Nadzór inwestorski zadania pod nazwą: Budowa budynku warsztatów szkolnych, przebudowa budynku warsztatowego i jego adaptacja na budynek administracyjny, zagospodarowanie terenu wraz z budową nowego ogrodzenia Schroniska dla Nieletnich.
Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest nadzór inwestorski zadania pod nazwą: Budowa budynku warsztatów szkolnych, przebudowa budynku warsztatowego i jego adaptacja na budynek administracyjny, zagospodarowanie terenu wraz z budową nowego ogrodzenia Schroniska dla Nieletnich KLASYFIKACJA ROBÓT WEDŁUG SŁOWNIKA CPV 74313130 - 6 Usługi technicznego nadzoru budowlanego W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca pełnić będzie obowiązki i funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz.1118 z późn. zm.), w następujących specjalnościach: 1. Konstrukcyjno-budowlanej, 2. Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 3. Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 4. Drogowej Ponadto w zakresie 5. Zagospodarowania terenów zieleni 6. Prac archeologicznych. Nadzór inwestorski realizowany będzie dla zadania pod nazwą: Budowa budynku warsztatów szkolnych, przebudowy budynku warsztatowego i jego adaptacji na budynek administracyjny, zagospodarowania terenu wraz z budową nowego ogrodzenia Schroniska dla Nieletnich w Dominowie, obejmującego roboty budowlane w zakresie określonym w dokumentacji projektowej, w skład, której wchodzą: Projekt budowlany: Tom I Warsztaty szkolne 1. P.B. Architektura 2. P.B. Konstrukcja z obliczeniami statycznymi 3. P.B. Instalacje sanitarne: wod-kan 4. P.B. Instalacje sanitarne wew.: wentylacja mechaniczna 5. P.B. Instalacje sanitarne wew.: instalacje c.o. 6. P.B. Instalacje elektryczne wewnętrzne 7. Informacja bioz 8. Badania geotechniczne (dokumentacja geotechniczna) Tom II Przebudowa i adaptacja dawnego dworu na budynek administracyjny 1. P.B. Architektura 2. P.B. Konstrukcja z obliczeniami statycznymi 3. P.B. Instalacje sanitarne: wod-kan 4. P.B. Instalacje sanitarne wew.: wentylacja mechaniczna 5. P.B. Instalacje sanitarne wew.: instalacje c.o. 6. P.B. Instalacje elektryczne wewnętrzne 7. P.B. Inwentaryzacja budowlana 8. Informacja bioz 9. Badania geotechniczne (dokumentacja geotechniczna) Tom III Zagospodarowanie terenu z ogrodzeniem 1. Projekt zagospodarowania terenu z ogrodzeniem 2. P.B. Konstrukcja nowego ogrodzenia 3. P.B. Instalacja zewnętrzna centralnego ogrzewania 4. P.B. kanalizacja deszczowa 5. P.B. Kanalizacja sanitarna 6. P.B. Przyłącze wodociągowe 7. P.B. Kablowe linie zasilające oświetlenie zew. i kan. telefoniczna 8. P.B. Projekt drogowy 9. Informacja bioz 10. Badania geotechniczne (dokumentacja geotechniczna) 11. Inwentaryzacja, ocena stanu zachowania, program zabiegów pielęgnacyjnych wybranych 63 drzew rosnących na terenie schroniska Projekt budowlano-wykonawczy Etap I - Budowa warsztatów szkolnych 1. Projekt zagospodarowania terenu z ogrodzeniem 2. P.B.W. Architektura 3. P.B.W. Konstrukcja budynku z obliczeniami statycznymi 4. P.B.W. Konstrukcja nowego ogrodzenia 5. P.B.W. Instalacje sanitarne: wod-kan wewnętrznej 6. P.B.W. Instalacje sanitarne wew. Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja 7. P.B.W. Instalacje sanitarne wew. Instalacje co 8. P.B.W. Instalacje elektryczne wewnętrzne 9. P.B.W. Okablowania strukturalnego 10. P.B.W. Systemu monitoringu 11. P.B.W. Instalacji kontroli dostępu 12. P.B.W. Sygnalizacji p.poż 13. P.B.W. Instalacja zewnętrzna centralnego ogrzewania do warsztatów 14. P.B.W. Kanalizacja deszczowa do warsztatów 15. P.B.W. Kanalizacja sanitarna 16. P.B.W. Przyłącze wodociągowe 17. P.B.W. Kablowe linie zasilające oświetlenie zew. i kan.tel 18. P.B.W. Projekt drogowy 19. P.B.W. Konstrukcja - rozbiórka wiaty stalowej na terenie Schroniska dla Nieletnich w Dominowie Etap II Przebudowa i adaptacja dawnego dworu na budynek administracyjny i zagospodarowanie terenu 1. P.B.W. Architektura 2. P.B.W. Konstrukcja z obliczeniami statycznymi 3. P.B.W. Instalacje sanitarne: wod-kan 4. P.B.W. Instalacje sanitarne wew. Wentylacja i klimatyzacja 5. P.B.W. Instalacje sanitarne wew. Instalacje c.o. 6. P.B.W. Instalacje elektryczne wewnętrzne 7. P.B.W. Okablowania strukturalnego 8. P.B.W. Systemu monitoringu 9. P.B.W. Sygnalizacji włamania i napadu z kontrola dostępu 10. P.B.W. Sygnalizacji p.poż 11. P.B.W. Instalacja zewnętrzna centralnego ogrzewania do ADM 12. P.B.W. Kanalizacja deszczowa do bud. ADM 13. P.B.W. Zieleń 14. Inwentaryzacja budowlana i projekt organizacji rozbiórki. Specyfikacje techniczne 1. Specyfikacja robót budowlanych warsztatów 2. Specyfikacja instalacji