Remont izolacji przeciwwodnych w budynku przy ul. Wallenroda 4d w Lublinie
Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest remont izolacji przeciwwodnych w budynku przy ul. Konrada Wallenroda 4d w Lublinie, zwany dalej również obiektem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), - Projekty Budowlane i Wykonawcze (dotyczące remontu izolacji przeciwwodnych w budynku położonego przy ul. K. Wallenroda 4d w Lublinie oraz branży drogowej), - Przedmiar robót (charakter pomocniczy). Remont obejmuje przewidziane w dokumentacji prace polegające na odtworzeniu niesprawnych lub brakujących izolacji przeciwwilgociowych oraz na wykonaniu towarzyszących prac remontowych (prace termoizolacyjne, brukarskie, roboty ziemne, renowacyjne, tynkarskie, malarskie). Prace objęte dokumentacją dotyczą zewnętrznej części budynku w przestrzeni fundamentów (ławy i ściany fundamentowe) oraz wybranych pomieszczeń kondygnacji piwnicznej. Celem prac remontowych jest likwidacja zawilgocenia murów, zacieków oraz przedostawania się wody do wnętrza budynku przez ściany zewnętrze i strop najniższej kondygnacji oraz renowacja i odtworzenie warstw tynku i powłok malarskich na ścianach i stropie piwnic w pomieszczeniach. Remont dotyczy zewnętrznych ścian budynku (ścian fundamentowych) w części zagłębionej w gruncie (od ław fundamentowych do cokołu ponad terenem) oraz części ciągu pieszo - jezdnego. Zakres prac wynika ze stwierdzonych zawilgoceń ścian piwnic oraz występujących na nich uszkodzeń wynikających z braku lub nieskuteczności izolacji przeciwwilgociowych (zgodnie z opinią techniczną). Prace podzielone zostały na dwa etapy prac budowlanych. Etapowanie prac związane jest z zapewnieniem swobodnego i bezkolizyjnego dostępu dla użytkowników budynku Sądu Rejonowego. Po analizie występujących na obiekcie zawilgoceń i ich przyczyn stwierdzono konieczność wykonania następujących prac naprawczych: • naprawa izolacji przeciwwodnej stropu nad pomieszczeniami archiwum – ciąg pieszo – jezdny, • naprawa izolacji przeciwwodnej ścian zewnętrznych części podziemnej budynku. Wykonanie izolacji związane jest z wykonaniem robót towarzyszących. Odtworzenie stanu istniejącego i przywrócenie bezpiecznej komunikacji dla pieszych i pojazdów. Prace drogowe nie zmienią istniejącej komunikacji zbiorowej. Obiekt objęty remontem zlokalizowany jest na dz. nr 9/95, 9/98, 9/119 przy ul. Konrada Wallenroda 4d, 20-607 Lublin. Na działkach znajduje się budynek objęty remontem, infrastruktura techniczna, ciąg pieszo- jezdny, parkingi oraz chodniki. Działka obsługiwana jest poprzez istniejący zjazd od ulicy Konrada Wallenroda. Prace remontowe nie wpłyną na zmianę zagospodarowania oraz rzeźbę terenu. Teren nie leży w strefie ochrony konserwatorskiej. Budynek Sądu Rejonowego w Lublinie położony przy ul. Konrada Wallenroda 4d w Lublinie jest obiektem siedmio-kondygnacyjnym podpiwniczonym. Nad częścią piwnicy przebiega ciąg pieszo- jezdny. Wykonywanie robót budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający zapewnia na budowie jedynie nadzór inwestorski. Do obowiązków Wykonawcy w tym zakresie, należy w szczególności: - zatrudnienie kierownika robót w specjalności ogólnobudowlanej, - realizacja zadań wynikających z obowiązków kierownika budowy określonych w art. 22 i art. 42 pkt. 2 Prawa Budowlanego. Prace będą prowadzone w czynnym budynku. Zamawiający nie przewiduje wyłączenia budynku z eksploatacji na okres prowadzenia prac remontowych. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania harmonogramu i uzgodnienia z Zamawiającym sposobu realizacji prac zapewniając jak najmniejszą uciążliwość dla pracowników Zamawiającego i innych osób korzystających z budynku. Prace w wybranych pomieszczeniach mogą być prowadzone pod nadzorem osób wyznaczonych przez Zamawiającego (pracownik Zamawiającego/pracownik firmy ochraniającej). Zamawiający wymaga minimum 36 miesięcznego okresu gwarancji na przedmiot zamówienia (jest to kryterium oceny ofert), w tym również na zastosowane materiały, liczonego od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. Z uwagi na lokalizację oraz dojazd do remontowanej posesji Zamawiający przed sporządzeniem oferty zaleca Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej. Przeprowadzenie wizji lokalnej umożliwi Wykonawcy określenie możliwości transportowych i sprzętowych niezbędnych do prowadzenia prac (tj. określenie drogi dojazdowej i ustalenie wielkości i rodzaju sprzętu, który mógłby z niej korzystać). Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym. Z realizacją zamówienia związany jest obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez cały okres realizacji zamówienia. Jeżeli czynności wykonywane na placu budowy będą miały charakter czynności, o których mowa w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040) wówczas Zamawiający wymaga aby czynności te wykonywane były przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę (Podwykonawcę, dalszych Podwykonawców) na podstawie umowy o pracę. Wykonanie przedmiotu zamówienia nie wymaga pozwolenia na budowę.
Gość Zamawiający | Ogłoszenie nr 510206038-N-2019 z dnia 30-09-2019 r. Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie: Remont izolacji przeciwwodnych w budynku przy ul. Wallenroda 4d w Lublinie OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak Numer ogłoszenia: 573747-N-2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, Krajowy numer identyfikacyjny 60712314000000, ul. ul. Krakowskie Przedmieście 76, 20-950 Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 81 47 81 625, e-mail zam.pub@lublin-zachod.sr.gov.pl, faks 81 47 81 625. Adres strony internetowej (url): www.lublin-zachod.sr.gov.pl I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Sąd SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont izolacji przeciwwodnych w budynku przy ul. Wallenroda 4d w Lublinie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP-2401-4/19 II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest remont izolacji przeciwwodnych w budynku przy ul. Konrada Wallenroda 4d w Lublinie, zwany dalej również obiektem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), - Projekty Budowlane i Wykonawcze (dotyczące remontu izolacji przeciwwodnych w budynku położonego przy ul. K. Wallenroda 4d w Lublinie oraz branży drogowej), - Przedmiar robót (charakter pomocniczy). Remont obejmuje przewidziane w dokumentacji prace polegające na odtworzeniu niesprawnych lub brakujących izolacji przeciwwilgociowych oraz na wykonaniu towarzyszących prac remontowych (prace termoizolacyjne, brukarskie, roboty ziemne, renowacyjne, tynkarskie, malarskie). Prace objęte dokumentacją dotyczą zewnętrznej części budynku w przestrzeni fundamentów (ławy i ściany fundamentowe) oraz wybranych pomieszczeń kondygnacji piwnicznej. Celem prac remontowych jest likwidacja zawilgocenia murów, zacieków oraz przedostawania się wody do wnętrza budynku przez ściany zewnętrze i strop najniższej kondygnacji oraz renowacja i odtworzenie warstw tynku i powłok malarskich na ścianach i stropie piwnic w pomieszczeniach. Remont dotyczy zewnętrznych ścian budynku (ścian fundamentowych) w części zagłębionej w gruncie (od ław fundamentowych do cokołu ponad terenem) oraz części ciągu pieszo - jezdnego. Zakres prac wynika ze stwierdzonych zawilgoceń ścian piwnic oraz występujących na nich uszkodzeń wynikających z braku lub nieskuteczności izolacji przeciwwilgociowych (zgodnie z opinią techniczną). Prace podzielone zostały na dwa etapy prac budowlanych. Etapowanie prac związane jest z zapewnieniem swobodnego i bezkolizyjnego dostępu dla użytkowników budynku Sądu Rejonowego. Po analizie występujących na obiekcie zawilgoceń i ich przyczyn stwierdzono konieczność wykonania następujących prac naprawczych: • naprawa izolacji przeciwwodnej stropu nad pomieszczeniami archiwum – ciąg pieszo – jezdny, • naprawa izolacji przeciwwodnej ścian zewnętrznych części podziemnej budynku. Wykonanie izolacji związane jest z wykonaniem robót towarzyszących. Odtworzenie stanu istniejącego i przywrócenie bezpiecznej komunikacji dla pieszych i pojazdów. Prace drogowe nie zmienią istniejącej komunikacji zbiorowej. Obiekt objęty remontem zlokalizowany jest na dz. nr 9/95, 9/98, 9/119 przy ul. Konrada Wallenroda 4d, 20-607 Lublin. Na działkach znajduje się budynek objęty remontem, infrastruktura techniczna, ciąg pieszo- jezdny, parkingi oraz chodniki. Działka obsługiwana jest poprzez istniejący zjazd od ulicy Konrada Wallenroda. Prace remontowe nie wpłyną na zmianę zagospodarowania oraz rzeźbę terenu. Teren nie leży w strefie ochrony konserwatorskiej. Budynek Sądu Rejonowego w Lublinie położony przy ul. Konrada