pl-wałbrzych: usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
ROZWIŃ
Opis przedmiotu przetargu: celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem funkcjonalnym, estetycznym i eksploatacyjnym koncepcji architektonicznej budynku centrum kultury im. wałbrzyskich górników (funkcja wiodąca – filharmonia) – wraz z zagospodarowaniem terenu, z uwzględnieniem charakteru i rangi miejsca, oraz wskazanie autora zwycięskiego projektu, bądź zespołu autorskiego, który zostanie zaproszony do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na 1 opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, po otrzymaniu niezbędnych pełnomocnictw; 2 opracowaniu projektów wykonawczych; 3 opracowaniu kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych; 4 opracowaniu harmonogramu prac, obejmującego sporządzenie dokumentacji i wykonaniu robót budowlanych; 5 pełnienie nadzoru autorskiego nad realizowaną inwestycją w oparciu o opracowaną dokumentację. ii.1.3)
| TI | Tytuł | PL-Wałbrzych: Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu |
|---|---|---|
| ND | Nr dokumentu | 252872-2012 |
| PD | Data publikacji | 08/08/2012 |
| OJ | Dz.U. S | 151 |
| TW | Miejscowość | WAŁBRZYCH |
| AU | Nazwa instytucji | Gmina Wałbrzych |
| OL | Język oryginału | PL |
| HD | Nagłówek | Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Konkurs na projekt - Procedura otwarta |
| CY | Kraj | PL |
| AA | Rodzaj instytucji | 3 - Władze lokalne |
| DS | Dokument wysłany | 03/08/2012 |
| DD | Termin składania wniosków o dokumentację | 31/08/2012 |
| DT | Termin | 31/08/2012 |
| NC | Zamówienie | 4 - Zamówienie publiczne na usługi |
| PR | Procedura | 1 - Procedura otwarta |
| TD | Dokument | D - Konkurs na projekt |
| RP | Legislacja | 4 - Unia Europejska |
| TY | Rodzaj oferty | 9 - Nie dotyczy |
| AC | Kryteria udzielenia zamówienia | Z - Nie określono |
| PC | Kod CPV | 71400000 - Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu |
| OC | Pierwotny kod CPV | 71400000 - Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu |
| IA | Adres internetowy (URL) | www.um.walbrzych.pl |
| DI | Podstawa prawna | Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE) |
08/08/2012 S151 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Konkurs na projekt - Procedura otwarta
PL-Wałbrzych: Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
2012/S 151-252872
Ogłoszenie o konkursie
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Gmina Wałbrzych
Pl. Magistracki 1
Osoba do kontaktów: Jan Jędrasik
58-300 Wałbrzych
POLSKA
Tel.: +48 746655303
E-mail: j.jedrasik@um.walbrzych.pl
Faks: +48 746655155
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: www.um.walbrzych.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
1.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
1.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających
Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot konkursu/opis projektu
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana konkursowi/ projektowi przez instytucję zamawiającą/ podmiot zamawiający:
Konkurs architektoniczny, jednoetapowy, na projekt koncepcyjny budynku dawnego Górniczego Domu Kultury przy Al. Wyzwolenia w Wałbrzychu, przyszłe Centrum Kultury im. Wałbrzyskich Górników.
II.1.2)Krótki opis:
Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem funkcjonalnym, estetycznym i eksploatacyjnym koncepcji architektonicznej budynku Centrum Kultury im. Wałbrzyskich Górników (funkcja wiodąca – filharmonia) – wraz z zagospodarowaniem terenu, z uwzględnieniem charakteru i rangi miejsca, oraz wskazanie autora zwycięskiego projektu, bądź zespołu autorskiego, który zostanie zaproszony do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na:
1 Opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, po otrzymaniu niezbędnych pełnomocnictw;
2 Opracowaniu projektów wykonawczych;
3 Opracowaniu kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych;
4 Opracowaniu harmonogramu prac, obejmującego sporządzenie dokumentacji i wykonaniu robót budowlanych;
5 Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizowaną inwestycją w oparciu o opracowaną dokumentację.
1 Opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, po otrzymaniu niezbędnych pełnomocnictw;
2 Opracowaniu projektów wykonawczych;
3 Opracowaniu kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych;
4 Opracowaniu harmonogramu prac, obejmującego sporządzenie dokumentacji i wykonaniu robót budowlanych;
5 Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizowaną inwestycją w oparciu o opracowaną dokumentację.
II.1.3)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71400000
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Kryteria kwalifikacji uczestników:
1.1 W celu potwierdzenia spełniania warunków określonych w Regulaminie Konkursu, uczestnicy Konkursu zobowiązani są do złożenia:
1.2 Wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie o treści zgodnej ze wzorem określonym w załączniku do Regulaminu Konkursu,
1.3 Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
Uwaga: Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o którym mowa, musi złożyć każdy z Wykonawców – oddzielnie.
1.4 Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp,
1.5 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w Konkursie.
1.6 Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków - a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej dwóch usług polegających na wykonaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej, złożonej z projektu budowlanego i projektów wykonawczych poszczególnych branż budynku użyteczności publicznej, przez który należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynek biurowy i socjalny z podaniem ich wartości, przedmiotu zamówienia, dat wykonania i odbiorców.
Fakt wykonania usługi musi być potwierdzony referencjami od Zamawiających lub innymi dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
1.7 Wykaz osób zdolnych do wykonania niniejszego zamówienia:
a) projektant branży architektonicznej - posiadający aktualne uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń,
b) projektant branży konstrukcyjno – budowlanej - posiadający aktualne uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń.
