Przebudowa wejścia głównego do budynku Sądu Apelacyjnego i Sądu Okręgowego w Łodzi, przy ul. Narutowicza 64

Łódź: Przebudowa wejścia głównego do budynku Sądu Apelacyjnego i Sądu Okręgowego w Łodzi, przy ul. Narutowicza 64


Numer ogłoszenia: 367594 - 2012; data zamieszczenia: 26.09.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Sąd Okręgowy w Łodzi , Plac Dąbrowskiego 5, 90-921 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6778900, 6778938, faks 042 6778931.

• 
  Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.lodz.so.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa wejścia głównego do budynku Sądu Apelacyjnego i Sądu Okręgowego w Łodzi, przy ul. Narutowicza 64.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
ZAKRES ROBÓT: Roboty budowlane: 1.Roboty rozbiórkowe, wyburzeniowe, przebicia i przekucia, usunięcie, wywóz i utylizacja gruzu i materiałów z rozbiórek, remontowe i konstrukcyjne. 1.1. Wycięcie fragmentu centralnego słupa i oparcie go na stalowej belce HEB240. 1.2. Likwidacja metalowych barierek i bramek wyjściowych. 1.3. Przesunięcie urządzenia do prześwietlania bagażu i wykrywacza metalu. 1.4. Wykonanie przedsionka w konstrukcji aluminiowo - szklanej i montaż nowej ślusarki aluminiowej. 1.5. Montaż nowej kurtyny powietrznej 1.6. Montaż kołowrotu wyjściowego. 1.7. Montaż i demontaż rusztowań do prac demontażowo-montażowych. 1.8. Zabezpieczenie przed zniszczeniem mechanicznym i zakurzeniem istniejących innych elementów budynku i wyposażenia w czasie realizacji robót budowlanych. 1.9.Usunięcie, wywóz i utylizacja elementów z demontaży i rozbiórek, nie przydatnych dla Inwestora. 1.10. Naprawy posadzki - uzupełnienie posadzek po zdemontowanych urządzeniach w posadzce. 1.11. Malowanie i naprawa ścian i sufitów - farby emulsyjne (wykonanie napraw ścian i sufitów po robotach). Roboty elektryczne: 2. Instalacje elektryczne wewnętrzne Zakres prac obejmuje wykonanie następujących elementów: 2.1.Po usunięciu istniejącej bramki wykrywającej metale i rentgenowskiego prześwietlacza bagażu, demontaż gniazda podwójnego 230 V zasilającego te urządzenia, podłączonego do obwodu nr 5 w tablicy T03R. 2.2. Instalację gniazd wtykowych ogólnego stosowania służąca m.in. do zasilania przenoszonej bramki do wykrywania metali i przenoszonego rentgenowskiego prześwietlacza bagażu zasilana będzie odpowiednio z obwodu nr 07 z tablicy T022N zamontowanej w piwnicy . 2.3. Wypustu zasilającego do nowoprojektowanych jednoskrzydłowych drzwi automatycznych podłączony będzie do obwodu nr 05/T03R zasilającego istniejące automatyczne drzwi dwuskrzydłowe. 2.4.Instalację nagrzewnicy elektrycznej nad istniejącymi drzwiami dwuskrzydłowymi w powstającej zabudowie wejścia będzie zasilana z obwodu nr 10 (grzałki) i nr 11 (silnik wentylatora) z tablicy T022N zamontowanej w piwnicy. 2.5. Wykonanie pomiarów rezystancji izolacji i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przed dopuszczeniem instalacji do eksploatacji 3. Instalacje niskoprądowe wewnętrzne. Instalacja niskoprądowa obejmuje: 3.1. zwory magnetyczne zwalniające drzwi ewakuacyjne ( 2 szt.) w czasie zagrożenia zasilane z zasilacza zamontowanego w piwnicy pod wspomnianymi drzwiami ewakuacyjnymi. Zasilacz zasilany jest z obwodu nr 8 z tablicy T022N zamontowanej w piwnicy . 3.2. przyciski awaryjnego otwarcia drzwi ewakuacyjnych, automatycznych i kołowrotu Rozwarcie obwodu zasilania zwór magnetycznych po przyciśnięciu przycisku umożliwi otwarcie drzwi ewakuacyjnych. Przyciśnięcie przycisków awaryjnego otwarcia podłączonych do drzwi automatycznych spowoduje otwarcie ich otwarcie. Przyciśnięcie przycisku awaryjnego otwarcia podłączonego do kołowrotu umożliwi zarówno wyjście jak i wejście . 3.3. panel sterowania do blokowania kołowrotu w nagłych przypadkach zainstalowany będzie przy biurku ochrony przy wejściu do budynku . 3.4. moduł przekaźnikowy cztero-wyjściowy zainstalowany w piwnicy pod nowoprojektowaną zabudową, włączony w linię p.poż. nr 13 istniejącego systemu p.poż. Schrack Seconet : umożliwi otwarcie drzwi automatycznych , otwarcie drzwi ewakuacyjnych , obustronne odblokowanie kołowrotu w czasie sygnału alarmu pożarowego. 3.5. W piwnicy przewody należy układać w uprzednio zamocowanych metalowych korytach, a w przyziemiu w korytach plastikowych. 3.6. Przejścia kablowe przez wszystkie stropy , oraz ściany oddzielające strefy pożarowe uszczelnić obustronnie masą ognioochronną HILTI, lub równoważną (np. zabezpieczenie przejść pojedynczych kabli PROMASEALR-Mastic, zabezpieczenie pożarowe przejść kablowych w przykładowej technologii PROMATEK- zaprawa PROMASTOP TYP S dla wiązki kabli). Odporność ogniowa uszczelnienia powinna być nie mniejsza niż odporność ogniowa odpowiednio stropów, oraz ścian oddzielających strefy pożarowe. Szczegółowy zakres ilościowy prac elektrycznych i niskoprądowych wg opisu, zestawienia materiałów i rysunków projektowych. 4. Wymogi ogólne wykonawstwa robót: 4.1. Roboty będą wykonywane w czynnym obiekcie sądu, muszą być prowadzone w sposób nie zakłócający jego funkcjonowanie, nie mogą być uciążliwe dla funkcjonowania instytucji, muszą być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną, pod stałym nadzorem osoby uprawnionej do kierowania pracami budowlanymi oraz z zachowaniem stosownych przepisów BHP i p.poż. w zakresie wynikającym z prowadzonego rodzaju robót. Stosowane materiały winny posiadać wymagane aktualne atesty i aprobaty techniczne, upoważniające do stosowania w budownictwie, wydane przez właściwe jednostki aprobujące, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 4.2. Zakres prac obejmuje również uruchomienie instalacji i urządzeń. Dostarczenie instrukcji obsługi, przeszkolenie osób obsługujących użytkownika, wymiany elementów zużytych przy czynnościach rozruchu. 4.3.Wykonanie dokumentacji przeprowadzonych prób i badań, dokumentacji powykonawczej poszczególnych branż i dokumentacji odbiorowej..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.26.27.00-8, 45.22.32.10-1, 45.42.11.00-5, 45.31.51.00-9, 45.33.10.00-6, 45.31.10.00-0, 45.31.57.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 10.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