sanitarnych warsztatów 3. Specyfikacja instalacji elektrycznych warsztatów 4. Specyfikacja instalacji teletechnicznych warsztatów 5. Specyfikacja robót budowlanych budynek ADM 6. Specyfikacja instalacji sanitarnych budynek ADM 7. Specyfikacja instalacji elektrycznych budynek ADM 8. Specyfikacja instalacji teletechnicznych budynek ADM 9. Specyfikacja instalacji elektrycznych zewnętrznych 10. Specyfikacja instalacji sanitarnych zewnętrznych sieci sanitarne 11. Specyfikacja robót drogowych Przedmiary robót (funkcja pomocnicza) Wykonawca przed złożeniem oferty powinien się zapoznać z ww. dokumentacją dostępną w Sądzie Okręgowym w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 43, pokój 226 w godzinach od 9 do 14 oraz na stronie internetowej Zamawiającego:lublin.so.gov.pl 1) W ramach pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: a) na etapie prowadzenia robót budowlanych: prowadzenie nadzoru nad wykonywaniem robót i ich finansowaniem zgodnie z harmonogramem tych robót; uczestniczenie w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez wszystkie strony procesu inwestycyjnego oraz ich protokołowanie; wydawanie zgody na wykonanie ewentualnych robót dodatkowych po uprzednim uzgodnieniu tej kwestii z Zamawiającym; podejmowanie wszelkich działań umożliwiających prawidłową realizację harmonogramu robót; pełnienie funkcji koordynacyjnych na budowie; stałe konsultowanie i fachowe doradztwo na rzecz Zamawiającego; kontrola dokumentacji wykonawcy robót budowlanych, w tym sprawdzanie obmiarów wykonanych robót (książki obmiarów) w celu określenia zaawansowania robót i protokołów; -kontrola rozliczeń finansowych budowy (ewidencja i bilansowanie dokumentów rozliczeniowych - faktur i rachunków); -szeroko rozumiana współpraca z Zamawiającym i Inwestorem, jednostką projektową i wykonawczą robót budowlanych w zakresie realizowanych robót budowlanych; -podejmowanie wszelkich niezbędnych działań w celu ochrony interesów Inwestora i Zamawiającego; -uczestnictwo w procesie uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu; -sprawowanie nadzoru nad prowadzonymi robotami budowlanymi zgodnie z art. 25, 26 i 27 Prawa budowlanego oraz zasadami działania inspektora nadzoru, to jest w szczególności: - kontrola jakości wykonanych prac budowlanych, zgodności robót z projektem i pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami i normami, przepisami techniczno - budowlanymi oraz przepisami bhp, SANEPID, p.poż.; - sprawdzenie posiadania przez wykonawcę odpowiednich dokumentów (atestów, certyfikatów, świadectw jakości, wyników badań, itp.) dotyczących materiałów i urządzeń stosowanych przez wykonawcę robót budowlanych; - kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy, książek obmiarów i dokonywania w nim wpisów; - sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających; - uczestniczenie w prowadzonych próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowywanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania; - rozstrzyganie wątpliwości o charakterze technicznym powstałych w toku prowadzenia robót, a w razie potrzeby zasięganie opinii autora projektu lub rzeczoznawców; - bieżące prowadzenie rozliczeń finansowych z wykonawcą - opracowanie końcowego rozliczenia robót budowlanych; - bieżące informowanie Inwestora o postępie robót na budowie i ewentualnych trudnościach w ich realizacji; - zorganizowanie i dokonanie przy udziale Inwestora odbioru końcowego robót budowlanych oraz protokolarne przekazanie Inwestorowi zrealizowanego zadania inwestycyjnego; - sporządzenie wniosków o zapłatę kar umownych przez wykonawcę za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy; Przewidywany w umowie z Wykonawcą czas trwania robót budowlanych wynosi 48 miesięcy od podpisania umowy, natomiast czas trwania odbioru robót - 30 dni. 2) Celem prawidłowego wykonania obowiązków, o których mowa w pkt. 1 , Inspektor Nadzoru Inwestorskiego powinien: a. kontrolować roboty budowlane, z częstotliwością niezbędną dla prawidłowego oceniania ich przebiegu i sporządzać dokumentację fotograficzną z postępu procesu budowlanego, b. wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych; c. żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dal¬szych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę. Należy przewidzieć udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy pzp. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy PZP, stanowiących nie więcej niż 13,66 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. Udzielenie zamówień uzupełniających może nastąpić na podstawie odrębnej umowy z Wykonawcą.
Lublin: Nadzór inwestorski zadania pod nazwą: Budowa budynku warsztatów szkolnych, przebudowa budynku warsztatowego i jego adaptacja na budynek administracyjny, zagospodarowanie terenu wraz z budową nowego ogrodzenia Schroniska dla Nieletnich.
Numer ogłoszenia: 103462 - 2011; data zamieszczenia: 06.05.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Sąd Okręgowy w Lublinie , ul. Krakowskie Przedmieście 43, 20-076 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 5359164, faks 081 5359164.
Adres strony internetowej zamawiającego:
lublin.so.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Nadzór inwestorski zadania pod nazwą: Budowa budynku warsztatów szkolnych, przebudowa budynku warsztatowego i jego adaptacja na budynek administracyjny, zagospodarowanie terenu wraz z budową nowego ogrodzenia Schroniska dla Nieletnich..
II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest nadzór inwestorski zadania pod nazwą: Budowa budynku warsztatów szkolnych, przebudowa budynku warsztatowego i jego adaptacja na budynek administracyjny, zagospodarowanie terenu wraz z budową nowego ogrodzenia Schroniska dla Nieletnich KLASYFIKACJA ROBÓT WEDŁUG SŁOWNIKA CPV 74313130 - 6 Usługi technicznego nadzoru budowlanego W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca pełnić będzie obowiązki i funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz.1118 z późn. zm.), w następujących specjalnościach: 1. Konstrukcyjno-budowlanej, 2. Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 3. Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 4. Drogowej Ponadto w zakresie 5. Zagospodarowania terenów zieleni 6. Prac archeologicznych. Nadzór inwestorski realizowany będzie dla zadania pod nazwą: Budowa budynku warsztatów szkolnych, przebudowy budynku warsztatowego i jego adaptacji na budynek administracyjny, zagospodarowania terenu wraz z budową nowego ogrodzenia Schroniska dla Nieletnich w Dominowie, obejmującego roboty budowlane w zakresie określonym w dokumentacji projektowej, w skład, której wchodzą: Projekt budowlany: Tom I Warsztaty szkolne 1. P.B. Architektura 2. P.B. Konstrukcja z obliczeniami statycznymi 3. P.B. Instalacje sanitarne: wod-kan 4. P.B. Instalacje sanitarne wew.: wentylacja mechaniczna 5. P.B. Instalacje sanitarne wew.: instalacje c.o. 6. P.B. Instalacje elektryczne wewnętrzne 7. Informacja bioz 8. Badania geotechniczne (dokumentacja geotechniczna) Tom II Przebudowa i adaptacja dawnego dworu na budynek administracyjny 1. P.B. Architektura 2. P.B. Konstrukcja z obliczeniami statycznymi 3. P.B. Instalacje sanitarne: wod-kan 4. P.B. Instalacje sanitarne wew.: wentylacja mechaniczna 5. P.B. Instalacje sanitarne wew.: instalacje c.o. 6. P.B. Instalacje elektryczne wewnętrzne 7. P.B. Inwentaryzacja budowlana 8. Informacja bioz 9. Badania geotechniczne (dokumentacja geotechniczna) Tom III Zagospodarowanie terenu z ogrodzeniem 1. Projekt zagospodarowania terenu z ogrodzeniem 2. P.B. Konstrukcja nowego ogrodzenia 3. P.B. Instalacja zewnętrzna centralnego ogrzewania 4. P.B. kanalizacja deszczowa 5. P.B. Kanalizacja sanitarna 6. P.B. Przyłącze wodociągowe 7. P.B. Kablowe linie zasilające oświetlenie zew. i kan. telefoniczna 8. P.B. Projekt drogowy 9. Informacja bioz 10. Badania geotechniczne (dokumentacja geotechniczna) 11. Inwentaryzacja, ocena stanu zachowania, program zabiegów pielęgnacyjnych wybranych 63 drzew rosnących na terenie schroniska Projekt budowlano-wykonawczy Etap I - Budowa warsztatów szkolnych 1. Projekt zagospodarowania terenu z ogrodzeniem 2. P.B.W. Architektura 3. P.B.W. Konstrukcja budynku z obliczeniami statycznymi 4. P.B.W. Konstrukcja nowego ogrodzenia 5. P.B.W. Instalacje sanitarne: wod-kan wewnętrznej 6. P.B.W. Instalacje sanitarne wew. Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja 7. P.B.W. Instalacje sanitarne wew. Instalacje co 8. P.B.W. Instalacje elektryczne wewnętrzne 9. P.B.W. Okablowania strukturalnego 10. P.B.W. Systemu monitoringu 11. P.B.W. Instalacji kontroli dostępu 12. P.B.W. Sygnalizacji p.poż 13. P.B.W. Instalacja zewnętrzna centralnego ogrzewania do warsztatów 14. P.B.W. Kanalizacja deszczowa do warsztatów 15. P.B.W. Kanalizacja sanitarna 16. P.B.W. Przyłącze wodociągowe 17. P.B.W. Kablowe linie zasilające oświetlenie zew. i kan.tel 18. P.B.W. Projekt drogowy 19. P.B.W. Konstrukcja - rozbiórka wiaty stalowej na terenie Schroniska dla Nieletnich w Dominowie Etap II Przebudowa i adaptacja dawnego dworu na budynek administracyjny i zagospodarowanie terenu 1. P.B.W. Architektura 2. P.B.W. Konstrukcja z obliczeniami statycznymi 3. P.B.W. Instalacje sanitarne: wod-kan 4. P.B.W. Instalacje sanitarne wew. Wentylacja i klimatyzacja 5. P.B.W. Instalacje sanitarne wew. Instalacje c.o. 6. P.B.W. Instalacje elektryczne wewnętrzne 7. P.B.W. Okablowania strukturalnego 8. P.B.W. Systemu monitoringu 9. P.B.W. Sygnalizacji włamania i napadu z kontrola dostępu 10. P.B.W. Sygnalizacji p.poż 11. P.B.W. Instalacja zewnętrzna centralnego ogrzewania do ADM 12. P.B.W. Kanalizacja deszczowa do bud. ADM 13. P.B.W. Zieleń 14. Inwentaryzacja budowlana i projekt organizacji rozbiórki. Specyfikacje techniczne 1. Specyfikacja robót budowlanych warsztatów 2. Specyfikacja instalacji sanitarnych warsztatów 3. Specyfikacja instalacji elektrycznych warsztatów 4. Specyfikacja instalacji teletechnicznych warsztatów 5. Specyfikacja robót budowlanych budynek ADM 6. Specyfikacja instalacji sanitarnych budynek ADM 7. Specyfikacja instalacji elektrycznych budynek ADM 8. Specyfikacja instalacji teletechnicznych budynek ADM 9. Specyfikacja instalacji elektrycznych zewnętrznych 10. Specyfikacja instalacji sanitarnych zewnętrznych sieci sanitarne 11. Specyfikacja robót drogowych Przedmiary robót (funkcja pomocnicza) Wykonawca przed złożeniem oferty powinien się zapoznać z ww. dokumentacją dostępną w Sądzie Okręgowym w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 43, pokój 226 w godzinach od 9 do 14 oraz na stronie internetowej Zamawiającego:lublin.so.gov.pl 1) W ramach pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: a) na etapie prowadzenia robót budowlanych: prowadzenie nadzoru nad wykonywaniem robót i ich finansowaniem zgodnie z harmonogramem tych robót; uczestniczenie w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez wszystkie strony procesu inwestycyjnego oraz ich protokołowanie; wydawanie zgody na wykonanie ewentualnych robót dodatkowych po uprzednim uzgodnieniu tej kwestii z Zamawiającym; podejmowanie wszelkich działań umożliwiających prawidłową realizację harmonogramu robót; pełnienie funkcji koordynacyjnych na budowie; stałe konsultowanie i fachowe doradztwo na rzecz Zamawiającego; kontrola dokumentacji wykonawcy robót budowlanych, w tym sprawdzanie obmiarów wykonanych robót (książki obmiarów) w celu określenia zaawansowania robót i protokołów; -kontrola rozliczeń finansowych budowy (ewidencja i bilansowanie dokumentów rozliczeniowych - faktur i rachunków); -szeroko rozumiana współpraca z Zamawiającym i Inwestorem, jednostką projektową i wykonawczą robót budowlanych w zakresie realizowanych robót budowlanych; -podejmowanie wszelkich niezbędnych działań w celu ochrony interesów Inwestora i Zamawiającego; -uczestnictwo w procesie uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu; -sprawowanie nadzoru nad prowadzonymi robotami budowlanymi zgodnie z art. 25, 26 i 27 Prawa budowlanego oraz zasadami działania inspektora nadzoru, to jest w szczególności: - kontrola jakości wykonanych prac budowlanych, zgodności robót z projektem i pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami i normami, przepisami techniczno - budowlanymi oraz przepisami bhp, SANEPID, p.poż.; - sprawdzenie posiadania przez wykonawcę odpowiednich dokumentów (atestów, certyfikatów, świadectw jakości, wyników badań, itp.) dotyczących materiałów i urządzeń stosowanych przez wykonawcę robót budowlanych; - kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy, książek obmiarów i dokonywania w nim wpisów; - sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających; - uczestniczenie w prowadzonych próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowywanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania; - rozstrzyganie wątpliwości o charakterze technicznym powstałych w toku prowadzenia robót, a w razie potrzeby zasięganie opinii autora projektu lub rzeczoznawców; - bieżące prowadzenie rozliczeń finansowych z wykonawcą - opracowanie końcowego rozliczenia robót budowlanych; - bieżące informowanie Inwestora o postępie robót na budowie i ewentualnych trudnościach w ich realizacji; - zorganizowanie i dokonanie przy udziale Inwestora odbioru końcowego robót budowlanych oraz protokolarne przekazanie Inwestorowi zrealizowanego zadania inwestycyjnego; - sporządzenie wniosków o zapłatę kar umownych przez wykonawcę za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy; Przewidywany w umowie z Wykonawcą czas trwania robót budowlanych wynosi 48 miesięcy od podpisania umowy, natomiast czas trwania odbioru robót - 30 dni. 2) Celem prawidłowego wykonania obowiązków, o których mowa w pkt. 1 , Inspektor Nadzoru Inwestorskiego powinien: a. kontrolować roboty budowlane, z częstotliwością niezbędną dla prawidłowego oceniania ich przebiegu i sporządzać dokumentację fotograficzną z postępu procesu budowlanego, b. wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych; c. żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dal?szych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę. Należy przewidzieć udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy pzp. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy PZP, stanowiących nie więcej niż 13,66 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. Udzielenie zamówień uzupełniających może nastąpić na podstawie odrębnej umowy z Wykonawcą..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających- Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy PZP, stanowiących nie więcej niż 13,66 procenta wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. Udzielenie zamówień uzupełniających może nastąpić na podstawie odrębnej umowy z Wykonawcą.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
