Rozbudowa i przebudowa budynku sądu rejonowego w Jeleniej Górze, ul Norwida 9. - pl-jelenia góra: roboty budowlane
Opis przedmiotu przetargu: przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania polegającego na rozbudowie i przebudowie budynku sądu w jeleniej górze, przy ul. norwida 9 na terenie działki nr 315 (przed połączeniem działki nr 228 i 229) obręb ewidencyjny 0032 32 jelenia góra, am – 2, w zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, pozwolenia na użytkowanie oraz użytkowanie budynku zgodnie z jego przeznaczeniem wraz z zagospodarowaniem terenu oraz wykonaniem przyłączy. uwaga z niniejszego postępowania zamawiający wyłącza, ujęte w dokumentacji projektowej, wyposażenie budynku oraz urządzenia wyszczególnione w załączniku nr 3 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 1. w ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać 1) rozebranie budynków gospodarczych parterowych; 2) nowy budynek; 3) przebudowę istniejącego budynku sądu; 4) przyłącza wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, energetyczne, sieci cieplnej i telekomunikacyjne; 5) zjazdy z dróg publicznych; 6) wewnętrzny układ komunikacyjny, zieleń; 7) ogrodzenie. 1.2. charakterystyka budynku nowego i przebudowywanego — pow. działki 3.700,00 m², — pow. zabudowy 1.537,70 m², — pow. terenów zielonych 894,40 m², — pow. dróg i parkingów 317,00 m², — pow. chodników 950,90 m², — pow. całkowita obiektów 6.236,00 m², — pow. użytkowa obiektów 5.321,20 m², — kubatura obiektów 22.111,00 m³ w tym charakterystyka nowego budynku — powierzchnia zabudowy 1.190,10 m², — powierzchnia użytkowa 4.478,40 m², — kubatura 18.539,00 m³ charakterystyka przebudowywanego budynku — powierzchnia zabudowy 347,60 m², — powierzchnia użytkowa 842,80 m², — kubatura 3.572,00 m³. 2. szczegółowo przedmiot zamówienia opisuje dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 14, nr 15, nr 16, nr 18 do s.i.w.z.) a także, wykaz elementów wyposażenia i urządzeń występujących w dokumentacji projektowej, które zamawiający wyłączył z niniejszego postępowania, wskazane w załączniku nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. jeżeli ze względów na specyfikę przedmiotu zamówienia w opisie przedmiotu zamówienia wskazane są znaki towarowe, parametry lub pochodzenie, to w każdym przypadku do opisu dodaje się wyrazy, ”lub równoważny” przy czym równoważność oznacza, że przedmiot zamówienia zaoferowany przez wykonawcę posiada cechy techniczne i jakościowe przedmiotu określone przez zamawiającego, a różni się od niego znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. w takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. złożone wyżej wskazane dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez zamawiającego decyzji o akceptacji rozwiązań równoważnych lub odrzuceniu oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29.1.2004 r. prawo zamówień publicznych. 4. zamawiający posiada następujące decyzje dotyczące pozwolenia na budowę decyzja prezydenta miasta jeleniej góry nr 229/2009 z dnia 15.5.2009 r. decyzja prezydenta miasta jeleniej góry nr 229/2009/ ii z dnia 7.7.2009 r. 5. zamawiający wymaga, aby wykonawca przed złożeniem oferty przeprowadził wizję lokalną w miejscu, gdzie będzie realizowana budowa. 7. wykonawca jest zobowiązany najpóźniej w dniu podpisania umowy przedłożyć kosztorys ofertowy. 6. wykonawca jest zobowiązany opracować na podstawie formularza cenowego poszczególnych elementów robót złożonego z ofertą, harmonogram rzeczowo finansowy wykonania robót będących przedmiotem zamówienia i uzgodnić go z zamawiającym, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia podpisania umowy. ii.1.6)

TI | Tytuł | PL-Jelenia Góra: Roboty budowlane |
---|---|---|
ND | Nr dokumentu | 264025-2011 |
PD | Data publikacji | 23/08/2011 |
OJ | Dz.U. S | 160 |
TW | Miejscowość | JELENIA GÓRA |
AU | Nazwa instytucji | Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze |
OL | Język oryginału | PL |
HD | Nagłówek | Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta |
CY | Kraj | PL |
AA | Rodzaj instytucji | 6 - Podmiot prawa publicznego |
DS | Dokument wysłany | 17/08/2011 |
DT | Termin | 27/09/2011 |
NC | Zamówienie | 1 - Roboty budowlane |
PR | Procedura | 1 - Procedura otwarta |
TD | Dokument | 3 - Ogłoszenie o zamówieniu |
RP | Legislacja | 4 - Unia Europejska |
TY | Rodzaj oferty | 1 - Oferta całościowa |
AC | Kryteria udzielenia zamówienia | 1 - Najniższa cena |
PC | Kod CPV | 45000000 - Roboty budowlane 45111200 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45111291 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45213150 - Roboty budowlane w zakresie biurowców 45213200 - Roboty budowlane w zakresie magazynów i przemysłowych obiektów budowlanych 45223000 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45300000 - Roboty instalacyjne w budynkach |
OC | Pierwotny kod CPV | 45000000 - Roboty budowlane 45111200 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45111291 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45213150 - Roboty budowlane w zakresie biurowców 45213200 - Roboty budowlane w zakresie magazynów i przemysłowych obiektów budowlanych 45223000 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45300000 - Roboty instalacyjne w budynkach |
RC | Kod NUTS | PL515 |
IA | Adres internetowy (URL) | www.jelenia-gora.so.gov.pl |
PL-Jelenia Góra: Roboty budowlane
2011/S 160-264025
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Roboty budowlane
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Al. Wojska Polskiego 56
Kontaktowy: Sąd Okręgowy, Al. Wojska Polskiego 56, 58-500 Jelenia Góra, pokój 202
Do wiadomości: Elzbieta Makowska, Filip Walczak, Sylwia Kuczyńska, Róża Linkiewicz
58-500 Jelenia Góra
POLSKA
Tel. +48 756415100
E-mail: info@jelenia-gora.so.gov.pl
Faks +48 756415115
Adresy internetowe
Ogólny adres instytucji zamawiającej www.jelenia-gora.so.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
Porządek i bezpieczeństwo publiczne
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych Jelenia Góra, posesja przy ul. Norwida 9.
