Montaż zintegrowanego systemu BMS w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach ul. Prosta 10 - w systemie zaprojektuj i wybuduj
Opis przedmiotu przetargu: Zaprojektowanie i budowa systemu BMS w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach mająca na celu zrealizowanie systemu zarządzania, kontroli, opomiarowania i sterowania instalacjami: - Systemem wentylacji - Systemem klimatyzacji - Kotłownią gazową - Wizualizacją sygnalizacji alarmu pożaru SAP - centrala P.POŻ. ESSER 8000C/M wraz urządzeniami pomiarowymi i wykonawczymi - Monitoringiem układu SZR - samoczynnego załączania rezerwy i kontrolą stanów zasilania poszczególnych stron - Monitoringiem parametrów i wartości sieci elektrycznej Realizacja przedmiotu zamówienia będzie realizowana w oparciu (PFU) o program funkcjonalno-użytkowy, w którym jest opis wymagań mających na celu zaprojektowanie oraz wykonanie systemu BMS w zakresie kontroli, opomiarowania i sterowania instalacjami wraz z ustaleniem planowanych kosztów poprzez sporządzenie: dokumentacji projektowej obejmującej projekty wykonawcze i powykonawcze; specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych harmonogramu rzeczowo-finansowego na realizację robót budowlanych wykonanie robót budowlanych i dostaw na podstawie w/w opracowań Dane techniczne obiektu - powierzchnia zabudowy - 1 526,32 m2 - powierzchnia użytkowa - 4 156,78 m2 - powierzchnia całkowita - 5 297,91 m2 - kubatura: - 19 245,00m3
Kielce: Montaż zintegrowanego systemu BMS w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach ul. Prosta 10 - w systemie zaprojektuj i wybuduj
Numer ogłoszenia: 267684 - 2012; data zamieszczenia: 24.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach , ul. Prosta 10, 25-366 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3405440, 3405441, 3405371, faks 041 3405361.
Adres strony internetowej zamawiającego:
www.kielce.wsa.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Montaż zintegrowanego systemu BMS w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach ul. Prosta 10 - w systemie zaprojektuj i wybuduj.
II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Zaprojektowanie i budowa systemu BMS w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach mająca na celu zrealizowanie systemu zarządzania, kontroli, opomiarowania i sterowania instalacjami: - Systemem wentylacji - Systemem klimatyzacji - Kotłownią gazową - Wizualizacją sygnalizacji alarmu pożaru SAP - centrala P.POŻ. ESSER 8000C/M wraz urządzeniami pomiarowymi i wykonawczymi - Monitoringiem układu SZR - samoczynnego załączania rezerwy i kontrolą stanów zasilania poszczególnych stron - Monitoringiem parametrów i wartości sieci elektrycznej Realizacja przedmiotu zamówienia będzie realizowana w oparciu (PFU) o program funkcjonalno-użytkowy, w którym jest opis wymagań mających na celu zaprojektowanie oraz wykonanie systemu BMS w zakresie kontroli, opomiarowania i sterowania instalacjami wraz z ustaleniem planowanych kosztów poprzez sporządzenie: dokumentacji projektowej obejmującej projekty wykonawcze i powykonawcze; specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych harmonogramu rzeczowo-finansowego na realizację robót budowlanych wykonanie robót budowlanych i dostaw na podstawie w/w opracowań Dane techniczne obiektu - powierzchnia zabudowy - 1 526,32 m2 - powierzchnia użytkowa - 4 156,78 m2 - powierzchnia całkowita - 5 297,91 m2 - kubatura: - 19 245,00m3.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających- Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do 20% zakresu robót wymienionych w umowie podstawowej
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.31.11.00-1, 45.31.51.00-9, 45.31.57.00-5, 45.31.71.00-3, 45.31.73.00-5, 71.00.00.00-8.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.11.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium:
Wadium w wysokości 12 000,00 PLN ( dwanaście tysięcy złotych ) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuNa potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykonawca potwierdzi spełnianie warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że wykonał jedną robotę w systemie zaprojektuj i wybuduj związaną z wykonaniem projektu i montażu zintegrowanego systemu BMS o wartości minimum 400 000.00 zł brutto. lub wykonania oddzielnie projektu na wykonanie zintegrowanego systemu BMS i jego montażu o sumarycznej wartości minimum 400 000.00 zł brutto pod warunkiem, że projekt i montaż dotyczy tego samego obiektu budowlanego. Do pozycji wykazu muszą być załączone dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówień. Uwaga; w przypadku potwierdzenia spełnienia warunku przez wykazanie się rozdzielonymi pracami projektowymi od montażu należy pamiętać, że usługami projektowymi można wykazać się jeżeli były wykonane w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuNa potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca potwierdzi spełnianie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że dysponuje osobami; - Jeden Kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - Jeden projektant z uprawnieniami do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych Do potwierdzenia spełnienia warunku można wykazać jedną osobę jeżeli samodzielnie spełnia opisany warunek. Do oferty należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowane osoby posiadają wymagane uprawnienia i przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuNa potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć ; Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzający posiadanie minimum 400 000,00- PLN, środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w tej samej wysokości, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
-
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:- wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
-
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
zgodnie z zapisami SIWZ
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1)
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.kielce.wsa.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach ul. Prosta 10, 25-366 Kielce. Godziny pracy: Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 - 16.00,.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
08.08.2012 godzina 09:00, miejsce: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach ul. Prosta 10, 25-366 Kielce. Biuro Podawcze pok. Nr 103.
IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie
Kielce: Montaż zintegrowanego systemu BMS w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach ul. Prosta 10 - w systemie zaprojektuj i wybuduj
Numer ogłoszenia: 307884 - 2012; data zamieszczenia: 21.08.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 267684 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach, ul. Prosta 10, 25-366 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3405440, 3405441, 3405371, faks 041 3405361.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Montaż zintegrowanego systemu BMS w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach ul. Prosta 10 - w systemie zaprojektuj i wybuduj.
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz montaż zintegrowanego systemu BMS w budynku WSA w Kielcach. Zakres przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie i budowa systemu BMS w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach mająca na celu zrealizowanie systemu zarządzania, kontroli, opomiarowania i sterowania instalacjami: Systemem wentylacji Systemem klimatyzacji Kotłownią gazową Wizualizacją sygnalizacji alarmu pożaru SAP centrala PPOŻ ESSER 8000C M wraz urządzeniami pomiarowymi i wykonawczymi Monitoringiem układu SZR samoczynnego załączania rezerwy i kontrolą stanów zasilania poszczególnych stron Monitoringiem parametrów i wartości sieci elektrycznej Realizacja przedmiotu zamówienia będzie realizowana w oparciu PFU o program funkcjonalno-użytkowy, w którym jest opis wymagań mających na celu zaprojektowanie oraz wykonanie systemu BMS w zakresie kontroli, opomiarowania i sterowania instalacjami wraz z ustaleniem planowanych kosztów poprzez sporządzenie: dokumentacji projektowej obejmującej projekty wykonawcze i powykonawcze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych harmonogramu rzeczowo finansowego na realizację robót budowlanych wykonanie robót budowlanych i dostaw na podstawie ww opracowań.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.31.11.00-1, 45.31.51.00-9, 45.31.71.00-3, 45.31.73.00-5, 71.00.00.00-8, 45.31.57.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.08.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
- CLIMATECH sp.z o.o., {Dane ukryte}, 25-655 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 400813,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty:
415000,00
Oferta z najniższą ceną:
415000,00
/ Oferta z najwyższą ceną:
780681,00
Waluta:
PLN.
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: | 26768420120 |
---|---|
ID postępowania Zamawiającego: | |
Data publikacji zamówienia: | 2012-07-23 |
Rodzaj zamówienia: | roboty budowlane |
Tryb& postępowania [PN]: | Przetarg nieograniczony |
Czas na realizację: | 114 dni |
Wadium: | - |
Oferty uzupełniające: | TAK |
Oferty częściowe: | NIE |
Oferty wariantowe: | NIE |
Przewidywana licyctacja: | NIE |
Ilość części: | 1 |
Kryterium ceny: | 100% |
WWW ogłoszenia: | www.kielce.wsa.gov.pl |
Informacja dostępna pod: | Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach ul. Prosta 10, 25-366 Kielce. Godziny pracy: Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 - 16.00, |
Okres związania ofertą: | 30 dni |
Kody CPV
45311100-1 | Roboty w zakresie okablowania elektrycznego | |
45315100-9 | Instalacyjne roboty elektrotechniczne | |
45315700-5 | Instalowanie stacji rozdzielczych | |
45317100-3 | Instalowanie elektrycznych urządzeń pompowych | |
45317300-5 | Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych | |
71000000-8 | Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne |
Wyniki
Nazwa części | Wykonawca | Data udzielenia | Wartość |
---|---|---|---|
Montaż zintegrowanego systemu BMS w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach ul. Prosta 10 - w systemie zaprojektuj i wybuduj | CLIMATECH sp.z o.o. Kielce | 2012-08-21 | 415 000,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2012-08-21 Dotyczy cześci nr: 1 Kody CPV: 453111001 453151009 453171003 453173005 710000008 453157005 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 415 000,00 zł Minimalna złożona oferta: 415 000,00 zł Ilość złożonych ofert: 2 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 415 000,00 zł Maksymalna złożona oferta: 780 681,00 zł |