74.31.31.30-6.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 45.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium:
9.1Wadium należy wnieść w wysokości: 5 000 zł. (słownie : pięć tysięcy) przed upływem terminu składania ofert . 9.2. Zamawiający żąda dowodu wniesienia wadium (np. kopii przelewu) dołączonego do oferty. Jeżeli wadium ma formę gwarancji lub poręczenia, Zamawiający zaleca jego składanie w oryginale. Zamawiający wymaga złożenia oryginału gwarancji lub oryginału poręczenia w zakresie wniesienia wadium w przypadku, gdy pozostawienie oryginału w posiadaniu Wykonawcy może uniemożliwiać Zamawiającemu dochodzenie roszczeń przysługujących z gwarancji- poręczenia oraz jeżeli stwarza to zagrożenie wygaśnięcia- odwołania ustanowionego w ten sposób zabezpieczenia interesu Zamawiającego. W innym przypadku wystarczająca jest kopia dokumentu poświadczona (potwierdzona) za zgodność z oryginałem przez osobę-osoby uprawnioną-uprawnione do reprezentowania wykonawcy.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuO udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia nie spełnia. Zamawiający uzna, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, jeżeli wykaże się on wykonaniem, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednego nadzoru inwestorskiego budowy lub remontu wielobranżowego budynku użyteczności publicznej o wielkości: powierzchnia netto - co najmniej 1.200 m2 oraz kubatura brutto - co najmniej 7.500 m3 oraz jednym nadzorem nad wielobranżowym remontem budynku wpisanego do rejestru zabytków o wielkości: powierzchnia netto - co najmniej 600 m2 oraz kubatura brutto - co najmniej 3.000 m3: Wykonawca musi udokumentować jego należyte wykonanie (np. referencje). Nadzór inwestorski spełniający ww kryteria zostanie uznany przez Zamawiającego za nadzór odpowiadający rodzajem i wartością usługi nadzoru stanowiącemu przedmiot zamówienia jeżei Wykonawca udokumentuje w ofercie wykonanie : - min. jednego nadzoru nad budową lub wielobranżowym remontem budynku użyteczności publicznej o wartości usługi nie mniejszej niż 150.000 zł brutto. - min. jednego nadzoru nad wielobranżowym remontem budynku wpisanego do rejestru zabytków o wartości usługi nadzoru nie mniejszej niż 80.000 zł brutto. - budowa należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego (art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) -- budynek użyteczności publicznej należy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynek biurowy i socjalny (§ 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) ---wielobranżowy remont - remont budynku obejmujący co najmniej branże: konstrukcyjną, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych i teletechnicznych (np. SAP, SWiN, CCTV)
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuO udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Warunkiem udziału w postępowaniu jest dysponowanie przez Wykonawcę osobami legitymującymi się doświadczeniem i kwalifikacjami odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca przedstawi w ofercie kandydata/kandydatów na każde nw stanowisko: 1. Inspektora nadzoru inwestorskiego z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz doświadczenie przy pracach w obiektach zabytkowych , 2. Inspektora nadzoru inwestorskiego z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych; 3. Inspektora nadzoru inwestorskiego z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; 4. Inspektora nadzoru inwestorskiego z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej; Ponadto Wykonawca powinien dysponować osobami nadzorującymi: 5. zagospodarowanie terenów zieleni, 6. prace archeologiczne. Wszyscy inspektorzy nadzoru w specjalnościach od 1 do 4 wymienieni w ofercie winni posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz.1118 z późn. zm.) oraz z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578), a także aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego. Inspektor wymieniony w pkt. 1 powinien posiadać co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. U. z 2004 r., Nr 150, poz. 1579) Inspektor nadzoru zagospodarowania terenów zieleni wymieniony w pkt. 5 powinien spełniać kryteria wymienione w § 8 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004r w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. z 2004 r., Nr 150, poz. 1579) Inspektor nadzoru w zakresie prac archeologicznych wymieniony w pkt. 6 powinien spełniać kryteria wymienione w § 10 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. z 2004 r., Nr 150, poz. 1579)
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
-
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
-
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje zmiany umowy w przypadku: 14.3.1.w zakresie zmiany koordynatora zespołu, jak i inspektorów poszczególnych branż, przedstawionych w ofercie - jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego nowego koordynatora zespołu/inspektorów branżowych, w przypadkach o których mowa w §4 ust. 2 i 3 Umowy; 14.3..2.w zakresie zmiany formy zabezpieczenia umowy: zmiana przewidziana w art.149 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113 póz. 759 z późn. zm.). 14.3.3.w zakresie zmiany ustawowej wysokości podatku od towarów i usług VAT. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu Umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla usług objętych przedmiotem zamówienia, Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego; 14.3.4. zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego; 14.3.5. zaistnienia okoliczności (technicznych, gospodarczych itp.), uniemożliwiających realizację umowy na zasadach w niej określonych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 14.3.6.wystąpienia zdarzeń siły wyższej rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia, uniemożliwiające realizację umowy na zasadach w niej określonych. Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania umowy zawierające uzasadnienie proponowanych zmian.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1)
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
lublin.so.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Sąd Okręgowy w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 43 pokój nr 209.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
16.05.2011 godzina 11:00, miejsce: Sąd Okręgowy w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 43 pokój nr 209.
IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie
Lublin: Nadzór inwestorski zadania pod nazwą: Budowa budynku warsztatów szkolnych, przebudowa budynku warsztatowego i jego adaptacja na budynek administracyjny, zagospodarowanie terenu wraz z budową nowego ogrodzenia Schroniska dla Nieletnich.
Numer ogłoszenia: 159824 - 2011; data zamieszczenia: 15.06.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 103462 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Sąd Okręgowy w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43, 20-076 Lublin, woj. lubelskie, tel. 81 5359164, faks 81 5359164.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Nadzór inwestorski zadania pod nazwą: Budowa budynku warsztatów szkolnych, przebudowa budynku warsztatowego i jego adaptacja na budynek administracyjny, zagospodarowanie terenu wraz z budową nowego ogrodzenia Schroniska dla Nieletnich..
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest nadzór inwestorski zadania pod nazwą: Budowa budynku warsztatów szkolnych, przebudowa budynku warsztatowego i jego adaptacja na budynek administracyjny, zagospodarowanie terenu wraz z budową nowego ogrodzenia Schroniska dla Nieletnich KLASYFIKACJA ROBÓT WEDŁUG SŁOWNIKA CPV 74313130 - 6 Usługi technicznego nadzoru budowlanego W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca pełnić będzie obowiązki i funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz.1118 z późn. zm.), w następujących specjalnościach: 1. Konstrukcyjno-budowlanej, 2. Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 3. Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 4. Drogowej Ponadto w zakresie 5. Zagospodarowania terenów zieleni 6. Prac archeologicznych. Nadzór inwestorski realizowany będzie dla zadania pod nazwą: Budowa budynku warsztatów szkolnych, przebudowy budynku warsztatowego i jego adaptacji na budynek administracyjny, zagospodarowania terenu wraz z budową nowego ogrodzenia Schroniska dla Nieletnich w Dominowie, obejmującego roboty budowlane w zakresie określonym w dokumentacji projektowej, w skład, której wchodzą: Projekt budowlany: Tom I Warsztaty szkolne 1. P.B. Architektura 2. P.B. Konstrukcja z obliczeniami statycznymi 3. P.B. Instalacje sanitarne: wod-kan 4. P.B. Instalacje sanitarne wew.: wentylacja mechaniczna 5. P.B. Instalacje sanitarne wew.: instalacje c.o. 