Kod NUTS PL515
UWAGA: z niniejszego postępowania zamawiający wyłącza, ujęte w dokumentacji projektowej, wyposażenie budynku oraz urządzenia wyszczególnione w załączniku nr 3 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
1. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać:
1) rozebranie budynków gospodarczych - parterowych;
2) nowy budynek;
3) przebudowę istniejącego budynku sądu;
4) przyłącza: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, energetyczne, sieci cieplnej i telekomunikacyjne;
5) zjazdy z dróg publicznych;
6) wewnętrzny układ komunikacyjny, zieleń;
7) ogrodzenie.
1.2. Charakterystyka budynku nowego i przebudowywanego:
— pow. działki 3.700,00 m²,
— pow. zabudowy 1.537,70 m²,
— pow. terenów zielonych 894,40 m²,
— pow. dróg i parkingów 317,00 m²,
— pow. chodników 950,90 m²,
— pow. całkowita obiektów 6.236,00 m²,
— pow. użytkowa obiektów 5.321,20 m²,
— kubatura obiektów 22.111,00 m³ w tym: charakterystyka nowego budynku:
— powierzchnia zabudowy 1.190,10 m²,
— powierzchnia użytkowa 4.478,40 m²,
— kubatura 18.539,00 m³ charakterystyka przebudowywanego budynku:
— powierzchnia zabudowy 347,60 m²,
— powierzchnia użytkowa 842,80 m²,
— kubatura 3.572,00 m³.
2. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisuje dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 14, nr 15, nr 16, nr 18 do s.i.w.z.) a także, wykaz elementów wyposażenia i urządzeń występujących w dokumentacji projektowej, które zamawiający wyłączył z niniejszego postępowania, wskazane w załączniku nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Jeżeli ze względów na specyfikę przedmiotu zamówienia w opisie przedmiotu zamówienia wskazane są znaki towarowe, parametry lub pochodzenie, to w każdym przypadku do opisu dodaje się wyrazy, ”lub równoważny” przy czym równoważność oznacza, że przedmiot zamówienia zaoferowany przez Wykonawcę posiada cechy techniczne i jakościowe przedmiotu określone przez Zamawiającego, a różni się od niego znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. Złożone wyżej wskazane dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji rozwiązań równoważnych lub odrzuceniu oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych.
4. Zamawiający posiada następujące decyzje dotyczące pozwolenia na budowę:
Decyzja Prezydenta miasta Jeleniej Góry Nr 229/2009 z dnia 15.5.2009 r.
Decyzja Prezydenta miasta Jeleniej Góry Nr 229/2009/ II z dnia 7.7.2009 r.
5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed złożeniem oferty przeprowadził wizję lokalną w miejscu, gdzie będzie realizowana budowa.
7. Wykonawca jest zobowiązany najpóźniej w dniu podpisania umowy przedłożyć kosztorys ofertowy.
6. Wykonawca jest zobowiązany opracować na podstawie formularza cenowego poszczególnych elementów robót złożonego z ofertą, harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania robót będących przedmiotem zamówienia i uzgodnić go z zamawiającym, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia podpisania umowy.
45000000, 45111200, 45111291, 45213150, 45213200, 45223000, 45300000
Bez VAT 6 092 368,36 EUR
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
Zamawiajacy w oparciu o art. 147 ustawy Prawo zamówień publicznych będzie żądał od wybranego wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej, podanej w ofercie.
2. Faktury częściowe wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiającego danego elementu (etapu) robót, a regulowane będą w ciągu 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury i protokołu odbioru wykonanego elementu robót.
3. Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
4. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową, wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. Faktura końcowa będzie płatna w ciągu 21 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. Wartość faktury końcowej nie może być niższa niż 5 % wartości zamówienia.
5. W przypadku wystąpienia zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia lub zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, wartość faktury końcowej zostanie pomniejszona o wysokość kar umownych.
6. Faktury za prace stanowiące przedmiot umowy będą płatne przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę na fakturze.
1.) Wykonawcy ustalają pełnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
2) Przepisy ustawy dotyczace Wykonawcy stosuje sie odpowiednio do tychże wykonawców
3) Jeżeli oferta wykonawców zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożenia mu umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
1) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;
W stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy składają:
a) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, - tym przypadku, oświadczenie podpisane przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub oświadczenie podpisane przez odpowiednio umocowanego pełnomocnika osoby fizycznej (wraz z załączonym pełnomocnictwem lub innym dokumentem, z którego wynika jego umocowanie),
b) wszyscy wspólnicy spółki cywilnej (osoby fizyczne) tj. każdy ze wspólników spółki cywilnej składa odpowiednio jako:
— oddzielne (osobne) oświadczenie – w tym przypadku, każde (osobne) oświadczenie podpisane przez wspólnika spółki cywilnej lub oświadczenie podpisane przez odpowiednio umocowanego pełnomocnika wspólników spółki cywilnej (wraz z załączonym pełnomocnictwem lub innym dokumentem, z którego wynika jego umocowanie),
— lub łączne oświadczenie podpisane – przez wszystkich wspólników spółki cywilnej,
— lub – przez odpowiednio umocowanego pełnomocnika wspólników spółki cywilnej (wraz z załączonym pełnomocnictwem lub innym dokumentem, z którego wynika jego umocowanie).
2) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
3)aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
a) wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 5. 000.000,00 zł (słownie: pięć milionów 00/100 złotych);
b) wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wysokość sumy gwarancyjnej nie może być mniejsza niż 10 000 000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów 00/100 złotych).
Dla potwierdzenia spełniania warunków Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:
1) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości nie mniejszej niż 5 000 000,00 PLN (słownie: pięć milionów 00/100 zł.).,
2) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wysokość sumy gwarancyjnej nie może być mniejsza niż 10.000.000,00 zł. (słownie: dziesięć milionów 00/100 PLN).
Zamawiający uzna że wykonawca spełnia warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym jeżeli z treści dokumentów będzie wynikać, że wykonawca dysponuje następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
a)Osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy;
b) osobami, które będą pełnić funkcję kierowników robót, posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach:
— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub robót,
— instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych bez ograniczeń oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub robót,
— instalacji teletechnicznych bez ograniczeń oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub robót,
— robót drogowych oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub robót.
c) osobą posiadającą kwalifikacje do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi kategorii VII, tj. w zakresie ustalania warunków geologiczno-inżynierskich dla potrzeb zagospodarowania przestrzennego i posadawiania obiektów budowlanych, z wyłączeniem posadawiania obiektów budowlanych zakładów górniczych oraz budownictwa wodnego,
d) osobą posiadającą kwalifikacje niezbędne do certyfikowania sieci strukturalnej, zgodnie z normami międzynarodowymi oraz procedurami instalacyjnymi producenta okablowania.
Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.
e) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wielkość średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy wynosiła co najmniej 100 osób, a liczebność personelu kierowniczego wynosiła co najmniej 10 osób. oraz wykonawca przedłoży dokumenty z treści których będzie wynikać, że wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył: dwie roboty budowlane, z których każda polegała na budowie budynku niemieszkalnego, zaklasyfikowanego zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych (Dz. U. z 1999 r. Nr 112 poz. 1316 ze zmianami) do budynków biurowych (klasa 1220). Zamawiający wymaga aby wartość każdej ze zrealizowanych robót była nie mniejsza niż 20 000 000,00 PLN brutto (słownie: dwadzieścia milionów 00/100 PLN brutto) kubatura każdego z budynków nie mniejsza niż 18 000 m³, a powierzchnia netto każdego z budynków nie mniejsza niż 5 000 m².
SEKCJA IV: PROCEDURA
podać cenę 2 500,00 PLN
Warunki i sposób płatności: Cena dotyczy wersji papierowej. Płatne przelewem na konto Zamawiającego.
Miejsce
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze, Al. Wojska Polskiego 56, pokój 326.
SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postepu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel. +48 224587780
Internet: http://uzp.gov.pl
Faks +48 224587700
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel. +48 224587780
Internet: http://uzp.gov.pl
Faks +48 224587700
TI | Tytuł | PL-Jelenia Góra: Roboty budowlane |
---|---|---|
ND | Nr dokumentu | 276602-2011 |
PD | Data publikacji | 02/09/2011 |
OJ | Dz.U. S | 168 |
TW | Miejscowość | JELENIA GÓRA |
AU | Nazwa instytucji | Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze |
OL | Język oryginału | PL |
HD | Nagłówek | Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta |
CY | Kraj | PL |
AA | Rodzaj instytucji | 6 - Podmiot prawa publicznego |
DS | Dokument wysłany | 31/08/2011 |
DT | Termin | 27/09/2011 |
NC | Zamówienie | 1 - Roboty budowlane |
PR | Procedura | 1 - Procedura otwarta |
TD | Dokument | 2 - Dodatkowe informacje |
RP | Legislacja | 4 - Unia Europejska |
TY | Rodzaj oferty | 1 - Oferta całościowa |
AC | Kryteria udzielenia zamówienia | 1 - Najniższa cena |
PC | Kod CPV | 45000000 - Roboty budowlane 45111200 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45111291 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45213150 - Roboty budowlane w zakresie biurowców 45213200 - Roboty budowlane w zakresie magazynów i przemysłowych obiektów budowlanych 45223000 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45300000 - Roboty instalacyjne w budynkach |
OC | Pierwotny kod CPV | 45000000 - Roboty budowlane 45111200 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45111291 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45213150 - Roboty budowlane w zakresie biurowców 45213200 - Roboty budowlane w zakresie magazynów i przemysłowych obiektów budowlanych 45223000 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45300000 - Roboty instalacyjne w budynkach |
RC | Kod NUTS | PL515 |
PL-Jelenia Góra: Roboty budowlane
2011/S 168-276602
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze, Al. Wojska Polskiego 56, Sąd Okręgowy, Al. Wojska Polskiego 56, 58-500 Jelenia Góra, pokój 202, attn: Elzbieta Makowska, Filip Walczak, Sylwia Kuczyńska, Róża Linkiewicz, POLSKA-58-500Jelenia Góra. Tel. +48 756415100. E-mail: info@jelenia-gora.so.gov.pl. Fax +48 756415115.
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 23.8.2011, 2011/S 160-264025)
CPV:45000000, 45111200, 45111291, 45213150, 45213200, 45223000, 45300000
Roboty budowlane.
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne.
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu.
Zamiast:
III.2.3) Zdolność techniczna:
Wykonawca przedłoży dokumenty z treści których będzie wynikać, że wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył: dwie roboty budowlane, z których każda polegała na budowie budynku niemieszkalnego, zaklasyfikowanego zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych (Dz. U. z 1999 r. nr 112 poz. 1316 ze zmianami) do budynków biurowych (klasa 1220). Zamawiający wymaga aby wartość każdej ze zrealizowanych robót była nie mniejsza niż 20 000 000,00 PLN brutto (słownie: dwadzieścia milionów 00/100 PLN brutto) kubatura każdego z budynków nie mniejsza niż 18 000 m³, a powierzchnia netto każdego z budynków nie mniejsza niż 5 000 m².
Powinno być:III.2.3) Zdolność techniczna:
Wykonawca przedłoży dokumenty z treści których będzie wynikać, że wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył: dwie roboty budowlane, z których każda polegała na budowie budynku niemieszkalnego, zaklasyfikowanego zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych (Dz. U. z 1999 r. nr 112 poz. 1316 ze zmianami) do budynków biurowych (klasa 1220), budynków transportu i łączności (klasa 1241), ogólnodostępnych obiektów kulturalnych, budynków o charakterze edukacyjnym, budynków szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynków kultury fizycznej (klasa 1262, 1263, 1264), do pozostałych budynków niemieszkalnych (klasa 1274 – z wyłączeniem obiektów miejskich użyteczności publicznej, takich jak wiaty autobusowe, toalety publiczne, łaźnie i.t.p.). Zamawiający wymaga aby wartość każdej ze zrealizowanych robót była nie mniejsza niż 20 000 000,00 PLN brutto (słownie: dwadzieścia milionów 00/100 PLN brutto) kubatura każdego z budynków nie mniejsza niż 18 000 m³, a powierzchnia netto każdego z budynków nie mniejsza niż 5 000 m².
Inne dodatkowe informacje
Zmiany zostały wprowadzone do odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
Zmiany dotyczą Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Więcej informacji na www.jelenia-gora.so.gov.pl w sekcji Zamówienia publiczne - ogłoszenia.
TI | Tytuł | PL-Jelenia Góra: Roboty budowlane |
---|---|---|
ND | Nr dokumentu | 286347-2011 |
PD | Data publikacji | 13/09/2011 |
OJ | Dz.U. S | 175 |
TW | Miejscowość | JELENIA GÓRA |
AU | Nazwa instytucji | Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze |
OL | Język oryginału | PL |
HD | Nagłówek | Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta |
CY | Kraj | PL |
AA | Rodzaj instytucji | 6 - Podmiot prawa publicznego |
DS | Dokument wysłany | 09/09/2011 |
DT | Termin | 03/10/2011 |
NC | Zamówienie | 1 - Roboty budowlane |
PR | Procedura | 1 - Procedura otwarta |
TD | Dokument | 2 - Dodatkowe informacje |
RP | Legislacja | 4 - Unia Europejska |
TY | Rodzaj oferty | 1 - Oferta całościowa |
AC | Kryteria udzielenia zamówienia | 1 - Najniższa cena |
PC | Kod CPV | 45000000 - Roboty budowlane 45111200 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45111291 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45213150 - Roboty budowlane w zakresie biurowców 45213200 - Roboty budowlane w zakresie magazynów i przemysłowych obiektów budowlanych 45223000 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45300000 - Roboty instalacyjne w budynkach |
OC | Pierwotny kod CPV | 45000000 - Roboty budowlane 45111200 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45111291 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45213150 - Roboty budowlane w zakresie biurowców 45213200 - Roboty budowlane w zakresie magazynów i przemysłowych obiektów budowlanych 45223000 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45300000 - Roboty instalacyjne w budynkach |
RC | Kod NUTS | PL515 |
PL-Jelenia Góra: Roboty budowlane
2011/S 175-286347
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze, Al. Wojska Polskiego 56, Sąd Okręgowy, Al. Wojska Polskiego 56, 58-500 Jelenia Góra, pokój 202, attn: Elzbieta Makowska, Filip Walczak, Sylwia Kuczyńska, Róża Linkiewicz, POLSKA-58-500Jelenia Góra. Tel. +48 756415100. E-mail: info@jelenia-gora.so.gov.pl. Fax +48 756415115.
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 23.8.2011, 2011/S 160-264025)
CPV:45000000, 45111200, 45111291, 45213150, 45213200, 45223000, 45300000
Roboty budowlane.
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne.
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu.
Zamiast:
III.2.3 Zdolność techniczna:
— instalacji teletechnicznych bez ograniczeń oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub robót.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 27.9.2011 (13:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 27.9.2011 (13:30)
Powinno być:III.2.3 Zdolność techniczna:
— instalacji telekomunikacyjnych bez ograniczeń oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub robót.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 3.10.2011 (13:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 3.10.2011 (13:30)
Inne dodatkowe informacje
Zmiany zostały wprowadzone do odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
Zmiany w SIWZ dostępne na stronie Zamawiającego pod adresem www.jelenia-gora.so.gov.pl w sekcji Zamówienia publiczne - ogłoszenia.
TI | Tytuł | PL-Jelenia Góra: Roboty budowlane |
---|---|---|
ND | Nr dokumentu | 300169-2011 |
PD | Data publikacji | 24/09/2011 |
OJ | Dz.U. S | 184 |
TW | Miejscowość | JELENIA GÓRA |
AU | Nazwa instytucji | Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze |
OL | Język oryginału | PL |
HD | Nagłówek | Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta |
CY | Kraj | PL |
AA | Rodzaj instytucji | 6 - Podmiot prawa publicznego |
DS | Dokument wysłany | 19/09/2011 |
DT | Termin | 12/10/2011 |
NC | Zamówienie | 1 - Roboty budowlane |
PR | Procedura | 1 - Procedura otwarta |
TD | Dokument | 2 - Dodatkowe informacje |
RP | Legislacja | 4 - Unia Europejska |
TY | Rodzaj oferty | 1 - Oferta całościowa |
AC | Kryteria udzielenia zamówienia | 1 - Najniższa cena |
PC | Kod CPV | 45000000 - Roboty budowlane 45111200 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45111291 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45213150 - Roboty budowlane w zakresie biurowców 45213200 - Roboty budowlane w zakresie magazynów i przemysłowych obiektów budowlanych 45223000 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45300000 - Roboty instalacyjne w budynkach |
OC | Pierwotny kod CPV | 45000000 - Roboty budowlane 45111200 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45111291 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45213150 - Roboty budowlane w zakresie biurowców 45213200 - Roboty budowlane w zakresie magazynów i przemysłowych obiektów budowlanych 45223000 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45300000 - Roboty instalacyjne w budynkach |
RC | Kod NUTS | PL515 |
PL-Jelenia Góra: Roboty budowlane
2011/S 184-300169
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze , Al. Wojska Polskiego 56, Sąd Okręgowy, Al. Wojska Polskiego 56, 58-500 Jelenia Góra, pokój 202, attn: Elzbieta Makowska, Filip Walczak, Sylwia Kuczyńska, Róża Linkiewicz, POLSKA-58-500Jelenia Góra. Tel. +48 756415100. E-mail: info@jelenia-gora.so.gov.pl. Fax +48 756415115.
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 23.8.2011, 2011/S 160-264025)
CPV:45000000, 45111200, 45111291, 45213150, 45213200, 45223000, 45300000
Roboty budowlane.
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne.
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu.
Zamiast:
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać sie Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia publicznego. W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;
W stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy składają:
a) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, - tym przypadku, oświadczenie podpisane przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub oświadczenie podpisane przez odpowiednio umocowanego pełnomocnika osoby fizycznej (wraz z załączonym pełnomocnictwem lub innym dokumentem, z którego wynika jego umocowanie),
b) wszyscy wspólnicy spółki cywilnej (osoby fizyczne) tj. każdy ze wspólników spółki cywilnej składa odpowiednio jako:
— oddzielne (osobne) oświadczenie – w tym przypadku, każde (osobne) oświadczenie podpisane przez wspólnika spółki cywilnej lub oświadczenie podpisane przez odpowiednio umocowanego pełnomocnika wspólników spółki cywilnej (wraz z załączonym pełnomocnictwem lub innym dokumentem, z którego wynika jego umocowanie),
— lub łączne oświadczenie podpisane – przez wszystkich wspólników spółki cywilnej,
— lub – przez odpowiednio umocowanego pełnomocnika wspólników spółki cywilnej (wraz z załączonym pełnomocnictwem lub innym dokumentem, z którego wynika jego umocowanie);
2) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
3) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.2.3) Zdolność techniczna:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający uzna że wykonawca spełnia warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym jeżeli z treści dokumentów będzie wynikać, że wykonawca dysponuje następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
a) osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy;
b) osobami, które będą pełnić funkcję kierowników robót, posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach:
— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub robót,
— instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych bez ograniczeń oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub robót,
— instalacji telekomunikacyjnych bez ograniczeń oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub robót,
— robót drogowych oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub robót;
c) osobą posiadającą kwalifikacje do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi kategorii VII, tj. w zakresie ustalania warunków geologicznoinżynierskich dla potrzeb zagospodarowania przestrzennego i posadawiania obiektów budowlanych, z wyłączeniem posadawiania obiektów budowlanych zakładów górniczych oraz budownictwa wodnego;
d) osobą posiadającą kwalifikacje niezbędne do certyfikowania sieci strukturalnej, zgodnie z normami międzynarodowymi oraz procedurami instalacyjnymi producenta okablowania. Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji;
e) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wielkość średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy wynosiła co najmniej 100 osób, a liczebność personelu kierowniczego wynosiła co najmniej 10 osób. oraz Wykonawca przedłoży dokumenty z treści których będzie wynikać, że wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył: dwie roboty budowlane, z których każda polegała na budowie budynku niemieszkalnego, zaklasyfikowanego zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych (Dz. U. z 1999 r. nr 112 poz. 1316 ze zmianami) do budynków biurowych (klasa 1220), budynków transportu i łączności (klasa 1241), ogólnodostępnych obiektów kulturalnych, budynków o charakterze edukacyjnym, budynków szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynków kultury fizycznej (klasa 1262, 1263, 1264), do pozostałych budynków niemieszkalnych (klasa 1274 – z wyłączeniem obiektów miejskich użyteczności publicznej, takich jak wiaty autobusowe, toalety publiczne, łaźnie i.t.p.). Zamawiający wymaga aby wartość każdej ze zrealizowanych robót była nie mniejsza niż 20 000 000,00 PLN brutto (słownie: dwadzieścia milionów 00/100 PLN brutto) kubatura każdego z budynków nie mniejsza niż 18 000 m³, a powierzchnia netto każdego z budynków nie mniejsza niż 5 000 m².
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 3.10.2011 - 13:00
IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Okres w miesiącach: 60 (od ustalonej daty składania ofert).
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 3.10.2011 - 13:30
Powinno być:III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać sie Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia publicznego. W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik numer 6 do SIWZ;
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
W stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy składają:
a) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, - tym przypadku, oświadczenie podpisane przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub oświadczenie podpisane przez odpowiednio umocowanego pełnomocnika osoby fizycznej (wraz z załączonym pełnomocnictwem lub innym dokumentem, z którego wynika jego umocowanie),
b) wszyscy wspólnicy spółki cywilnej (osoby fizyczne) tj. każdy ze wspólników spółki cywilnej składa odpowiednio jako:
— oddzielne (osobne) oświadczenie – w tym przypadku, każde (osobne) oświadczenie podpisane przez wspólnika spółki cywilnej lub oświadczenie podpisane przez odpowiednio umocowanego pełnomocnika wspólników spółki cywilnej (wraz z załączonym pełnomocnictwem lub innym dokumentem, z którego wynika jego umocowanie),
— lub łączne oświadczenie podpisane – przez wszystkich wspólników spółki cywilnej,
— lub – przez odpowiednio umocowanego pełnomocnika wspólników spółki cywilnej (wraz z załączonym pełnomocnictwem lub innym dokumentem, z którego wynika jego umocowanie);
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdziale VI punkt 2.
III.2.3) Zdolność techniczna:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający uzna że wykonawca spełnia warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym jeżeli z treści dokumentów będzie wynikać, że wykonawca dysponuje następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
a) osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy;
b) osobami, które będą pełnić funkcję kierowników robót, posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach:
— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub robót,
— instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych bez ograniczeń oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub robót,
— instalacji telekomunikacyjnych bez ograniczeń oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub robót,
— robót drogowych oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub robót;
c) osobą posiadającą kwalifikacje do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi kategorii VII, tj. w zakresie ustalania warunków geologicznoinżynierskich dla potrzeb zagospodarowania przestrzennego i posadawiania obiektów budowlanych, z wyłączeniem posadawiania obiektów budowlanych zakładów górniczych oraz budownictwa wodnego;
d) osobą posiadającą kwalifikacje niezbędne do certyfikowania sieci strukturalnej, zgodnie z normami międzynarodowymi oraz procedurami instalacyjnymi producenta okablowania. Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.
Zamawiający w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom Państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z p. zm.) oraz ustawy o zasadach kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE (Dz. U. z 2008 nr 63 poz. 394 z p. zm.);
e) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wielkość średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy wynosiła co najmniej 100 osób, a liczebność personelu kierowniczego wynosiła co najmniej 10 osób. oraz Wykonawca przedłoży dokumenty z treści których będzie wynikać, że wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył: dwie roboty budowlane, z których każda polegała na budowie budynku niemieszkalnego, zaklasyfikowanego zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych (Dz. U. z 1999 r. nr 112 poz. 1316 ze zmianami) do budynków biurowych (klasa 1220), budynków transportu i łączności (klasa 1241), ogólnodostępnych obiektów kulturalnych, budynków o charakterze edukacyjnym, budynków szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynków kultury fizycznej (klasa 1262, 1263, 1264), do pozostałych budynków niemieszkalnych (klasa 1274 – z wyłączeniem obiektów miejskich użyteczności publicznej, takich jak wiaty autobusowe, toalety publiczne, łaźnie i.t.p.). Zamawiający wymaga aby wartość każdej ze zrealizowanych robót była nie mniejsza niż 20 000 000,00 PLN brutto (słownie: dwadzieścia milionów 00/100 PLN brutto) kubatura każdego z budynków nie mniejsza niż 18 000 m³, a powierzchnia netto każdego z budynków nie mniejsza niż 5 000 m².
W wypadku wykazania przez Wykonawcę wartości zrealizowanych robót w walucie innej niż w złotych polskich Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanych robót – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w tabeli kursów A średnich walut obcych NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich w dniu 23.8.2011 r.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 12.10.2011 - 13:00
IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Okres w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert).
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 12.10.2011 - 13:30
Inne dodatkowe informacje
Zmiany zostały wprowadzone do odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
Zmiany w SIWZ dostępne na stronie Zamawiającego pod adresem www.jelenia-gora.so.gov.pl w sekcji Zamówienia publiczne - ogłoszenia.
TI | Tytuł | PL-Jelenia Góra: Roboty budowlane |
---|---|---|
ND | Nr dokumentu | 34762-2012 |
PD | Data publikacji | 02/02/2012 |
OJ | Dz.U. S | 22 |
TW | Miejscowość | JELENIA GÓRA |
AU | Nazwa instytucji | Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze |
OL | Język oryginału | PL |
HD | Nagłówek | - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta |
CY | Kraj | PL |
AA | Rodzaj instytucji | 6 - Podmiot prawa publicznego |
HA | EU Institution | - |
DS | Dokument wysłany | 01/02/2012 |
NC | Zamówienie | 1 - Roboty budowlane |
PR | Procedura | 1 - Procedura otwarta |
TD | Dokument | 7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia |
RP | Legislacja | 4 - Unia Europejska |
TY | Rodzaj oferty | 9 - Nie dotyczy |
AC | Kryteria udzielenia zamówienia | 1 - Najniższa cena |
PC | Kod CPV | 45000000 - Roboty budowlane 45111200 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45111291 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45213150 - Roboty budowlane w zakresie biurowców 45213200 - Roboty budowlane w zakresie magazynów i przemysłowych obiektów budowlanych 45223000 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45300000 - Roboty instalacyjne w budynkach |
OC | Pierwotny kod CPV | 45000000 - Roboty budowlane 45111200 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45111291 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45213150 - Roboty budowlane w zakresie biurowców 45213200 - Roboty budowlane w zakresie magazynów i przemysłowych obiektów budowlanych 45223000 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45300000 - Roboty instalacyjne w budynkach |
RC | Kod NUTS | PL515 |
IA | Adres internetowy (URL) | www.jelenia-gora.so.gov.pl |
DI | Podstawa prawna | Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE) |
PL-Jelenia Góra: Roboty budowlane
2012/S 22-034762
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Roboty budowlane
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Al. Wojska Polskiego 56
58-500 Jelenia Góra
Polska
Tel.: +48 756415100
E-mail: info@jelenia-gora.so.gov.pl
Faks: +48 756415115
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.jelenia-gora.so.gov.pl
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
Wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Jelenia Góra, posesja przy ul. Norwida 9.
Kod NUTS PL515
Uwaga: z niniejszego postępowania zamawiający wyłącza, ujęte w dokumentacji projektowej, wyposażenie budynku oraz urządzenia wyszczególnione w załączniku nr 3 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
1. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać:
1) rozebranie budynków gospodarczych - parterowych;
2) nowy budynek;
3) przebudowę istniejącego budynku sądu;
4) przyłącza: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, energetyczne, sieci cieplnej i telekomunikacyjne;
5) zjazdy z dróg publicznych;
6) wewnętrzny układ komunikacyjny, zieleń;
7) ogrodzenie.