1.8 Uczestnik Konkursu może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania pracy konkursowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Uczestnik Konkursu w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie mógł dysponować tymi osobami przy realizacji pracy konkursowej, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji osób zdolnych do wykonania pracy konkursowej na okres niezbędny do jej wykonania.
1.9 Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Uzupełnienie wymaganych dokumentów jest możliwe w trybie art. 26 ust.3 i 4 Ustawy.
1.2 Wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie o treści zgodnej ze wzorem określonym w załączniku do Regulaminu Konkursu,
1.3 Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
Uwaga: Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o którym mowa, musi złożyć każdy z Wykonawców – oddzielnie.
1.4 Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp,
1.5 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w Konkursie.
1.6 Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków - a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej dwóch usług polegających na wykonaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej, złożonej z projektu budowlanego i projektów wykonawczych poszczególnych branż budynku użyteczności publicznej, przez który należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynek biurowy i socjalny z podaniem ich wartości, przedmiotu zamówienia, dat wykonania i odbiorców.
Fakt wykonania usługi musi być potwierdzony referencjami od Zamawiających lub innymi dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
1.7 Wykaz osób zdolnych do wykonania niniejszego zamówienia:
a) projektant branży architektonicznej - posiadający aktualne uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń,
b) projektant branży konstrukcyjno – budowlanej - posiadający aktualne uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń.
1.8 Uczestnik Konkursu może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania pracy konkursowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Uczestnik Konkursu w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie mógł dysponować tymi osobami przy realizacji pracy konkursowej, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji osób zdolnych do wykonania pracy konkursowej na okres niezbędny do jej wykonania.
1.9 Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Uzupełnienie wymaganych dokumentów jest możliwe w trybie art. 26 ust.3 i 4 Ustawy.
III.2)Informacje dotyczące określonego zawodu
Udział jest zastrzeżony dla przedstawicieli danego zawodu: nie
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj konkursu
Otwarty
IV.2)Nazwy uczestników już zakwalifikowanych
IV.3)Kryteria, które będą stosowane do oceny projektów:
I Kryterium: Powiązanie projektowanego budynku Centrum Kultury z istniejącym układem przestrzennym, w tym sposób zagospodarowania terenu - waga 40 %.
II Kryterium: Wartości rozwiązania funkcjonalnego - waga 40 %.
III Kryterium: Wartości estetyczne i przestrzenne projektu - waga 20 %.
II Kryterium: Wartości rozwiązania funkcjonalnego - waga 40 %.
III Kryterium: Wartości estetyczne i przestrzenne projektu - waga 20 %.
IV.4)Informacje administracyjne
IV.4.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający:
BO.271-69/12
IV.4.2)Warunki otrzymania dokumentów zamówienia oraz dokumentów dodatkowych
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 31.8.2012 - 10:00
Dokumenty odpłatne: nie
Dokumenty odpłatne: nie
IV.4.3)Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Data: 31.8.2012 - 10:00
IV.4.4)Data wysłania zaproszeń do udziału w konkursie do zakwalifikowanych kandydatów
Data: 19.9.2012
IV.4.5)Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.5)Nagrody i sąd konkursowy
IV.5.1)Informacje o nagrodzie(nagrodach):
Zostanie przyznana nagroda (nagrody): tak
Ilość i wartość przyznawanych nagród: I nagroda - 30 000,00 PLN i zaproszenie do negocjacji w trybie z wolnej ręki.
II nagroda - 20 000,00 PLN.
III nagroda - 10 000,00 PLN.
Ilość i wartość przyznawanych nagród: I nagroda - 30 000,00 PLN i zaproszenie do negocjacji w trybie z wolnej ręki.
II nagroda - 20 000,00 PLN.
III nagroda - 10 000,00 PLN.
IV.5.2)Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników
Na nr konta podany w karcie identyfikacyjnej uczestnika konkursu, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zatwierdzenia przez zamawiającego wyników rozstrzygniętego Konkursu.
IV.5.3)Zamówienia po konkursie
Każde zamówienie na usługi następujące po konkursie zostanie udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak
IV.5.4)Decyzja sądu konkursowego
Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej /podmiotu zamawiającego: tak
IV.5.5)Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego
1. Robert Szymala
2. Piotr Fokczyński
3. Arkadiusz Konieczny
4. Andrzej Poniewierka
2. Piotr Fokczyński
3. Arkadiusz Konieczny
4. Andrzej Poniewierka
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
VI.2)Informacje dodatkowe:
Regulamin Konkursu z załącznikami można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego pod adresem: www.um.walbrzych.pl/zzp/regulamingdk.zip.
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
3.8.2012
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-08-31
Dane postępowania
| ID postępowania BZP/TED: | 25287220121 |
|---|---|
| ID postępowania Zamawiającego: | |
| Data publikacji zamówienia: | 2012-08-08 |
| Rodzaj zamówienia: | usługi |
| Tryb& postępowania [PN]: | Przetarg nieograniczony |
| Czas na realizację: | - |
| Wadium: | - |
| Oferty uzupełniające: | NIE |
| Oferty częściowe: | TAK |
| Oferty wariantowe: | NIE |
| Przewidywana licyctacja: | NIE |
| Ilość części: | 0 |
| Kryterium ceny: | 100% |
| WWW ogłoszenia: | www.um.walbrzych.pl |
| Informacja dostępna pod: | Gmina Wałbrzych Pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, woj. dolnośląskie Dokumentacja dostępna na wniosek. Termin składania wniosków o dokumentację: 31/08/2012 |
| Okres związania ofertą: | 0 dni |
Kody CPV
| 71400000-2 | Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu |