TI Tytuł PL-Wrocław: Usługi nadzoru budowlanego
ND Nr dokumentu 88656-2011
PD Data publikacji 18/03/2011
OJ Dz.U. S 54
TW Miejscowość WROCŁAW
AU Nazwa instytucji Sąd Okręgowy we Wrocławiu
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
DS Dokument wysłany 16/03/2011
DD Termin składania wniosków o dokumentację 27/04/2011
DT Termin 27/04/2011
NC Zamówienie 4 - Zamówienie publiczne na usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 71520000 - Usługi nadzoru budowlanego
OC Pierwotny kod CPV 71520000 - Usługi nadzoru budowlanego
RC Kod NUTS PL514
IA Adres internetowy (URL) http://www.wroclaw.so.gov.pl/zamowienia.php

18/03/2011    S54    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

PL-Wrocław: Usługi nadzoru budowlanego

2011/S 54-088656

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Usługi

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1)NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Sąd Okręgowy we Wrocławiu
ul. Sądowa 1
Kontaktowy: Sąd Okręgowy we Wrocławiu, ul. Sądowa 1, 50-046 Wrocław, pok. 015 Zamówienia Publiczne
Do wiadomości: Tomasz Matusiak, Piotr Lasota
50-046 Wrocław
POLSKA
Tel. +48 713704295
E-mail: zamowienia.publiczne@wroclaw.so.gov.pl
Faks +48 713704295

Adresy internetowe

Ogólny adres instytucji zamawiającej http://www.wroclaw.so.gov.pl/zamowienia.php

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Sąd Okręgowy we Wrocławiu
ul. Sądowa 1
Kontaktowy: biuro podawcze Sądu Okręgowego we Wrocławiu
50-046 Wrocław
POLSKA

I.2)RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Inne Sąd
Porządek i bezpieczeństwo publiczne
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1)OPIS
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Usługa nadzoru inwestorskiego nad robotami, które obejmują swoim zakresem budowę budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej oraz nadbudowę i przebudowę budynku magazynowego dla Aresztu Śledczego we Wrocławiu wraz z budową muru.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 12
Główne miejsce świadczenia usług Budynek Sądu dla Wrocławia - Fabrycznej będzie zlokalizowany przy ul. Świebodzkiej 5 we Wrocławiu na działce nr 50/2 AM-32, obręb Stare Miasto. Zasięg inwestycji obejmuje także działki nr 46, 49, 51(AM-32), 21 (AM-33). Budynek magazynowy Aresztu Śledczego położony jest przy ul. Świebodzkiej we Wrocławiu na działce nr 50/1, obręb Stare Miasto. Mur będzie zlokalizowany na działce nr 50/1.

Kod NUTS PL514

II.1.3)Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa nadzoru inwestorskiego nad robotami, których zakres obejmuje:
— budowę budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej wraz z instalacjami, przyłączami, infrastrukturą techniczną,
— nadbudowę i przebudowę budynku magazynowego dla Aresztu Śledczego we Wrocławiu, wraz z instalacjami i przyłączami,
— budowę muru oddzielającego teren Aresztu od terenu Sądu.
2. Zamówienie jest udzielane w trybie przetargu nieograniczonego.

3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest udostępniana na stronie internetowej http://www.wroclaw.so.gov.pl/zamowienia.php.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz oferty wariantowej.
5. Oferty należy składać w biurze podawczym Sądu Okręgowego we Wrocławiu przy ul. Sądowej 1. Termin składania ofert upływa w dniu 27.4.2011 r. o godz. 10:00.
6. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
7. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających udzielanych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71520000

II.1.7)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Nie
II.1.8)Podział na części
Nie
II.1.9)Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
Nie
II.2)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres
Usługa nadzoru inwestorskiego, będąca przedmiotem zamówienia, dotyczy pełnego zakresu robót, który obejmuje:
a) przygotowanie terenu budowy, wycinka drzew i krzewów, przyłączenie mediów na czas budowy, wykonanie rozbiórek istniejących obiektów i robót ziemnych z udziałem archeologów,
b) roboty budowlane,
c) roboty instalacyjne w zakresie:
— instalacji wodociągowej (wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji),
— instalacji p.poż.,
— instalacji kanalizacji sanitarnej,
— instalacji kanalizacji wody deszczowej,
— instalacji c.o,
— instalacji ciepła technologicznego,
— instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,
— instalacji chłodniczej na potrzeby klimatyzacji,
— instalacji spływu kondensatu,
— węza cieplnego,
— instalacji elektrycznych wewnętrznych,
— stacji transformatorowej,
— instalacji teletechnicznych (SWOR, SSWiN, SAP, KD, CCTV, wideo domofonów, nagłośnienia, sieci strukturalnej, oddymiania klatek schodowych i szybów windowych),
— instalacji odgromowej i wyrównawczej.
d) wykonanie przyłączy i sieci przyobiektowych:
— przyłącza wodociągowe, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa,
— przyłącza energetyczne podstawowe i rezerwowe,
— przyłącza telekomunikacyjne,
— przyłącza c.o.
e) roboty w zakresie zagospodarowania terenu: budowa parkingu wewnętrznego, budowa infrastruktury wzakresie wjazdu na teren działki, roboty drogowe, mała architektura, oświetlenie i odwodnienie terenu
Bez VAT
Zakres między 125 000,00 a 10 000 000,00 EUR
II.2.2)Opcje
Nie
II.3)CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Okres w miesiącach: 48 (od udzielenia zamówienia):

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1)WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium. Kwota wadium wynosi 25000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy zł).
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) w pieniądzu;
2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) w gwarancjach bankowych;
4) w gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).
3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj. przed godz. 10:00 dnia 27.4.2011 r.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na podany niżej rachunek bankowy Zamawiającego:
Sąd Okręgowy we Wrocławiu.
NBP O/Okręg. Wrocław.
34 1010 1674 0032 6113 9120 0000
W tytule przelewu należy wpisać: wadium w przetargu ZP/PN/4/2011.
Wniesienie wadium jest skuteczne z chwilą uznania rachunku bankowego Zamawiającego należną kwotą wadium. Oznacza to, że wymagana kwota wadium musi być zaksięgowana na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
6. Wadium wnoszone w innej w formie niż pieniężna należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w kasie Zamawiającego. Kasa Zamawiającego znajduje się w budynku Sądu Okręgowego przy ul. Sądowej 1 we Wrocławiu (pok. nr 9) i jest czynna od wtorku do piątku w godz. 9:30 - 14:00, a w poniedziałki w godz. 9:30 - 18:00 (przerwa w godz. 15:00 - 15:30).
7. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub po unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 9 niniejszego ustępu.
Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert.
9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:
1) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
III.1.2)Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących
1. Obowiązującą formą wynagrodzenia Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie w pełnym zakresie przedmiotu zamówienia.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy nie będzie waloryzowane w okresie realizacji umowy.
3. Jeżeli w trakcie realizacji umowy zmianie ulegnie obowiązująca stawka VAT, Wynagrodzenie brutto Wykonawcy zostanie skorygowane o kwotę wynikającą z różnicy stawek VAT przed i po zmianie
4. Wykonawca będzie otrzymywać wynagrodzenie w częściach. Kwoty faktur częściowych będą uzależnione od postępu robót i proporcjonalne do wynagrodzenia wykonawcy robót, wypłacanego za zrealizowane etapy budowy.
Wykonawca będzie wystawiać faktury częściowe po zakończeniu i odebraniu poszczególnych etapów robót wyszczególnionych w harmonogramie rzeczowo-finansowym budowy.
5. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę, przelewem bankowym z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
6. Szczegółowe warunki finansowe określono we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający będzie żądał przedłożenia mu umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
III.1.4)Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia
Nie
III.2)WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
Warunek: posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa posiadają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: nie dotyczy.
II. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
III. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;
3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.
IV. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień Wykonawca musi dołączyć do oferty następujące dokumenty:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
2) aktualny odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych;
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
V. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
VI. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. IV:
1) ppkt 2-4 i ppkt 6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c)nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) ppkt 5 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
VII. Dokumenty, o których mowa w pkt. VI.1 lit a) i c) oraz pkt. VI.2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. VI.1 lit b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. VI, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt. II.
II. Wraz z ofertą Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. I, Wykonawca musi dołączyć do oferty następujące dokumenty:
a) informację banku lub Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości nie mniejszej niż 50 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł),
b) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wysokość sumy gwarancyjnej nie może być mniejsza niż 1 000 000 PLN (słownie: jeden milion zł).
III. Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. III.2.1)IV – III.2.1)VII.
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w pkt I, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga przedłożenia informacji, o której mowa w pkt. II. a), dotyczącej tych podmiotów.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku cd.:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli z treści dokumentów dołączonych do oferty w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie wynikać, że:
a) Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wysokość sumy gwarancyjnej nie może być mniejsza niż 1 000 000 PLN (słownie: jeden milion zł);
b) Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 50 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł).
III.2.3)Zdolność techniczna
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
I.1. Warunek: posiadanie wiedzy i doświadczenia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę warunku posiadania wiedzy i doświadczenia na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt. II.1.
I.2. Warunek: dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę warunku posiadania wiedzy i doświadczenia na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt. II.2.
II. Wraz z ofertą Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
II.1. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. I.1., Wykonawca musi dołączyć do oferty następujące dokumenty:
a) wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi te zostały wykonane należycie.
II.2. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. I.2., Wykonawca musi dołączyć do oferty następujące oświadczenia i dokumenty:
a) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych (należy podać nazwę uprawnień, nazwę podmiotu wydającego uprawnienia oraz numer uprawnień), doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami,
b) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
III. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. pkt. III.2.1)IV – III.2.1)VII.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
III. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku, określonego w pkt. I.1. cd.:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli z treści dokumentów będzie wynikać, że Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną usługę nadzoru inwestorskiego nad robotami, które obejmowały swoim zakresem budowę nowego budynku użyteczności publicznej. Przyjmuje się definicję budynku użyteczności publicznej podaną w § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.4.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690 z późn. zm.). Wykonany budynek musi posiadać następującą charakterystykę:
— kubatura budynku nie może być mniejsza niż 20 500 m3,
— powierzchnia netto budynku nie może być mniejsza niż 5 900 m2,
— ilość kondygnacji nadziemnych nie może być mniejsza niż 5,
— budynek musi być w całości podpiwniczony,
— budynek musi być wykonany w technologii żelbetonowej.
Wartość zrealizowanej usługi nadzoru inwestorskiego nie może być mniejsza niż 600 000 PLN netto (słownie: sześćset tysięcy zł netto).
IV. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku, określonego w pkt. I.2. cd.:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli z treści dokumentów będzie wynikać, że dysponuje następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
a) Kierownik zespołu inspektorów nadzoru.
Osoba musi spełniać następujące warunki:
— musi posiadać wyższe wykształcenie techniczne,
— musi posiadać uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów ustawy Prawo budowlane lub ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów,
— musi posiadać minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu nadzoru nad inwestycjami budowlanymi,
— musi posiadać minimum 5 letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem ludzkim.
b) Inspektor nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej.
Osoba musi spełniać następujące warunki:
— musi posiadać uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów ustawy Prawo budowlane lub ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów,
— musi posiadać minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót budowlanych lub kierowaniu budową.
c) Inspektor w branży architektonicznej.
Osoba musi spełniać następujące warunki:
— musi posiadać wyższe wykształcenie techniczne – architektoniczne,
— musi posiadać uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – do kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów ustawy Prawo budowlane lub ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów,
— minimum 5-letnie doświadczenie w nadzorowaniu robót budowlanych lub kierowaniu budową.
d) Inspektor nadzoru w branży elektrycznej.
Osoba musi spełniać następujące warunki:
— musi posiadać uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów ustawy Prawo budowlane lub ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów,
— minimum 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierowaniu budową.
e) Inspektor nadzoru w branży sanitarnej.
Osoba musi spełniać następujące warunki:
— musi posiadać uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów ustawy Prawo budowlane lub ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów,
— minimum 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierowaniu budową.
f) Inspektor nadzoru w branży teletechnicznej.
Osoba musi spełniać następujące warunki:
— musi posiadać uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń, wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów ustawy Prawo budowlane lub ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów,
— musi posiadać minimum 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierowaniu budową.
g) Inspektor nadzoru w branży drogowej.
Osoba musi spełniać następujące warunki:
— musi posiadać uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń, wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów ustawy Prawo budowlane lub ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów,
— musi posiadać minimum 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierowaniu budową.
h) Osoba nadzorująca prace w branży geotechnicznej.
Osoba musi posiadać kwalifikacje do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi kategorii VII, tj. w zakresie ustalania warunków geologiczno-inżynierskich dla potrzeb zagospodarowania przestrzennego i posadawiania obiektów budowlanych, z wyłączeniem posadawiania obiektów budowlanych zakładów górniczych oraz budownictwa wodnego.
i) Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
Osoba musi posiadać uprawnienia rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, wynikające z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.6.2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 03.121.1137 ze zm.).
III.2.4)Zamówienia zastrzeżone
Nie
III.3)SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1)Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
Tak
Ustawa Prawo budowlane (Dz.U.2006.156.1118 tekst jednolity z późniejszymi zmianami).
III.3.2)Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi
Tak