6. P.B. Instalacje elektryczne wewnętrzne 7. Informacja bioz 8. Badania geotechniczne (dokumentacja geotechniczna) Tom II Przebudowa i adaptacja dawnego dworu na budynek administracyjny 1. P.B. Architektura 2. P.B. Konstrukcja z obliczeniami statycznymi 3. P.B. Instalacje sanitarne: wod-kan 4. P.B. Instalacje sanitarne wew.: wentylacja mechaniczna 5. P.B. Instalacje sanitarne wew.: instalacje c.o. 6. P.B. Instalacje elektryczne wewnętrzne 7. P.B. Inwentaryzacja budowlana 8. Informacja bioz 9. Badania geotechniczne (dokumentacja geotechniczna) Tom III Zagospodarowanie terenu z ogrodzeniem 1. Projekt zagospodarowania terenu z ogrodzeniem 2. P.B. Konstrukcja nowego ogrodzenia 3. P.B. Instalacja zewnętrzna centralnego ogrzewania 4. P.B. kanalizacja deszczowa 5. P.B. Kanalizacja sanitarna 6. P.B. Przyłącze wodociągowe 7. P.B. Kablowe linie zasilające oświetlenie zew. i kan. telefoniczna 8. P.B. Projekt drogowy 9. Informacja bioz 10. Badania geotechniczne (dokumentacja geotechniczna) 11. Inwentaryzacja, ocena stanu zachowania, program zabiegów pielęgnacyjnych wybranych 63 drzew rosnących na terenie schroniska Projekt budowlano-wykonawczy Etap I - Budowa warsztatów szkolnych 1. Projekt zagospodarowania terenu z ogrodzeniem 2. P.B.W. Architektura 3. P.B.W. Konstrukcja budynku z obliczeniami statycznymi 4. P.B.W. Konstrukcja nowego ogrodzenia 5. P.B.W. Instalacje sanitarne: wod-kan wewnętrznej 6. P.B.W. Instalacje sanitarne wew. Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja 7. P.B.W. Instalacje sanitarne wew. Instalacje co 8. P.B.W. Instalacje elektryczne wewnętrzne 9. P.B.W. Okablowania strukturalnego 10. P.B.W. Systemu monitoringu 11. P.B.W. Instalacji kontroli dostępu 12. P.B.W. Sygnalizacji p.poż 13. P.B.W. Instalacja zewnętrzna centralnego ogrzewania do warsztatów 14. P.B.W. Kanalizacja deszczowa do warsztatów 15. P.B.W. Kanalizacja sanitarna 16. P.B.W. Przyłącze wodociągowe 17. P.B.W. Kablowe linie zasilające oświetlenie zew. i kan.tel 18. P.B.W. Projekt drogowy 19. P.B.W. Konstrukcja - rozbiórka wiaty stalowej na terenie Schroniska dla Nieletnich w Dominowie Etap II Przebudowa i adaptacja dawnego dworu na budynek administracyjny i zagospodarowanie terenu 1. P.B.W. Architektura 2. P.B.W. Konstrukcja z obliczeniami statycznymi 3. P.B.W. Instalacje sanitarne: wod-kan 4. P.B.W. Instalacje sanitarne wew. Wentylacja i klimatyzacja 5. P.B.W. Instalacje sanitarne wew. Instalacje c.o. 6. P.B.W. Instalacje elektryczne wewnętrzne 7. P.B.W. Okablowania strukturalnego 8. P.B.W. Systemu monitoringu 9. P.B.W. Sygnalizacji włamania i napadu z kontrola dostępu 10. P.B.W. Sygnalizacji p.poż 11. P.B.W. Instalacja zewnętrzna centralnego ogrzewania do ADM 12. P.B.W. Kanalizacja deszczowa do bud. ADM 13. P.B.W. Zieleń 14. Inwentaryzacja budowlana i projekt organizacji rozbiórki. Specyfikacje techniczne 1. Specyfikacja robót budowlanych warsztatów 2. Specyfikacja instalacji sanitarnych warsztatów 3. Specyfikacja instalacji elektrycznych warsztatów 4. Specyfikacja instalacji teletechnicznych warsztatów 5. Specyfikacja robót budowlanych budynek ADM 6. Specyfikacja instalacji sanitarnych budynek ADM 7. Specyfikacja instalacji elektrycznych budynek ADM 8. Specyfikacja instalacji teletechnicznych budynek ADM 9. Specyfikacja instalacji elektrycznych zewnętrznych 10. Specyfikacja instalacji sanitarnych zewnętrznych sieci sanitarne 11. Specyfikacja robót drogowych Przedmiary robót (funkcja pomocnicza) Wykonawca przed złożeniem oferty powinien się zapoznać z ww. dokumentacją dostępną w Sądzie Okręgowym w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 43, pokój 226 w godzinach od 9 do 14 oraz na stronie internetowej Zamawiającego:lublin.so.gov.pl 1) W ramach pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: a) na etapie prowadzenia robót budowlanych: prowadzenie nadzoru nad wykonywaniem robót i ich finansowaniem zgodnie z harmonogramem tych robót; uczestniczenie w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez wszystkie strony procesu inwestycyjnego oraz ich protokołowanie; wydawanie zgody na wykonanie ewentualnych robót dodatkowych po uprzednim uzgodnieniu tej kwestii z Zamawiającym; podejmowanie wszelkich działań umożliwiających prawidłową realizację harmonogramu robót; pełnienie funkcji koordynacyjnych na budowie; stałe konsultowanie i fachowe doradztwo na rzecz Zamawiającego; kontrola dokumentacji wykonawcy robót budowlanych, w tym sprawdzanie obmiarów wykonanych robót (książki obmiarów) w celu określenia zaawansowania robót i protokołów; -kontrola rozliczeń finansowych budowy (ewidencja i bilansowanie dokumentów rozliczeniowych - faktur i rachunków); -szeroko rozumiana współpraca z Zamawiającym i Inwestorem, jednostką projektową i wykonawczą robót budowlanych w zakresie realizowanych robót budowlanych; -podejmowanie wszelkich niezbędnych działań w celu ochrony interesów Inwestora i Zamawiającego; -uczestnictwo w procesie uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu; -sprawowanie nadzoru nad prowadzonymi robotami budowlanymi zgodnie z art. 25, 26 i 27 Prawa budowlanego oraz zasadami działania inspektora nadzoru, to jest w szczególności: - kontrola jakości wykonanych prac budowlanych, zgodności robót z projektem i pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami i normami, przepisami techniczno - budowlanymi oraz przepisami bhp, SANEPID, p.poż.; - sprawdzenie posiadania przez wykonawcę odpowiednich dokumentów (atestów, certyfikatów, świadectw jakości, wyników badań, itp.) dotyczących materiałów i urządzeń stosowanych przez wykonawcę robót budowlanych; - kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy, książek obmiarów i dokonywania w nim wpisów; - sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających; - uczestniczenie w prowadzonych próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowywanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania; - rozstrzyganie wątpliwości o charakterze technicznym powstałych w toku prowadzenia robót, a w razie potrzeby zasięganie opinii autora projektu lub rzeczoznawców; - bieżące prowadzenie rozliczeń finansowych z wykonawcą - opracowanie końcowego rozliczenia robót budowlanych; - bieżące informowanie Inwestora o postępie robót na budowie i ewentualnych trudnościach w ich realizacji; - zorganizowanie i dokonanie przy udziale Inwestora odbioru końcowego robót budowlanych oraz protokolarne przekazanie Inwestorowi zrealizowanego zadania inwestycyjnego; - sporządzenie wniosków o zapłatę kar umownych przez wykonawcę za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy; Przewidywany w umowie z Wykonawcą czas trwania robót budowlanych wynosi 48 miesięcy od podpisania umowy, natomiast czas trwania odbioru robót - 30 dni. 2) Celem prawidłowego wykonania obowiązków, o których mowa w pkt. 1 , Inspektor Nadzoru Inwestorskiego powinien: a. kontrolować roboty budowlane, z częstotliwością niezbędną dla prawidłowego oceniania ich przebiegu i sporządzać dokumentację fotograficzną z postępu procesu budowlanego, b. wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych; c. żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dal?szych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę. Należy przewidzieć udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy pzp. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy PZP, stanowiących nie więcej niż 13,66 procenta wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. Udzielenie zamówień uzupełniających może nastąpić na podstawie odrębnej umowy z Wykonawcą..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
74.31.31.30-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15.06.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
- Zamojska Dyrekcja Inwestycji ZDI Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 22-400 Zamość, kraj/woj. lubelskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 416031,93 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty:
306270,00
Oferta z najniższą ceną:
306270,00
/ Oferta z najwyższą ceną:
483000,00
Waluta:
PLN.
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: | 10346220110 |
---|---|
ID postępowania Zamawiającego: | |
Data publikacji zamówienia: | 2011-05-05 |
Rodzaj zamówienia: | usługi |
Tryb& postępowania [PN]: | Przetarg nieograniczony |
Czas na realizację: | 45 miesięcy |
Wadium: | 9 ZŁ |
Szacowana wartość* | 300 PLN - 450 PLN |
Oferty uzupełniające: | TAK |
Oferty częściowe: | NIE |
Oferty wariantowe: | NIE |
Przewidywana licyctacja: | NIE |
Ilość części: | 1 |
Kryterium ceny: | 100% |
WWW ogłoszenia: | lublin.so.gov.pl |
Informacja dostępna pod: | Sąd Okręgowy w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 43 pokój nr 209 |
Okres związania ofertą: | 30 dni |
Kody CPV
Wyniki
Nazwa części | Wykonawca | Data udzielenia | Wartość |
---|---|---|---|
Nadzór inwestorski zadania pod nazwą: Budowa budynku warsztatów szkolnych, przebudowa budynku warsztatowego i jego adaptacja na budynek administracyjny, zagospodarowanie terenu wraz z budową nowego ogrodzenia Schroniska dla Nieletnich. | Zamojska Dyrekcja Inwestycji ZDI Sp. z o.o. Zamość | 2011-06-15 | 306 270,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2011-06-15 Dotyczy cześci nr: 1 Kody CPV: 743131306 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 306 270,00 zł Minimalna złożona oferta: 306 270,00 zł Ilość złożonych ofert: 3 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 306 270,00 zł Maksymalna złożona oferta: 483 000,00 zł |