywania zadań i obowiązków nałożonych w niniejszym dokumencie na Inżyniera Kontraktu, raport ten będzie podstawą dokonywania płatności za wykonywaną pracę przez Inżyniera Kontraktu - składany co 3 miesiące. c. Raport końcowy z całej swojej działalności Inżynier Kontraktu - do złożenia w terminie 2 miesięcy od momentu zakończenia Kontraktu na Roboty.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.30.00.00-1, 71.52.00.00-9, 71.70.00.00-5.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.



II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Nie wymaga się wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


  • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
    nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

    • działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień


  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

    • Wykonawcy winni udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie realizacji przynajmniej jednej usługi pełnienia obowiązków Inżyniera Kontraktu dla robót budowlanych polegających na budowie/ rozbudowie, remoncie drogi, chodnika, ciągu pieszo - jezdnego, ciągu pieszo - rowerowego, ścieżki rowerowej o łącznej długości min. 5 km. Ocena spełniania ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia


  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

    • Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować : - inspektorem nadzoru legitymującym się uprawnieniami budowlanymi do nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, z minimum 5 letnim doświadczeniem w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru; legitymującym się aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego wraz z potwierdzeniem ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, - inspektorem nadzoru legitymującym się uprawnieniami budowlanymi do nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadającym minimum 5 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru budowy; legitymującym się aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego wraz z potwierdzeniem ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, - inspektorem nadzoru posiadającym uprawnienia budowlane do nadzorowania robót w specjalnościach instalacyjno-inżynieryjnych w zakresie sieci sanitarnych posiadającym minimum 5 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru, legitymującym się aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego wraz z potwierdzeniem ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. - specjalistą obmiarowcem (kosztorysantem) posiadającym minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w rozliczaniu zadań inwestycyjnych, w tym minimum 1 zadanie zrealizowane przy współudziale środków Unii Europejskiej wg warunków FIDIC lub innych uznanych międzynarodowych standardów realizacji Kontraktów Ocena spełniania ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


  • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

    • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
    • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
    • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień


  • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

    • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
    • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
    • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
    • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

    Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

    III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

    • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
    • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykaz prac, które Wykonawca przewiduje powierzyć podwykonawcom.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.powiatlidzbarski.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim ul. Wyszyńskiego 37, pok. 211.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
26.04.2010 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim ul. Wyszyńskiego 37, pok. 206- sekretariat.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Przedmiot zamówienia finansowany jest ze środków Unii Europejskiej - RPO Warmia i Mazury 2007-2013..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Lidzbark Warmiński: Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu przy realizacji projektu Budowa ścieżki rowerowej polegająca na adaptacji nieczynnego torowiska na odcinku Lidzbark-Warmiński - Orneta


Numer ogłoszenia: 126658 - 2010; data zamieszczenia: 10.05.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 86549 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim, ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 7677900, 7677924, faks 089 7677903.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu przy realizacji projektu Budowa ścieżki rowerowej polegająca na adaptacji nieczynnego torowiska na odcinku Lidzbark-Warmiński - Orneta.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu przy realizacji projektu Budowa ścieżki rowerowej polegająca na adaptacji nieczynnego torowiska na odcinku Lidzbark-Warmiński - Orneta, który będzie wdrożony w ścisłej współpracy z Zamawiającym - Starostwem Powiatowym jako Instytucją Kontraktującą. I. Do obowiązków Inżyniera Kontraktu należy: 1. Inżynier Kontraktu w ramach wynagrodzenia zapewni zastępstwo inwestorskie, nadzór inwestorski i koordynację robót. 2. Inżynier Kontraktu pełni zastępstwo inwestorskie w imieniu własnym na rzecz i rachunek Zamawiającego. 3. Przy realizacji usług Inżynier Kontraktu wykaże niezbędną inicjatywę i szczególną staranność. 4. Usługi będą wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 5. Inżynier Kontraktu ma obowiązek ustanowienia Inspektorów Nadzoru zgodnie z przepisami prawa budowlanego. 6. Inżynier Kontraktu jest odpowiedzialny za organizację i koordynację realizacji Projektu w zakresie robót. 7. Inżynier Kontraktu ma zweryfikować dokumentację projektową w szczególności program funkcjonalno - użytkowy, kontrolować jakość robót oraz materiałów, maszyn i urządzeń, dokonywać odbiorów częściowych i końcowego. 8. Inżynier Kontraktu będzie prowadził rozliczenie budowy w zakresie finansowym i rzeczowym. 9. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do składania sprawozdań i/lub odbywania spotkań koordynujących z przedstawicielami Instytucji Kontraktującej, których tematem będą płatności i postęp prac budowlanych. Sprawozdania będą zawierać co najmniej aktualny harmonogram robót, aktualny harmonogram przepływu gotówki, protokoły odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających. Spotkania winny się odbywać w terminach co najmniej raz na dwa miesiące. 10. Inżynier Kontraktu przygotuje dokumentację przetargową do wyłonienia Wykonawcy, który opracuje projekt budowlany oraz wykona zadanie na podstawie tej dokumentacji. Dokumenty przygotowane będą zgodnie z wymogami funduszu RPO Warmia - Mazury na lata 2007 - 2013 oraz zgodne z Warunkami Kontraktowymi dla Robót Budowlanych FIDIC (Conditions of Contract for Construction) oraz Practical Guide, w języku polskim, w wersji elektronicznej oraz po 3 egzemplarze na papierze. 11. Inżynier Kontraktu będzie wykonywał swoje obowiązki oraz ponosił odpowiedzialność zgodnie z Warunkami Kontraktowymi dla Robót Budowlanych FIDIC wydanie I 1999r. 12. Inżynier Kontraktu nie jest uprawniony do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu zamawiającego ani dokonywania bez pisemnej zgody zamawiającego zmian w zakresie i technologii robót. 13. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do dostosowania godzin pracy do przyszłego wykonawcy robót. 14. Inżynier Kontraktu przeanalizuje istniejącą dokumentację techniczną. Inżynier Kontraktu zidentyfikuje możliwe obszary problemów i podejmie działania zaradcze. 15. W trakcie trwania procesu przetargowego na Roboty Budowlane Inżynier Kontraktu będzie odpowiadał na pytania wykonawców, brał udział w wizytach w terenie. 16. Inżynier Kontraktu może uczestniczyć w procesie oceny ofert. 17. Inżynier Kontraktu w terminie 30 dni od daty podpisania umowy: a. Przygotuje i złoży Instytucji Kontraktującej Wytyczne Procedur Przedsięwzięcia opisujące podstawowe procedury administracyjne i wytyczne wg których mają postępować uczestnicy Projektu, b. Uzgodni z Instytucją Kontraktującą metody składania i wzory wszystkich wymaganych raportów, raportów inspekcyjnych, protokołów odbiorów częściowych i końcowego oraz innych dokumentów mających być w użyciu w ramach realizacji Projektu. c. Przygotuje i przedłoży Instytucji Kontraktującej zasady kontroli jakości dla Inżyniera Kontraktu Inwestorskiego zawierające plany kontroli i inspekcji, 18. W ciągu 10 dni od otrzymania od Wykonawcy Robót Budowlanych harmonogramów finansowego i rzeczowego, Inżynier Kontraktu przedłoży go do zatwierdzenia Instytucji Kontraktującej wraz ze swoją oceną w/w harmonogramów. 19. Inżynier Kontraktu ma prowadzić nadzór inwestorski we wszystkich aspektach zgodnie z Ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. 20. Inżynier Kontraktu zapewni nadzór autorski Projektu, prowadzony przez projektanta zgodnie z wymaganiami Polskiego Prawa Budowlanego. Inspektor Nadzoru wyegzekwuje od projektanta poprawienie lub uzupełnienie dokumentacji w trakcie realizacji robót w przypadku ujawnienie wad tej dokumentacji. 21. Inżynier Kontraktu będzie monitorował postępy w realizacji Projektu zgodnie z dokumentacją techniczną, Dokumentami Przetargowymi na Roboty Budowlane, Umowa o dofinansowanie oraz zatwierdzonymi harmonogramami. Zidentyfikuje także potencjalne obszary problemów oraz podejmie odpowiednie środki zaradcze. 22. Inżynier Kontraktu wyegzekwuje od Wykonawcy aby wszystkie osoby zatrudnione przez Wykonawcę posiadały kwalifikacje oraz uprawnienia do prowadzenia prac budowlanych. 23. Inżynier Kontraktu wyegzekwuje od Wykonawcy aby wszystkie używane urządzenia i materiały posiadały świadectwa i certyfikaty wymagane Kontraktem. 24. Inżynier Kontraktu wyegzekwuje od Wykonawcy posiadanie ważnych ubezpieczeń osób zatrudnionych oraz używanego sprzętu. 25. Inżynier Kontraktu będzie odpowiedzialny za sprawdzenie i uaktualnienie harmonogramów finansowego i rzeczowego całego Projektu jak również kontrolowanie przepływów finansowych zgodnie z harmonogramem robót. 26. Inżynier Kontraktu będzie kontrolował co miesiąc postęp wykonania Robót ( w stosunku do zatwierdzonych harmonogramów) zgodnie z wymogami funduszu RPO Warmia - Mazury 2007 - 2013. 27. Inżynier Kontraktu jest odpowiedzialny za organizowanie i prowadzenie narad technicznych, problemowych i innych spotkań, które będą prowadzone w razie potrzeby, ale nie rzadziej niż raz na miesiąc. W spotkaniach tych powinni uczestniczyć wszystkie strony zaangażowane w Projekt. Inżynier Kontraktu będzie brał udział w spotkaniach organizowanych przez Instytucję Kontraktującą. 28. Inżynier Kontraktu jest odpowiedzialny za ocenę, aprobatę bądź odrzucenie wszystkich próśb Wykonawcy zgodnie z warunkami Kontraktowymi FIDIC. Wszystkie decyzje mogące wpływać na zakres Kontraktu, jego czas trwania lub cenę wymagają zgody Instytucji Kontraktującej w formie pisemnej. 29. Inżynier Kontraktu weryfikuje, analizuje i zatwierdza do zapłaty faktury wystawione przez Wykonawcę w związku z realizacją Kontraktu na Roboty Budowlane. 30. Inżynier Kontraktu jest zobligowany do udzielania regularnych konsultacji i doradztwa technicznego Instytucji Kontraktującej. 31. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych Inżynier Kontraktu składa Instytucji Kontraktującej pisemną opinię na temat zasadności ich uznania, jednakże nie ma upoważnienia do składania jakichkolwiek oświadczeń woli z tym związanych. 32. Inżynier Kontraktu kontroluje i potwierdza, że Wykonawca dostarcza sprzęt i materiały wyszczególnione w Kontrakcie. Potwierdza, że wszystkie środki pozostają na placu budowy aż do momentu upoważnienia do ich zwolnienia. 33. Inżynier Kontraktu opiniuje proponowanych przez Wykonawców podwykonawców i przedkłada do zatwierdzenia Instytucji Kontraktującej, która wydaje zgodę na ich zatrudnienie. W przypadku opinii negatywnej Inżynier Kontraktu przedstawi Wykonawcy pisemne uzasadnienie. 34. Inżynier Kontraktu sprawdza jakość wykonywanych robót, wbudowanych elementów budowlanych a w szczególności zapobiega zastosowaniu materiałów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. 35. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających. Dodatkowo powinien uczestniczyć w odbiorach częściowych i końcowym jak również przygotowywać i brać udział w odbiorach gotowych obiektów i konstrukcji. 36. Inżynier Kontraktu wydaje kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia potwierdzone wpisem do dziennika budowy dotyczące: wykonania prób, wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych. 37. Inżynier Kontraktu ma obowiązek zawiesić roboty budowlane w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie życia lub zdrowia ludzi bądź spowodować znaczne straty materialne. 38. Inżynier Kontraktu wystawia świadectwa przeprowadzonych prób lub uznaje świadectwa wystawione przez Wykonawcę. 39. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest zweryfikować obmiary każdego elementu robót a przyjęta metodologia musi być zgodna z Przedmiarami robót i Specyfikacjami Technicznymi. 40. Inżynier Kontraktu jest odpowiedzialny za odbieranie od Wykonawcy rozliczeń łącznie z dokumentami stanowiącymi ich podstawę, weryfikowanie tych rozliczeń oraz przedkładanie do zatwierdzenia Instytucji Kontraktującej faktur częściowych i końcowych. 41. Inżynier Kontraktu ściśle współpracuje z głównym księgowym Instytucji Kontraktującej i dostarcza wszystkie niezbędne, żądane dokumenty dotyczące rozliczeń. 42. Inżynier Kontraktu jest odpowiedzialny za przedkładanie Instytucji Kontraktującej wszystkich raportów, oświadczeń i zapytań dostarczonych przez Wykonawcę Robót. 43. Inżynier Kontraktu uzgadnia z Wykonawcą rodzaj dokumentacji powykonawczej, sprawdza ją i zatwierdza w porozumieniu z Instytucją Kontraktującą. 44. Inżynier Kontraktu zarządza całym procesem przekazania obiektu do użytkowania. 45. Inżynier Kontraktu wydaje Wykonawcy Częściowe, Wstępne i Końcowe Protokoły Odbioru. 46. Inżynier Kontraktu dokona końcowego rozliczenia Projektu z uwzględnieniem rozliczenia i przekazania środków trwałych. 47. Inżynier Kontraktu, po uzgodnieniu z Instytucją Kontraktującą, wykona wszystkie inne czynności, nie wymienione w umowie lub w kontrakcie na Roboty, które zostaną uznane za niezbędne dla prawidłowej realizacji Robót. 48. Inżynier Kontraktu w ramach swojego wynagrodzenia uwzględni w szczególności koszty prowadzenia biura, zakwaterowania dla członków zespołu, koszty delegacji, tłumaczeń. 49. Inżynier Kontraktu jest całkowicie odpowiedzialny za odpowiedni dobór zespołu. Podczas nieobecności któregokolwiek ze specjalistów, wynikającej z urlopu lub przedłużającego się zwolnienia lekarskiego, Inżynier Kontraktu zapewni czasowe zastępstwo specjalistów na cały czas nieobecności zatrudnionych fachowców by uniknąć zwłoki w realizacji robót budowlanych. Takie czasowe zastępstwo będzie przedłożone z wyprzedzeniem na piśmie (łącznie z CV proponowanych osób), do aprobaty Instytucji Kontraktującej. 50. Inżynier Kontraktu winien posiadać zdolności osobowe i techniczne rozliczania kosztów realizowanych robót oraz dokonanych płatności, gwarancji, ubezpieczeń. 51. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do prowadzenia Rejestru Robót zawierającego między innymi: a. warunki pogodowe, przerwy w robotach spowodowane niepogodą, roboczogodziny, liczbę i rodzaj siły roboczej zatrudnionej na budowie, dostarczone materiały, użytkowany sprzęt, sprzęt niesprawny, badania przeprowadzone na miejscu, próbki wysłane, nieprzewidywalne okoliczności, jak również polecenia dla Wykonawców; b. szczegółowe raporty dotyczące elementów wykonanych robót pod względem ilości i jakości. 52. Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie do odbywania badań i inspekcji w miejscach wytwarzania elementów, komponentów oraz materiałów jeżeli zajdzie taka potrzeba lub jeżeli takowe są wyszczególnione w Warunkach Szczególnych kontraktu zawartego pomiędzy Instytucją Kontraktującą i Wykonawcą lub w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 53. Inżynier Kontraktu odpowiedzialny będzie za spójność realizacji projektu z Wnioskiem aplikacyjnym, Studium Wykonalności, dokumentacją techniczną i Umową o dofinansowanie. 54. Inżynier Kontraktu będzie odpowiedzialny za przygotowanie SIWZ dla wykonania dokumentacji technicznej i prac budowlanych , zgodnie z formułą zaprojektuj - wybuduj, w terminie 30 dni od podpisania niniejszej umowy. II. Współpraca Inżyniera Kontraktu z Instytucją Kontraktującą 1. Inżynier Kontraktu będzie zarządzał i nadzorował realizację Projektu w przedstawionym zakresie. Inżynier Kontraktu za realizację swoich zadań odpowiedzialny będzie bezpośrednio przed Instytucję Kontraktującą. 2. Inżynier Kontraktu - jako podmiot - dysponować będzie kadrą wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którymi kierować będzie bezpośrednio Kierownik Projektu. Wewnętrzny regulamin zespołu określi Inżynier Kontraktu. 3. Instytucja Kontraktująca zatwierdzać będzie wszelkie raporty i oceny przygotowane przez Inżyniera Kontraktu. Ponadto Inżynier Kontraktu konsultować będzie istotne z punktu widzenia realizacji Projektu decyzje z wydelegowanymi przedstawicielami Instytucji Kontraktującej 4. Zebrania Zespołu Instytucji Kontraktującej i Inżyniera Kontraktu w celu omówienia bieżących spraw związanych z Projektem odbywać się będą minimum raz na miesiąc. 5. Sprawozdania składane przez Inżyniera Kontraktu . Inżynier Kontraktu sporządzać będzie raporty stosownie do wymagań RPO Warmia - Mazury na lata 2007 - 2013 6. Ponadto Inżynier Kontraktu opracuje i przedstawi: a. Raport z wszelkich przeprowadzonych prób - w terminie dwóch tygodni od zakończenia każdej próby b. Raport z zakresu zrealizowanych prac, wykonywania zadań i obowiązków nałożonych w niniejszym dokumencie na Inżyniera Kontraktu, raport ten będzie podstawą dokonywania płatności za wykonywaną pracę przez Inżyniera Kontraktu - składany co 3 miesiące. c. Raport końcowy z całej swojej działalności Inżynier Kontraktu - do złożenia w terminie 2 miesięcy od momentu zakończenia Kontraktu na Roboty.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.30.00.00-1, 71.52.00.00-9, 71.70.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    tak, projekt/program: RPO Warmia i Mazury 2007-2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
10.05.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 10-542 Olsztyn, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 81967,21 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