• 
  Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

• 
  III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  

  
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  

  • oświadczenie Wykonawcy

• 
  III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  

  
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  

  • wykonawca wykaże, że wykonał należycie w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia (każda z nich realizowana na rzecz jednego odbiorcy w ramach jednej umowy), polegających na wykonaniu robót budowlanych w budynkach wraz z robotami elektrycznymi, o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł każda z nich;

• 
  III.3.3) Potencjał techniczny
  

  
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  

  • oświadczenie Wykonawcy

• 
  III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  

  
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  

  • oświadczenie Wykonawcy

• 
  III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  

  
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  

  • wykonawca wykae opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500 000 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

• 
  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

• 
  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) do reprezentowania i podpisania dokumentacji ofertowej, jeżeli Wykonawca jest reprezentowany niezgodnie z zapisem we właściwym rejestrze

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego regulujących następujące zagadnienia: a) harmonogramu realizacji robót i terminu wykonania umowy b) zmiana osób wymienionych w umowie c) zakres robót powierzonych do wykonania przez podwykonawców d) zmniejszenie zakresu robót w przypadku wystąpienia siły wyższej. Wyżej wymienione zmiany mogą być wprowadzone do umowy w szczególnie uzasadnionych przypadkach, tylko i wyłącznie za zgodą Zamawiającego. Zmiana harmonogramu realizacji robót oraz terminu wykonania umowy możliwa jest w następujących przypadkach: a) opóźnienia Zamawiającego związanego z przekazaniem terenu budowy, dokonaniem odbioru robót, b) jakichkolwiek opóźnień, utrudnień lub przeszkód spowodowanych przez osoby i podmioty trzecie, c) wystąpienia siły wyższej. - zmiana harmonogramu realizacji robót oraz terminu wykonania umowy nastąpi proporcjonalnie do okresu w jakim wystąpiły zdarzenia opisane w punkcie a, b, c. Wykonawca może z własnej inicjatywy proponować zmianę zakresu robót powierzonych podwykonawcom w następujących wypadkach: a) jeżeli powierzenie danych robót podwykonawcom umożliwi przyspieszenie wykonania robót, b) jeżeli konieczność powierzenia danych robót do wykonania przez podwykonawców wynika z okoliczności niezależnych od Wykonawcy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.lodz.so.gov.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Sąd Okręgowy w Łodzi 90-921 Łódź Pl. Dąbrowskiego 5, Samodzielna Sekcja ds. zamówień publicznych.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
12.10.2012 godzina 10:00, miejsce: Sąd Okręgowy w Łodzi 90-921 Łódź Pl. Dąbrowskiego 5 BIURO PODAWCZE.

IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie