Opracowanie programu inwestycji, dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania Budowa obiektu na potrzeby Archiwum MON przy ul. Radiowej 2 w Warszawie.
Opis przedmiotu przetargu: przedmiotem zamówienia jest wykonanie programu inwestycji i dokumentacji projektowo kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania budowa obiektu na potrzeby archiwum mon przy ul. radiowej 2 w warszawie. ii.1.5)szacunkowa całkowita wartość ii.1.6)informacje o częściach to zamówienie podzielone jest na części nie ii.2)opis ii.2.1)nazwa ii.2.2)dodatkowy kod lub kody cpv 71242000 71248000 ii.2.3)miejsce świadczenia usług kod nuts pl główne miejsce lub lokalizacja realizacji ul. radiowa 2 w warszawie. ii.2.4)opis zamówienia wykonanie usługi polegającej na etap i – wykonaniu programu inwestycji etap ii – wykonaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej ( w tym projekty budowlane, projekty wykonawcze wraz z pozostałymi opracowaniami) etap iii – pełnieniu nadzoru autorskiego etap i – opracowanie pi a) wykonanie programu inwestycji (wg wzoru zamawiającego – załącznik nr 18 do siwz) zgodnie z rozporządzeniem rady ministrów z 2.12.2010 w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa, decyzją nr 202/mon ministra obrony narodowej z 23.6.2016 w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych, z pkt 2.2. niniejszego opisu przedmiotu zamówienia oraz w oparciu o założenia do programu inwestycji. szczegółowy zakres prac ujęto w opracowanych minimalnych wojskowych wymaganiach organizacyjno – użytkowych (mwwo u) – wyłącznie do wglądu u inwestora po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu z panem jerzym kuchlerem tel. 261 846 645 b)opracowanie programu inwestycji należy poprzedzić wykonaniem inwentaryzacji, niezbędnych badań i opinii technicznych, określeniem zapotrzebowania i dostawy poszczególnych mediów (w tym uzyskanie warunków technicznych ich przyłączenia), doprecyzowaniem wymagań użytkownika oraz wykonaniem projektu koncepcyjnego. c)wszelkie propozycje zmian w odniesieniu do mwwo u winny być zgłoszone na radzie technicznej, uzgodnione z użytkownikiem i zaakceptowane przez inwestora. d)program inwestycji musi zawierać uzgodnienia z użytkownikiem, administratorem kompleksu oraz informację o złożeniu programu inwestycji do uzgodnienia z wojskowym ośrodkiem medycyny prewencyjnej w modlinie, z delegaturą wojskowej ochrony przeciwpożarowej w warszawie, właściwym węzłem łączności lub teleinformatycznym oraz zalecenia konserwatora zabytków (jeśli będzie wymagane). ponadto program inwestycji ma zawierać oświadczenie stwierdzające kompletność przedmiotu umowy oraz zgodność zakresu opracowania z umową. e)program inwestycji należy wykonać w 3 egzemplarzach oraz dodatkowo w formie elektronicznej na 1 płycie cd/dvd (pliki graficzne w formie pdf.). f)uzyskanie ostatecznej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, umożliwia rozpoczęcie etapu ii. etap ii – opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót. a) projekt budowlany – opracowanie projektu budowlanego w 6 egz. b) projekty specjalistyczne – technologiczne c) projekty wykonawcze. – opracowanie projektów wykonawczych w 4 egz. (jako opracowań uzupełniających i uszczegóławiających projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do wykonania przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i realizacji robót budowlanych) d) informacja bioz – opracowanie informacji bioz zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z 23.6.2003 z późniejszymi zmianami w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (dz.u.2003. 120.1126). e) przedmiar robót i kosztorys inwestorski zgodnie z zawartością projektu wykonawczego – opracowanie przedmiarów robót w 3 egz., opracowanie kosztorysów inwestorskich w 2 egz. f) harmonogram realizacji robót z ilością roboczogodzin i krzywą zatrudnienia opracowany metodą gantta w 2 egz. g) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z zawartością dokumentacji projektowej. h) zestawienie kosztów zadania. i) uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót (w tym na wycinkę drzew jeśli będzie wymagana). j) zakres rzeczowy dokumentacji projektowo kosztorysowej będzie wybędzie wynikał z zatwierdzonego programu inwestycji, objętego realizacją etapu i niniejszego zamówienia. k) dokumentacja techniczna musi posiadać niezbędne uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. bhp i ergonomii, rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż. oraz z odpowiednimi instytucjami i organami wojskowymi oraz cywilnymi, w tym uzgodnienie zudp. ii.2.5)kryteria udzielenia zamówienia cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia ii.2.6)szacunkowa wartość ii.2.7)okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów okres w dniach 260 niniejsze zamówienie podlega wznowieniu nie ii.2.10)informacje o ofertach wariantowych dopuszcza się składanie ofert wariantowych nie ii.2.11)informacje o opcjach opcje nie ii.2.12)informacje na temat katalogów elektronicznych ii.2.13)informacje o funduszach unii europejskiej zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków unii europejskiej nie ii.2.14)informacje dodatkowe za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach cena oferty brutto – 60 % termin wykonania pi i dpk – 20 % doświadczenie osób wykonujących zamówienie – 20 %. sekcja iii informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym iii.1)warunki udziału iii.1.1)zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego wykaz i k

TI | Tytuł | Polska-Warszawa: Usługi projektowania architektonicznego |
---|---|---|
ND | Nr dokumentu | 362983-2016 |
PD | Data publikacji | 18/10/2016 |
OJ | Dz.U. S | 201 |
TW | Miejscowość | WARSZAWA |
AU | Nazwa instytucji | Stołeczny Zarząd Infrastruktury |
OL | Język oryginału | PL |
HD | Nagłówek | - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta |
CY | Kraj | PL |
AA | Rodzaj instytucji | 8 - Inne |
HA | EU Institution | - |
DS | Dokument wysłany | 13/10/2016 |
DT | Termin | 29/11/2016 |
NC | Zamówienie | 4 - Usługi |
PR | Procedura | 1 - Procedura otwarta |
TD | Dokument | 3 - Ogłoszenie o zamówieniu |
RP | Legislacja | 4 - Unia Europejska |
PC | Kod CPV | 71220000 - Usługi projektowania architektonicznego 71242000 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów 71248000 - Nadzór nad projektem i dokumentacją |
OC | Pierwotny kod CPV | 71220000 - Usługi projektowania architektonicznego 71242000 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów 71248000 - Nadzór nad projektem i dokumentacją |
RC | Kod NUTS | PL |
IA | Adres internetowy (URL) | www.szi.wp.mil.pl |
DI | Podstawa prawna | Dyrektywa w sprawie zamówień publicznych (2014/24/UE) |
Polska-Warszawa: Usługi projektowania architektonicznego
2016/S 201-362983
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
Al. Jerozolimskie 97
Warszawa
00-909
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Chętnik
Tel.: +48 261845877
E-mail: szi@wp.mil.pl
Faks: +48 261846704
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szi.wp.mil.pl
Al. Jerozolimskie 97
Warszawa
00-909
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Chętnik – kwestie formalne, Jerzy Kuchler – kwestie merytoryczne
E-mail: szi@wp.mil.pl
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szi.wp.mil.pl
Al. Jerozolimskie 97
Warszawa
00-909
Polska
E-mail: szi@wp.mil.pl
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szi.wp.mil.pl
Sekcja II: Przedmiot
Opracowanie programu inwestycji, dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania Budowa obiektu na potrzeby Archiwum MON przy ul. Radiowej 2 w Warszawie.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie programu inwestycji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania: Budowa obiektu na potrzeby Archiwum MON przy ul. Radiowej 2 w Warszawie.
ul. Radiowa 2 w Warszawie.
Wykonanie usługi polegającej na:
Etap I – Wykonaniu programu inwestycji
Etap II – Wykonaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej ( w tym projekty budowlane, projekty wykonawcze wraz z pozostałymi opracowaniami)
Etap III – Pełnieniu nadzoru autorskiego
Etap I – Opracowanie PI
a) Wykonanie programu inwestycji (wg wzoru Zamawiającego – Załącznik nr 18 do SIWZ) zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 2.12.2010 w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa, Decyzją nr 202/MON Ministra Obrony Narodowej z 23.6.2016 w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych, z pkt 2.2. niniejszego opisu przedmiotu zamówienia oraz w oparciu o założenia do programu inwestycji.
Szczegółowy zakres prac ujęto w opracowanych minimalnych wojskowych wymaganiach organizacyjno – użytkowych (MWWO-U) – wyłącznie do wglądu
u Inwestora po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu z Panem Jerzym Kuchlerem tel. 261 846 645
b)Opracowanie programu inwestycji należy poprzedzić: wykonaniem inwentaryzacji, niezbędnych badań i opinii technicznych, określeniem zapotrzebowania i dostawy poszczególnych mediów (w tym: uzyskanie warunków technicznych ich przyłączenia), doprecyzowaniem wymagań użytkownika oraz wykonaniem projektu koncepcyjnego.
c)Wszelkie propozycje zmian w odniesieniu do MWWO-U winny być zgłoszone na Radzie Technicznej, uzgodnione z użytkownikiem i zaakceptowane przez inwestora.
d)Program inwestycji musi zawierać uzgodnienia z: użytkownikiem, administratorem kompleksu oraz informację o złożeniu programu inwestycji do uzgodnienia
z Wojskowym Ośrodkiem Medycyny Prewencyjnej w Modlinie, z Delegaturą Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Warszawie, właściwym Węzłem Łączności lub Teleinformatycznym oraz zalecenia konserwatora zabytków (jeśli będzie wymagane). Ponadto program inwestycji ma zawierać oświadczenie stwierdzające kompletność przedmiotu umowy oraz zgodność zakresu opracowania z umową.
e)Program inwestycji należy wykonać w 3 egzemplarzach oraz dodatkowo w formie elektronicznej na 1 płycie CD/DVD (pliki graficzne w formie pdf.).
f)Uzyskanie ostatecznej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, umożliwia rozpoczęcie Etapu II.
Etap II – opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót.
a) Projekt budowlany – opracowanie projektu budowlanego w 6 egz.
b) Projekty specjalistyczne – technologiczne
c) Projekty wykonawcze. – opracowanie projektów wykonawczych w 4 egz. (jako opracowań uzupełniających i uszczegóławiających projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do wykonania przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i realizacji robót budowlanych)
d) Informacja BIOZ – opracowanie informacji BIOZ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23.6.2003 z późniejszymi zmianami w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003. 120.1126).
e) Przedmiar robót i kosztorys inwestorski zgodnie z zawartością projektu wykonawczego – opracowanie przedmiarów robót w 3 egz., opracowanie kosztorysów inwestorskich w 2 egz.
f) Harmonogram realizacji robót z ilością roboczogodzin i krzywą zatrudnienia opracowany metodą Gantta w 2 egz.
g) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z zawartością dokumentacji projektowej.
h) Zestawienie Kosztów Zadania.
i) Uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót (w tym: na wycinkę drzew jeśli będzie wymagana).
j) Zakres rzeczowy dokumentacji projektowo-kosztorysowej będzie wybędzie wynikał z zatwierdzonego programu inwestycji, objętego realizacją Etapu I niniejszego zamówienia.
k) Dokumentacja techniczna musi posiadać niezbędne uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. BHP i ergonomii, rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż. oraz z odpowiednimi instytucjami i organami wojskowymi oraz cywilnymi, w tym uzgodnienie ZUDP.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
cena oferty brutto – 60 %
termin wykonania PI i DPK – 20 %
doświadczenie osób wykonujących zamówienie – 20 %.
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie JEDZ (załącznik nr 2 do SIWZ) w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Oprócz oświadczenia potwierdzającego spełnienie warunków udziału w postępowaniu wykonawca do oferty powinien załączyć nw. dokumenty:
1) Formularz oferty (Załącznik nr 01 do SIWZ);
2) Wyceny ofertowe (wzór – Załącznik nr 06 i 07 do SIWZ);
3) Oświadczenie dotyczące doświadczenia osób wykonujących zamówienie (Załącznik nr 08 do SIWZ);
4) Oświadczenie o ochronie informacji niejawnych (wzór – Załącznik nr 03 do SIWZ)
5) Ponadto zaleca się załączenie do oferty – kserokopii potwierdzenia wpłaty wadium. (Do oferty nie należy załączać oryginału gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej itp. – oryginał gwarancji ubezpieczeniowej należy złożyć w kancelarii SZI – p.118).
6) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Na potwierdzenie posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, Zamawiający żąda aby Wykonawca posiadał:
a) kancelarię tajną lub inną komórkę wewnętrzną odpowiedzialną za właściwe rejestrowanie, przechowywanie, obieg i wydawanie materiałów niejawnych uprawnionym osobom Wykonawcy, zorganizowaną i zabezpieczoną zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 29.5.2012 w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych (Dz.U. z 2012 r., poz. 683) – dla wszystkich wykonawców ubiegających się o zamówienie.
Zgodnie z art. 43 ust. 2 i art. 44 ustawy ochronie informacji niejawnych jeżeli jednostka organizacyjna przetwarza lub będzie przetwarzała materiały niejawne oznaczone maksymalnie klauzulą „poufne”, to funkcję kancelarii tajnej może spełniać inna komórka organizacyjna, pod warunkiem, że jej organizacja zapewni możliwość ustalenia w każdych okolicznościach, gdzie znajduje się materiał niejawny pozostający w dyspozycji jednostki organizacyjnej.
b) Akredytację systemu teleinformatycznego potwierdzającego zdolność do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „Zastrzeżone” wraz
z zaakceptowaną przez ABW/SKW, dokumentacją bezpieczeństwa w/w stanowiska komputerowego lub świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli „Poufne” lub wyżej wraz z ważną akredytacją systemu teleinformatycznego.
Zamawiający nie określa ww. warunku udziału w postępowaniu.
Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający żąda:
1. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z informacją o wykonaniu z należytą starannością minimum jednej pracy projektowej w zakresie budowy budynków kultury (Kategoria IX obiektów budowlanych wg załącznika do Ustawy Prawo Budowlane ) o wartości co najmniej 900 000 PLN brutto (każda) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (wzór – załącznik nr 09 do SIWZ) oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór – załącznik nr 10 do SIWZ).
Do wykazu należy załączyć:
a) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (wzór – załącznik nr 11 do SIWZ), – bez ograniczeń, niezbędne do wykonania dokumentacji projektowej w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia do projektowania w specjalnościach: architektoniczna, konstrukcyjno-budowlana, drogowa, instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, telekomunikacyjnej
b) dla projektantów wyżej wymienionych branż należy załączyć: oświadczenie o posiadaniu aktualnego zaświadczenia z właściwego Oddziału Izby Architektów lub Inżynierów Budownictwa potwierdzające przynależność do tej izby i opłacania wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej (wzór – Załącznik nr 11 do SIWZ), pisemne upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „Zastrzeżone” lub poświadczenie bezpieczeństwa, aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych;
c) dla projektanta systemów alarmowych należy załączyć: zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego; świadectwo lub autoryzacja lub zaświadczenie ukończenia kursów w zakresie projektowania systemów alarmowych klasy SA-4 (SA-3) zgodnie z normą obronną NO-04-A004; pisemne upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „Zastrzeżone” lub poświadczenie bezpieczeństwa; aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.
d) Oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu projektanta branży architektonicznej i telekomunikacyjnej (załącznik nr 12 do SIWZ).
Określono we wzorach umów stanowiących załączniki nr 14, 15, 16 do SIWZ.
Zamawiający przewiduje zmianę postanowień zawartych umów na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych (przypadki zmiany umów zostały określone w SIWZ).
Sekcja IV: Procedura
Stołeczny Zarząd Infrastruktury
Al. Jerozolimskie 97
00-909 Warszawa.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 24 aa
2.Dodatkowo zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy (podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp)
3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy/innego podmiotu/ podwykonawcy z udziału w postępowaniu, zamawiający żąda złożenia nw. dokumentów:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ustęp 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
d) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1;
e) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu
z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo -w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
f) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
g) oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenia na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego art. 24 ust.5 pkt. 5 i 6 ustawy Pzp;
h) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust.5 pkt. 7 ustawy Pzp;
i) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z 12.1.1991 o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716);
j) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (ppkt. j – dotyczy tylko Wykonawcy)
4.Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 23 100 PLN.
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawcom przysługują środki odwoławcze, o których mowa w ustawie PZP w Dziale VI zatytułowanym Środki ochrony prawnej.
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: | 36298320161 |
---|---|
ID postępowania Zamawiającego: | 52/2016 |
Data publikacji zamówienia: | 2016-10-18 |
Rodzaj zamówienia: | usługi |
Tryb& postępowania [PN]: | Przetarg nieograniczony |
Czas na realizację: | - |
Wadium: | - |
Oferty uzupełniające: | NIE |
Oferty częściowe: | TAK |
Oferty wariantowe: | NIE |
Przewidywana licyctacja: | NIE |
Ilość części: | 0 |
Kryterium ceny: | 100% |
WWW ogłoszenia: | www.szi.wp.mil.pl |
Informacja dostępna pod: | Stołeczny Zarząd Infrastruktury Al. Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE |
Okres związania ofertą: | 60 dni |
Kody CPV
71220000-6 | Usługi projektowania architektonicznego | |
71242000-6 | Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów | |
71248000-8 | Nadzór nad projektem i dokumentacją |