  • Cena wybranej oferty:
    104450,00


  • Oferta z najniższą ceną:
    104450,00
    / Oferta z najwyższą ceną:
    124015,00


  • Waluta:
    PLN.


Lidzbark Warmiński: Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu przy realizacji projektu Budowa ścieżki rowerowej polegająca na adaptacji nieczynnego torowiska na odcinku Lidzbark-Warmiński - Orneta


Numer ogłoszenia: 127740 - 2010; data zamieszczenia: 12.05.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 86549 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim, ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 7677900, 7677924, faks 089 7677903.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu przy realizacji projektu Budowa ścieżki rowerowej polegająca na adaptacji nieczynnego torowiska na odcinku Lidzbark-Warmiński - Orneta.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu przy realizacji projektu Budowa ścieżki rowerowej polegająca na adaptacji nieczynnego torowiska na odcinku Lidzbark-Warmiński - Orneta, który będzie wdrożony w ścisłej współpracy z Zamawiającym - Starostwem Powiatowym jako Instytucją Kontraktującą. I. Do obowiązków Inżyniera Kontraktu należy: 1. Inżynier Kontraktu w ramach wynagrodzenia zapewni zastępstwo inwestorskie, nadzór inwestorski i koordynację robót. 2. Inżynier Kontraktu pełni zastępstwo inwestorskie w imieniu własnym na rzecz i rachunek Zamawiającego. 3. Przy realizacji usług Inżynier Kontraktu wykaże niezbędną inicjatywę i szczególną staranność. 4. Usługi będą wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 5. Inżynier Kontraktu ma obowiązek ustanowienia Inspektorów Nadzoru zgodnie z przepisami prawa budowlanego. 6. Inżynier Kontraktu jest odpowiedzialny za organizację i koordynację realizacji Projektu w zakresie robót. 7. Inżynier Kontraktu ma zweryfikować dokumentację projektową w szczególności program funkcjonalno - użytkowy, kontrolować jakość robót oraz materiałów, maszyn i urządzeń, dokonywać odbiorów częściowych i końcowego. 8. Inżynier Kontraktu będzie prowadził rozliczenie budowy w zakresie finansowym i rzeczowym. 9. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do składania sprawozdań i/lub odbywania spotkań koordynujących z przedstawicielami Instytucji Kontraktującej, których tematem będą płatności i postęp prac budowlanych. Sprawozdania będą zawierać co najmniej aktualny harmonogram robót, aktualny harmonogram przepływu gotówki, protokoły odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających. Spotkania winny się odbywać w terminach co najmniej raz na dwa miesiące. 10. Inżynier Kontraktu przygotuje dokumentację przetargową do wyłonienia Wykonawcy, który opracuje projekt budowlany oraz wykona zadanie na podstawie tej dokumentacji. Dokumenty przygotowane będą zgodnie z wymogami funduszu RPO Warmia - Mazury na lata 2007 - 2013 oraz zgodne z Warunkami Kontraktowymi dla Robót Budowlanych FIDIC (Conditions of Contract for Construction) oraz Practical Guide, w języku polskim, w wersji elektronicznej oraz po 3 egzemplarze na papierze. 11. Inżynier Kontraktu będzie wykonywał swoje obowiązki oraz ponosił odpowiedzialność zgodnie z Warunkami Kontraktowymi dla Robót Budowlanych FIDIC wydanie I 1999r. 12. Inżynier Kontraktu nie jest uprawniony do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu zamawiającego ani dokonywania bez pisemnej zgody zamawiającego zmian w zakresie i technologii robót. 13. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do dostosowania godzin pracy do przyszłego wykonawcy robót. 14. Inżynier Kontraktu przeanalizuje istniejącą dokumentację techniczną. Inżynier Kontraktu zidentyfikuje możliwe obszary problemów i podejmie działania zaradcze. 15. W trakcie trwania procesu przetargowego na Roboty Budowlane Inżynier Kontraktu będzie odpowiadał na pytania wykonawców, brał udział w wizytach w terenie. 16. Inżynier Kontraktu może uczestniczyć w procesie oceny ofert. 17. Inżynier Kontraktu w terminie 30 dni od daty podpisania umowy: a. Przygotuje i złoży Instytucji Kontraktującej Wytyczne Procedur Przedsięwzięcia opisujące podstawowe procedury administracyjne i wytyczne wg których mają postępować uczestnicy Projektu, b. Uzgodni z Instytucją Kontraktującą metody składania i wzory wszystkich wymaganych raportów, raportów inspekcyjnych, protokołów odbiorów częściowych i końcowego oraz innych dokumentów mających być w użyciu w ramach realizacji Projektu. c. Przygotuje i przedłoży Instytucji Kontraktującej zasady kontroli jakości dla Inżyniera Kontraktu Inwestorskiego zawierające plany kontroli i inspekcji, 18. W ciągu 10 dni od otrzymania od Wykonawcy Robót Budowlanych harmonogramów finansowego i rzeczowego, Inżynier Kontraktu przedłoży go do zatwierdzenia Instytucji Kontraktującej wraz ze swoją oceną w/w harmonogramów. 19. Inżynier Kontraktu ma prowadzić nadzór inwestorski we wszystkich aspektach zgodnie z Ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. 20. Inżynier Kontraktu zapewni nadzór autorski Projektu, prowadzony przez projektanta zgodnie z wymaganiami Polskiego Prawa Budowlanego. Inspektor Nadzoru wyegzekwuje od projektanta poprawienie lub uzupełnienie dokumentacji w trakcie realizacji robót w przypadku ujawnienie wad tej dokumentacji. 21. Inżynier Kontraktu będzie monitorował postępy w realizacji Projektu zgodnie z dokumentacją techniczną, Dokumentami Przetargowymi na Roboty Budowlane, Umowa o dofinansowanie oraz zatwierdzonymi harmonogramami. Zidentyfikuje także potencjalne obszary problemów oraz podejmie odpowiednie środki zaradcze. 22. Inżynier Kontraktu wyegzekwuje od Wykonawcy aby wszystkie osoby zatrudnione przez Wykonawcę posiadały kwalifikacje oraz uprawnienia do prowadzenia prac budowlanych. 23. Inżynier Kontraktu wyegzekwuje od Wykonawcy aby wszystkie używane urządzenia i materiały posiadały świadectwa i certyfikaty wymagane Kontraktem. 24. Inżynier Kontraktu wyegzekwuje od Wykonawcy posiadanie ważnych ubezpieczeń osób zatrudnionych oraz używanego sprzętu. 25. Inżynier Kontraktu będzie odpowiedzialny za sprawdzenie i uaktualnienie harmonogramów finansowego i rzeczowego całego Projektu jak również kontrolowanie przepływów finansowych zgodnie z harmonogramem robót. 26. Inżynier Kontraktu będzie kontrolował co miesiąc postęp wykonania Robót ( w stosunku do zatwierdzonych harmonogramów) zgodnie z wymogami funduszu RPO Warmia - Mazury 2007 - 2013. 27. Inżynier Kontraktu jest odpowiedzialny za organizowanie i prowadzenie narad technicznych, problemowych i innych spotkań, które będą prowadzone w razie potrzeby, ale nie rzadziej niż raz na miesiąc. W spotkaniach tych powinni uczestniczyć wszystkie strony zaangażowane w Projekt. Inżynier Kontraktu będzie brał udział w spotkaniach organizowanych przez Instytucję Kontraktującą. 28. Inżynier Kontraktu jest odpowiedzialny za ocenę, aprobatę bądź odrzucenie wszystkich próśb Wykonawcy zgodnie z warunkami Kontraktowymi FIDIC. Wszystkie decyzje mogące wpływać na zakres Kontraktu, jego czas trwania lub cenę wymagają zgody Instytucji Kontraktującej w formie pisemnej. 29. Inżynier Kontraktu weryfikuje, analizuje i zatwierdza do zapłaty faktury wystawione przez Wykonawcę w związku z realizacją Kontraktu na Roboty Budowlane. 30. Inżynier Kontraktu jest zobligowany do udzielania regularnych konsultacji i doradztwa technicznego Instytucji Kontraktującej. 31. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych Inżynier Kontraktu składa Instytucji Kontraktującej pisemną opinię na temat zasadności ich uznania, jednakże nie ma upoważnienia do składania jakichkolwiek oświadczeń woli z tym związanych. 32. Inżynier Kontraktu kontroluje i potwierdza, że Wykonawca dostarcza sprzęt i materiały wyszczególnione w Kontrakcie. Potwierdza, że wszystkie środki pozostają na placu budowy aż do momentu upoważnienia do ich zwolnienia. 33. Inżynier Kontraktu opiniuje proponowanych przez Wykonawców podwykonawców i przedkłada do zatwierdzenia Instytucji Kontraktującej, która wydaje zgodę na ich zatrudnienie. W przypadku opinii negatywnej Inżynier Kontraktu przedstawi Wykonawcy pisemne uzasadnienie. 