1.2. Charakterystyka budynku nowego i przebudowywanego:
— pow. działki 3 700,00 m²,
— pow. zabudowy 1 537,70 m²,
— pow. terenów zielonych 894,40 m²,
— pow. dróg i parkingów 317,00 m²,
— pow. chodników 950,90 m²,
— pow. całkowita obiektów 6 236,00 m²,
— pow. użytkowa obiektów 5 321,20 m²,
— kubatura obiektów 22 111,00 m³ w tym: charakterystyka nowego budynku:
— powierzchnia zabudowy 1 190,10 m²,
— powierzchnia użytkowa 4 478,40 m²,
— kubatura 18 539,00 m³ charakterystyka przebudowywanego budynku:
— powierzchnia zabudowy 347,60 m²,
— powierzchnia użytkowa 842,80 m²,
— kubatura 3 572,00 m³.
2. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisuje dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 14, nr 15, nr 16, nr 18 do s.i.w.z.) a także, wykaz elementów wyposażenia i urządzeń występujących w dokumentacji projektowej, które zamawiający wyłączył z niniejszego postępowania, wskazane w załączniku nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Jeżeli ze względów na specyfikę przedmiotu zamówienia w opisie przedmiotu zamówienia wskazane są znaki towarowe, parametry lub pochodzenie, to w każdym przypadku do opisu dodaje się wyrazy, ”lub równoważny” przy czym równoważność oznacza, że przedmiot zamówienia zaoferowany przez Wykonawcę posiada cechy techniczne i jakościowe przedmiotu określone przez Zamawiającego, a różni się od niego znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. Złożone wyżej wskazane dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji rozwiązań równoważnych lub odrzuceniu oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych.
4. Zamawiający posiada następujące decyzje dotyczące pozwolenia na budowę:
Decyzja Prezydenta miasta Jeleniej Góry Nr 229/2009 z dnia 15.5.2009 r.
Decyzja Prezydenta miasta Jeleniej Góry Nr 229/2009/ II z dnia 7.7.2009 r.
5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed złożeniem oferty przeprowadził wizję lokalną w miejscu, gdzie będzie realizowana budowa.
7. Wykonawca jest zobowiązany najpóźniej w dniu podpisania umowy przedłożyć kosztorys ofertowy.
6. Wykonawca jest zobowiązany opracować na podstawie formularza cenowego poszczególnych elementów robót złożonego z ofertą, harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania robót będących przedmiotem zamówienia i uzgodnić go z zamawiającym, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia podpisania umowy.
45000000, 45111200, 45111291, 45213150, 45213200, 45223000, 45300000
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
Sekcja IV: Procedura
Ogłoszenie o zamówieniu
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2011/S 160-264025 z dnia 23.8.2011
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 264025-2011 Nazwa: Rozbudowa i przebudowa budynku sądu rejonowego w Jeleniej Górze, ul Norwida 9.Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0
PRE-Fabrykat Sp. z o.o.
{Dane ukryte}
58-540 Miłków
Polska
Wartość: 23 388 602,13 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 19 621 455,69 EUR
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Wartość bez VAT 7 186 991,87 EUR
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: | 26402520111 |
---|---|
ID postępowania Zamawiającego: | |
Data publikacji zamówienia: | 2011-08-23 |
Rodzaj zamówienia: | roboty budowlane |
Tryb& postępowania [PN]: | Przetarg nieograniczony |
Czas na realizację: | 48 miesięcy |
Wadium: | 465000 ZŁ |
Szacowana wartość* | 15 500 000 PLN - 23 250 000 PLN |
Oferty uzupełniające: | NIE |
Oferty częściowe: | NIE |
Oferty wariantowe: | NIE |
Przewidywana licyctacja: | NIE |
Ilość części: | 0 |
Kryterium ceny: | 100% |
WWW ogłoszenia: | www.jelenia-gora.so.gov.pl |
Informacja dostępna pod: | Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze ul. Bankowa 18, 58-500 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie |
Okres związania ofertą: | 1800 dni |
Kody CPV
45000000-7 | Roboty budowlane | |
45111200-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne |
Wyniki
Nazwa części | Wykonawca | Data udzielenia | Wartość |
---|---|---|---|
Rozbudowa i przebudowa budynku sądu rejonowego w Jeleniej Górze, ul Norwida 9. | PRE-Fabrykat Sp. z o.o. Miłków | 2011-10-28 | 75 326 765,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2011-10-28 Dotyczy cześci nr: 0 Kody CPV: 45000000 45111200 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 75 326 765,00 zł Minimalna złożona oferta: 75 326 765,00 zł Ilość złożonych ofert: 4 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 75 326 765,00 zł Maksymalna złożona oferta: 75 326 765,00 zł |