Wallenroda 4d w Lublinie jest obiektem siedmio-kondygnacyjnym podpiwniczonym. Nad częścią piwnicy przebiega ciąg pieszo- jezdny. Wykonywanie robót budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający zapewnia na budowie jedynie nadzór inwestorski. Do obowiązków Wykonawcy w tym zakresie, należy w szczególności: - zatrudnienie kierownika robót w specjalności ogólnobudowlanej, - realizacja zadań wynikających z obowiązków kierownika budowy określonych w art. 22 i art. 42 pkt. 2 Prawa Budowlanego. Prace będą prowadzone w czynnym budynku. Zamawiający nie przewiduje wyłączenia budynku z eksploatacji na okres prowadzenia prac remontowych. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania harmonogramu i uzgodnienia z Zamawiającym sposobu realizacji prac zapewniając jak najmniejszą uciążliwość dla pracowników Zamawiającego i innych osób korzystających z budynku. Prace w wybranych pomieszczeniach mogą być prowadzone pod nadzorem osób wyznaczonych przez Zamawiającego (pracownik Zamawiającego/pracownik firmy ochraniającej). Zamawiający wymaga minimum 36 miesięcznego okresu gwarancji na przedmiot zamówienia (jest to kryterium oceny ofert), w tym również na zastosowane materiały, liczonego od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. Z uwagi na lokalizację oraz dojazd do remontowanej posesji Zamawiający przed sporządzeniem oferty zaleca Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej. Przeprowadzenie wizji lokalnej umożliwi Wykonawcy określenie możliwości transportowych i sprzętowych niezbędnych do prowadzenia prac (tj. określenie drogi dojazdowej i ustalenie wielkości i rodzaju sprzętu, który mógłby z niej korzystać). Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym. Z realizacją zamówienia związany jest obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez cały okres realizacji zamówienia. Jeżeli czynności wykonywane na placu budowy będą miały charakter czynności, o których mowa w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040) wówczas Zamawiający wymaga aby czynności te wykonywane były przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę (Podwykonawcę, dalszych Podwykonawców) na podstawie umowy o pracę. Wykonanie przedmiotu zamówienia nie wymaga pozwolenia na budowę. II.4) Informacja o częściach zamówienia: Zamówienie było podzielone na części: nie II.5) Główny Kod CPV: 45320000-6 Dodatkowe kody CPV: 45000000-7, 45216111-2, 45453000-7, 45400000-1, 45100000-8, 45450000-6, 45233000-9, 45111300-1, 45236000-0, 45233260-9, 45111200-0 SEKCJA III: PROCEDURA III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów nie III.3) Informacje dodatkowe: SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ IV.9.1) Podstawa prawna Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp. IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. | ||||
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych |
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: | 573747-N-2019 |
---|---|
ID postępowania Zamawiającego: | ZP-2401-4/19 |
Data publikacji zamówienia: | 2019-07-16 |
Rodzaj zamówienia: | roboty budowlane |
Tryb& postępowania [PN]: | Przetarg nieograniczony |
Czas na realizację: | 42 dni |
Wadium: | 8001 ZŁ |
Szacowana wartość* | 266 700 PLN - 400 050 PLN |
Oferty uzupełniające: | NIE |
Oferty częściowe: | NIE |
Oferty wariantowe: | NIE |
Przewidywana licyctacja: | NIE |
Ilość części: | 1 |
Kryterium ceny: | 60% |
WWW ogłoszenia: | www.lublin-zachod.sr.gov.pl |
Informacja dostępna pod: | https://ezamowienia.ms.gov.pl |
Okres związania ofertą: | 30 dni |
Kody CPV
45320000-6 | Roboty izolacyjne |