34. Inżynier Kontraktu sprawdza jakość wykonywanych robót, wbudowanych elementów budowlanych a w szczególności zapobiega zastosowaniu materiałów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. 35. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających. Dodatkowo powinien uczestniczyć w odbiorach częściowych i końcowym jak również przygotowywać i brać udział w odbiorach gotowych obiektów i konstrukcji. 36. Inżynier Kontraktu wydaje kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia potwierdzone wpisem do dziennika budowy dotyczące: wykonania prób, wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych. 37. Inżynier Kontraktu ma obowiązek zawiesić roboty budowlane w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie życia lub zdrowia ludzi bądź spowodować znaczne straty materialne. 38. Inżynier Kontraktu wystawia świadectwa przeprowadzonych prób lub uznaje świadectwa wystawione przez Wykonawcę. 39. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest zweryfikować obmiary każdego elementu robót a przyjęta metodologia musi być zgodna z Przedmiarami robót i Specyfikacjami Technicznymi. 40. Inżynier Kontraktu jest odpowiedzialny za odbieranie od Wykonawcy rozliczeń łącznie z dokumentami stanowiącymi ich podstawę, weryfikowanie tych rozliczeń oraz przedkładanie do zatwierdzenia Instytucji Kontraktującej faktur częściowych i końcowych. 41. Inżynier Kontraktu ściśle współpracuje z głównym księgowym Instytucji Kontraktującej i dostarcza wszystkie niezbędne, żądane dokumenty dotyczące rozliczeń. 42. Inżynier Kontraktu jest odpowiedzialny za przedkładanie Instytucji Kontraktującej wszystkich raportów, oświadczeń i zapytań dostarczonych przez Wykonawcę Robót. 43. Inżynier Kontraktu uzgadnia z Wykonawcą rodzaj dokumentacji powykonawczej, sprawdza ją i zatwierdza w porozumieniu z Instytucją Kontraktującą. 44. Inżynier Kontraktu zarządza całym procesem przekazania obiektu do użytkowania. 45. Inżynier Kontraktu wydaje Wykonawcy Częściowe, Wstępne i Końcowe Protokoły Odbioru. 46. Inżynier Kontraktu dokona końcowego rozliczenia Projektu z uwzględnieniem rozliczenia i przekazania środków trwałych. 47. Inżynier Kontraktu, po uzgodnieniu z Instytucją Kontraktującą, wykona wszystkie inne czynności, nie wymienione w umowie lub w kontrakcie na Roboty, które zostaną uznane za niezbędne dla prawidłowej realizacji Robót. 48. Inżynier Kontraktu w ramach swojego wynagrodzenia uwzględni w szczególności koszty prowadzenia biura, zakwaterowania dla członków zespołu, koszty delegacji, tłumaczeń. 49. Inżynier Kontraktu jest całkowicie odpowiedzialny za odpowiedni dobór zespołu. Podczas nieobecności któregokolwiek ze specjalistów, wynikającej z urlopu lub przedłużającego się zwolnienia lekarskiego, Inżynier Kontraktu zapewni czasowe zastępstwo specjalistów na cały czas nieobecności zatrudnionych fachowców by uniknąć zwłoki w realizacji robót budowlanych. Takie czasowe zastępstwo będzie przedłożone z wyprzedzeniem na piśmie (łącznie z CV proponowanych osób), do aprobaty Instytucji Kontraktującej. 50. Inżynier Kontraktu winien posiadać zdolności osobowe i techniczne rozliczania kosztów realizowanych robót oraz dokonanych płatności, gwarancji, ubezpieczeń. 51. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do prowadzenia Rejestru Robót zawierającego między innymi: a. warunki pogodowe, przerwy w robotach spowodowane niepogodą, roboczogodziny, liczbę i rodzaj siły roboczej zatrudnionej na budowie, dostarczone materiały, użytkowany sprzęt, sprzęt niesprawny, badania przeprowadzone na miejscu, próbki wysłane, nieprzewidywalne okoliczności, jak również polecenia dla Wykonawców; b. szczegółowe raporty dotyczące elementów wykonanych robót pod względem ilości i jakości. 52. Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie do odbywania badań i inspekcji w miejscach wytwarzania elementów, komponentów oraz materiałów jeżeli zajdzie taka potrzeba lub jeżeli takowe są wyszczególnione w Warunkach Szczególnych kontraktu zawartego pomiędzy Instytucją Kontraktującą i Wykonawcą lub w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 53. Inżynier Kontraktu odpowiedzialny będzie za spójność realizacji projektu z Wnioskiem aplikacyjnym, Studium Wykonalności, dokumentacją techniczną i Umową o dofinansowanie. 