IV.1) OPIS IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: IV.2.2) Kryteria | Kryteria | Znaczenie |
| cena | 60,00 |
| długość okresu gwarancji | 30,00 |
| szybkość skanowania | 10,00 |
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data:
godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
UMOWA Nr ......................... zawarta w dniu ............ 2017 r. w Krakowie pomiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa, dalej “Zamawiającym”, reprezentowaną przez: Adama Ślusarczyka - Dyrektora Małopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR, Danutę Grzybczyk – Kierownika Biura Finansowo-Księgowego Małopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR a ............................................................................................................................................... z siedzibą w .................. i adresem ..................................................., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS…………………., /wpisaną do Centralne Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwanym/-ą w dalszej części Umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez: - ....................................................................................... w wyniku wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) zawarto umowę o następującej treści: § 1 DEFINICJE W niniejszej umowie następujące wyrażenia i określenia będą miały znaczenie zgodnie z podanymi poniżej definicjami: 1. Strony – Zamawiający i Wykonawca, wymienieni w preambule umowy. 2. Umowa – niniejsza Umowa wraz z załącznikami regulująca prawa i obowiązki Stron wynikające z niej i związane z jej wykonaniem 3. Sprzęt – urządzenia wielofunkcyjne o parametrach opisanych w załączniku nr 1 do Umowy 4. Miejsce Dostawy – lokalizacje wskazane w Załączniku nr 2 do niniejszej umowy. 5. Dni Robocze - okres od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 6. Godziny robocze – godziny od 8.00-15.00 od poniedziałku do piątku w dni robocze. 7. Protokół Odbioru – dokument potwierdzający należyte wykonanie umowy lub jej części, stanowiący podstawę wystawienia faktury. § 2 PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż, dostarczenie oraz montaż i uruchomienie przez Wykonawcę Sprzętu w liczbie …. sztuk, zgodnego ze specyfikacją wynikającą z Załącznika Nr 1 do Umowy 2. Sprzedaż, dostarczenie, wniesienie oraz montaż i uruchomienie Sprzętu przez Wykonawcę ma nastąpić do lokalizacji wskazanych przez Zamawiającego w Załączniku nr 2 do Umowy. 3. Sprzęt, który zobowiązuje się dostarczyć Wykonawca będzie fabrycznie nowy, bez śladów używania. 4. Prawa własności do Sprzętu przechodzą na Zamawiającego z datą podpisania bez zastrzeżeń Protokołów Odbioru. § 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZEDAJĄCEGO 1. Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy i zobowiązuje się do wykonania Umowy przy zachowaniu najwyższej staranności określonej w art. 355 § 2 Kodeksu Cywilnego. 2. Wykonawca nie ma prawa bez zgody Zamawiającego do zatrudniania przy wykonywaniu niniejszej Umowy w charakterze pracowników lub podwykonawców osób zatrudnionych u Zamawiającego, pod rygorem odstąpienia od Umowy i zapłaty kary umownej określonej w § 7 ust. 5. § 4. TERMINY DOSTAWY I ODBIORY 1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i uruchomić Sprzęt w Miejscu Dostawy w terminie ośmiu tygodni od dnia zawarcia Umowy. 2. Dostawy Sprzętu odbywać się będą w Godzinach Roboczych na koszt i ryzyko Wykonawcy. 3. Wykonawca dostarczy Sprzęt zgodnie z warunkami niniejszej Umowy i poniesie pełne ryzyko związane z niebezpieczeństwem jego przypadkowej utraty albo uszkodzenia do chwili dokonania ich odbioru. 4. Odbiór Sprzętu w Miejscu Dostawy będzie następować w formie Protokołu Odbioru podpisywanego każdorazowo po dokonanej dostawie przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 5. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony do Miejsca Dostawy Sprzęt: a. jest niezgodny z zestawieniem ilościowym lub specyfikacją techniczną, b. posiada ślady zewnętrznego uszkodzenia lub używania, - Zamawiający odmówi jego odbioru, zaznaczając w Protokole Odbioru powody odmowy odbioru od Wykonawcy i wyznaczy 3 dniowy termin na usunięcie wad lub dostarczenie sprzętu zgodnego z zestawieniem ilościowym i specyfikacja techniczną. 6. W przypadku zastrzeżeń Zamawiającego, dotyczących dostarczonego Sprzętu, innych niż określone w ust 5, Strony określą w Protokole Odbioru przyczyny odmowy odbioru wraz z określeniem terminu dostarczenia Sprzętu nowego, wolnego od wad i usterek. § 5. GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA 1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony Sprzęt jest dobrej jakości oraz że spełnia wszystkie parametry określone w Załączniku Nr 1 do umowy. 2. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do: a) Udzielenia Zamawiającemu gwarancji na Sprzęt na okres wskazany w Załączniku nr 1 do Umowy; b) Wykonywania ewentualnych bezpłatnych przeglądów Sprzętu; c) Udzielenia Zamawiającemu 6 miesięcznej gwarancji na dostarczone tonery. d) Zapewnienia pełnego serwisu gwarancyjnego. e) Zapewnienia czasu reakcji serwisu gwarancyjnego w ciągu pięciu dni roboczych, licząc od chwili zgłoszenia. W przypadku, gdy w przeciągu kolejnych trzech Dni Roboczych od dnia zgłoszenia awarii Sprzętu, nie będzie możliwa naprawa, Wykonawca udostępni nieodpłatnie na czas naprawy sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach. Termin na dostarczenie sprzętu zastępczego wynosi 3 Dni Robocze. W opisanym przypadku okres trwania gwarancji uszkodzonego Sprzętu będzie wydłużony o czas trwania naprawy. f) W przypadku trzykrotnej nieefektywnej naprawy Sprzętu składającego się na przedmiot umowy w okresie gwarancji, Kupującemu będzie przysługiwać nieodpłatna wymiana Sprzętu na nowy taki sam lub inny o nie gorszych parametrach. g) dokonywania wszelkich napraw gwarancyjnych w lokalizacjach wskazanych w Załączniku nr 2 do umowy. h) wymiany wadliwych materiałów eksploatacyjnych, o których mowa w lit.c i dostarczenia oryginalnych materiałów eksploatacyjnych, fabrycznie nowych, wolnych od wad. 3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową obowiązywać będą ogólne warunki gwarancyjne producenta Sprzętu. 4. Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania zgłoszeń gwarancyjnych w Dni Robocze za pomocą: a) faxu , nr faxu:................................................ b) e-maila, adres e-mail:.................................... c) poczty lub przekazanych osobiście przez przedstawiciela Zamawiającego. O każdej zmianie adresu e-maila lub numerów faksów Wykonawcy zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego w formie pisemnej. Powiadomienie o powyższych zmianach nie stanowi zmiany Umowy wymagającej sporządzenia aneksu. 5. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Zamawiającemu przysługują wobec Wykonawcy uprawnienia z tytułu rękojmi. 6. Zamawiający zastrzega, iż z uwagi na konieczność stosowania przez niego przepisów dotyczących udzielania zamówień publicznych nie gwarantuje używania materiałów eksploatacyjnych pochodzących od producenta Sprzętu. Fakt stosowania materiałów innych niż pochodzące od producenta Sprzętu nie ma wpływu na zobowiązania gwarancyjne Wykonawcy. 7. Terminy rękojmi i gwarancji biegną od daty podpisania bez zastrzeżeń Protokołów Odbioru w Miejscu Dostawy. § 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU WAD PRAWNYCH 1. Wykonawca gwarantuje ponadto, że dostarczony Sprzęt nie jest obciążony wadami prawnymi. 2. W przypadku wystąpienia wad prawnych, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy i żądania naprawienia poniesionej szkody. W przypadku wytoczenia przeciwko Zamawiającemu ewentualnego powództwa z powodu wad prawnych Sprzętu, Wykonawca zwróci Zamawiającemu poniesione koszty pomocy sądowej oraz poniesie konsekwencje finansowe zapadłego wyroku sądowego. § 7 KARY UMOWNE 1. W razie niewykonania przez Wykonawcę dostawy i uruchomienia Sprzętu w Miejscu Dostawy w terminie określonym w § 4 ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną – w wysokości 0,1 % kwoty łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, niezależnie od jego przyczyn. 2. Jeżeli opóźnienie, o którym mowa w ust. 1, trwało będzie dłużej niż 5 Dni Roboczych, Zamawiający może, bez wyznaczenia dodatkowego terminu, odstąpić od Umowy, z zachowaniem prawa do naliczenia kwoty w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 lub zażądać zapłaty kwoty w wysokości 30 % kwoty łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1. 3. W razie opóźnienia w terminie określonym w § 4 ust 5-6 na usunięcie wad Sprzętu stwierdzonych w trakcie odbioru, niezależnie od jego przyczyn ,Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3 % kwoty łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia. 4. Jeżeli opóźnienie w usunięciu wad Sprzętu, o których mowa w § 4 ust 5-6, niezależnie od jego przyczyn, trwać będzie dłużej niż 5 Dni Roboczych, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu na usunięcie wad, z zachowaniem prawa do naliczenia kwoty w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1, bądź według własnego wyboru dokonać zastępczego usunięcia wad na koszt Wykonawcy, bez utraty uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi. 5. W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionej w §3 ust. 2 lub naruszenia § 5 ust 2 lit g-i Umowy Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty w wysokości 10 % kwoty łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1. 6. W przypadku uchybienia któregokolwiek z terminów określonych w § 5, niezależnie od jego przyczyn, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % kwoty łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia. Jeżeli opóźnienie przekroczy 7 dni Zamawiającemu przysługuje prawo żądania zapłaty kary umownej w wysokości 10% kwoty łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1. 7. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań objętych Umową powstanie szkoda przewyższająca zastrzeżoną karę umowną, bądź szkoda powstanie z innych przyczyn niż zastrzeżono karę, Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowań na zasadach ogólnych. 8. Kwoty związane z odstąpieniem od Umowy oraz kary umowne płatne są w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania od Zamawiającego lub potrącane z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia. 9. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od zaistnienia przyczyny odstąpienia. § 8. WYNAGRODZENIE 1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za odebrany Sprzęt wynagrodzenie łączne, ustalone na podstawie oferty Wykonawcy, w kwocie ................... zł plus należny podatek VAT ................ zł co daje łącznie kwotę brutto ............................ zł (słownie .................................. ). 2. W kwocie wymienionej w ust.1 mieszczą się koszty transportu, wniesienia Sprzętu do wskazanych lokalizacji, uruchomienia sprzętu, przeszkolenia pracowników Wykonawcy z zakresu obsługi Sprzętu i inne wydatki związane z wykonaniem Umowy. 3. Podstawę do wystawienia faktury stanowić będą Protokoły Odbioru w Miejscu Dostawy, podpisane przez Zamawiającego i Wykonawcę bez żadnych zastrzeżeń. 4. Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie 21 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury wraz z kompletem podpisanych bez zastrzeżeń Protokołów Odbioru. 5. Strony ustalają, że faktura, o której mowa w niniejszym paragrafie wystawiona zostanie na: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa, zaś doręczona na adres: Małopolski Oddział Regionalny ARiMR, ul. Lubicz 25, 31-503 Kraków. 6. Błędnie wystawiona faktura lub brak kompletu podpisanych bez zastrzeżeń Protokołów Odbioru spowodują naliczenie ponownego 21 dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów. 7. Za termin wykonania płatności będzie uważany dzień złożenia przez Zamawiającego dyspozycji przelewu płatności. 8. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i jest upoważniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT oraz posiada NIP: 526-19-33-940. 9. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i jest upoważniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT oraz posiada NIP: ………………………. §9 ZAWIADOMIENIA 1. Wszelkie zawiadomienia wymienione w Umowie, z wyjątkiem zgłoszeń gwarancyjnych w formach określonych w § 5 ust.4 lit. a-b), niezależnie od nazwy, pod którą występują, dla swojej skuteczności Strony muszą przekazać osobiście za potwierdzeniem odbioru lub pocztą poleconą za zwrotnym poświadczeniem ich odbioru i będą uważane za skutecznie doręczone w dniu ich odbioru. 2. Zawiadomienia, zapytania, informacje, nie wymienione w postanowieniach Umowy mogą być przesyłane faksem, doręczane osobiście, przesyłane kurierem lub listem. 3. Zawiadomienia będą wysyłane na adresy i numery telefaksów podane przez Strony. Każda ze Stron zobowiązana jest do informowania drugiej Strony o każdej zmianie miejsca siedziby lub numeru telefaksu. Jeżeli Strona nie powiadomiła o zmianie miejsca, siedziby lub numeru telefaksu, zawiadomienia wysłane na ostatni znany adres siedziby lub numer telefaksu, Strony uznają za doręczone. 4. Wszelkie terminy określone w Umowie są liczone od Dnia Roboczego następującego po dniu doręczenia pisma. § 10 ZMIANY UMOWY 1. Wszelkie uzupełnienia oraz zmiany treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem przypadków przewidzianych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu poprzedzającym zawarcie Umowy. § 11 ODSTĄPIENIE OD UMOWY W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. § 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. W sprawach nie uregulowanych Umową mają zastosowania przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 2. Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania Umowy w przypadku nie osiągnięcia porozumienia w drodze bezpośrednich negocjacji, rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 3. Załączniki wymienione w Umowie stanowią integralną część Umowy. 4. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiającego. Wykonawca Zamawiający
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w następujących przypadkach: - działania siły wyższej lub wystąpienia stanu wyższej konieczności, - wystąpienia warunków atmosferycznych całkowicie uniemożliwiających wykonanie przedmiotu zamówienia w wyznaczonych terminach, - niezależnych od wykonawcy okoliczności, które uniemożliwiają dostawę całości lub części asortymentu w terminie wskazanym przez Zamawiającego, - zmian organizacyjnych Zamawiającego powodujących, iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe, - zmian w zakresie sposobu wykonywania zadań lub zasad funkcjonowania Zamawiającego powodujących, iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe lub zaistniała konieczność modyfikacji przedmiotu zamówienia, - omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych, - mających na celu wyjaśnienie wątpliwości treści umowy, jeśli będzie ona budziła wątpliwości interpretacyjne między stronami, - jeżeli zmiany umowy, w tym zmiany sposobu płatności, wymagać będzie ochrona interesu Zamawiającego, - innych zmian korzystnych dla Zamawiającego, w tym polegających na zamianie elementów zamówienia na elementy o lepszych lub/i odpowiedniejszych parametrach technicznych chociażby wiązało się to z koniecznością zmiany terminu lub sposobu wykonania zamówienia. IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data:
2017-08-07, godzina:
11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do:
okres w dniach:
30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