54. Inżynier Kontraktu będzie odpowiedzialny za przygotowanie SIWZ dla wykonania dokumentacji technicznej i prac budowlanych , zgodnie z formułą zaprojektuj - wybuduj, w terminie 30 dni od podpisania niniejszej umowy. II. Współpraca Inżyniera Kontraktu z Instytucją Kontraktującą 1. Inżynier Kontraktu będzie zarządzał i nadzorował realizację Projektu w przedstawionym zakresie. Inżynier Kontraktu za realizację swoich zadań odpowiedzialny będzie bezpośrednio przed Instytucję Kontraktującą. 2. Inżynier Kontraktu - jako podmiot - dysponować będzie kadrą wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którymi kierować będzie bezpośrednio Kierownik Projektu. Wewnętrzny regulamin zespołu określi Inżynier Kontraktu. 3. Instytucja Kontraktująca zatwierdzać będzie wszelkie raporty i oceny przygotowane przez Inżyniera Kontraktu. Ponadto Inżynier Kontraktu konsultować będzie istotne z punktu widzenia realizacji Projektu decyzje z wydelegowanymi przedstawicielami Instytucji Kontraktującej 4. Zebrania Zespołu Instytucji Kontraktującej i Inżyniera Kontraktu w celu omówienia bieżących spraw związanych z Projektem odbywać się będą minimum raz na miesiąc. 5. Sprawozdania składane przez Inżyniera Kontraktu . Inżynier Kontraktu sporządzać będzie raporty stosownie do wymagań RPO Warmia - Mazury na lata 2007 - 2013 6. Ponadto Inżynier Kontraktu opracuje i przedstawi: a. Raport z wszelkich przeprowadzonych prób - w terminie dwóch tygodni od zakończenia każdej próby b. Raport z zakresu zrealizowanych prac, wykonywania zadań i obowiązków nałożonych w niniejszym dokumencie na Inżyniera Kontraktu, raport ten będzie podstawą dokonywania płatności za wykonywaną pracę przez Inżyniera Kontraktu - składany co 3 miesiące. c. Raport końcowy z całej swojej działalności Inżynier Kontraktu - do złożenia w terminie 2 miesięcy od momentu zakończenia Kontraktu na Roboty.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.30.00.00-1, 71.52.00.00-9, 71.70.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    tak, projekt/program: RPO Warmia i Mazury 2007-2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.05.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 10-542 Olsztyn, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 81967,21 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


  • Cena wybranej oferty:
    104450,00


  • Oferta z najniższą ceną:
    104450,00
    / Oferta z najwyższą ceną:
    124015,00


  • Waluta:
    PLN.

Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim

Adres: ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński
woj. warmińsko-mazurskie
Dane kontaktowe: email: adamowicz.dorota@powiatlidzbarski.pl
tel: 089 7677900, 7677924
fax: 089 7677903
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-04-25
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 8654920100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-04-15
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 614 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.powiatlidzbarski.pl
Informacja dostępna pod: Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim ul. Wyszyńskiego 37, pok. 211
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
71300000-1 Usługi inżynieryjne
71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego
71700000-5 Usługi nadzoru i kontroli
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu przy realizacji projektu Budowa ścieżki rowerowej polegająca na adaptacji nieczynnego torowiska na odcinku Lidzbark-Warmiński - Orneta Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o.
Olsztyn		 2010-05-10 104 450,00
Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu przy realizacji projektu Budowa ścieżki rowerowej polegająca na adaptacji nieczynnego torowiska na odcinku Lidzbark-Warmiński - Orneta Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o.
Olsztyn		 2010-05-12 104 450,00
ukryj