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1)RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Nie
IV.3)INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ZP/PN/4/2011
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Nie
IV.3.3)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów 27.4.2011 - 10:00
Dokumenty odpłatne
podać cenę 17 000,00 PLN
Warunki i sposób płatności: Zamawiający udostępnia specyfikację wraz z załącznikami (w tym dokumentację projektową) nieodpłatnie na stronie internetowej. Odpłatne jest przekazanie Wykonawcy, na jego pisemny wniosek, specyfikacji wraz z załącznikami (w tym dokumentacji projektowej) w formie papierowej. Płatność gotówką lub przelewem.
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
27.4.2011 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 27.4.2011 - 12:00

Miejsce

Sąd Okręgowy we Wrocławiu, ul. Sądowa 1, sala 304, 50-046 Wrocław, POLSKA.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1)JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ
Nie
VI.2)ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH
Nie
VI.3)INFORMACJE DODATKOWE
VI.4)PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza, Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel. +48 224587840
Faks +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni -jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel. +48 224587840
Faks +48 224587800

VI.5)DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
16.3.2011
TI Tytuł PL-Wrocław: Usługi nadzoru budowlanego
ND Nr dokumentu 112860-2011
PD Data publikacji 09/04/2011
OJ Dz.U. S 70
TW Miejscowość WROCŁAW
AU Nazwa instytucji Sąd Okręgowy we Wrocławiu
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
DS Dokument wysłany 04/04/2011
DD Termin składania wniosków o dokumentację 28/04/2011
DT Termin 28/04/2011
NC Zamówienie 4 - Zamówienie publiczne na usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 71520000 - Usługi nadzoru budowlanego
OC Pierwotny kod CPV 71520000 - Usługi nadzoru budowlanego
RC Kod NUTS PL514

09/04/2011    S70    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

PL-Wrocław: Usługi nadzoru budowlanego

2011/S 70-112860

Sąd Okręgowy we Wrocławiu, ul. Sądowa 1, Sąd Okręgowy we Wrocławiu, ul. Sądowa 1, 50-046 Wrocław, pok. 015 Zamówienia Publiczne, attn: Tomasz Matusiak, Piotr Lasota, POLSKA-50-046Wrocław. Tel. +48 713704295. E-mail: zamowienia.publiczne@wroclaw.so.gov.pl. Fax +48 713704295.

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 18.3.2011, 2011/S 54-088656)

Przedmiot zamówienia:
CPV:71520000

Usługi nadzoru budowlanego.

Zamiast: 

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium. Kwota wadium wynosi 25 000 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy zł).

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

1) w pieniądzu;

2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) w gwarancjach bankowych;

4) w gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).

3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj. przed godz. 10:00 dnia 27.4.2011 r.

5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na podany niżej rachunek bankowy Zamawiającego:

Sąd Okręgowy we Wrocławiu.

NBP O/Okręg. Wrocław.

34 1010 1674 0032 6113 9120 0000

W tytule przelewu należy wpisać: wadium w przetargu ZP/PN/4/2011.

Wniesienie wadium jest skuteczne z chwilą uznania rachunku bankowego Zamawiającego należną kwotą wadium.

Oznacza to, że wymagana kwota wadium musi być zaksięgowana na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

6. Wadium wnoszone w innej w formie niż pieniężna należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w kasie Zamawiającego. Kasa Zamawiającego znajduje się w budynku Sądu Okręgowego przy ul. Sądowej 1 we Wrocławiu (pok. nr 9) i jest czynna od wtorku do piątku w godz. 9:30-14:00, a w poniedziałki w godz. 9:30-18:00 (przerwa w godz. 15:00-15:30).

7. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub po unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 9 niniejszego ustępu.

Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert.

9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:

1) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

2) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.2.3) Zdolność techniczna

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

I.1. Warunek: posiadanie wiedzy i doświadczenia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę warunku posiadania wiedzy i doświadczenia napodstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt. II.1.

I.2. Warunek: dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonaniazamówienia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę warunku posiadania wiedzy i doświadczenia napodstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt. II.2.

II. Wraz z ofertą Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

II.1. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. I.1., Wykonawcamusi dołączyć do oferty następujące dokumenty:

a) wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okresprowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania iodbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi te zostały wykonane należycie.

II.2. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. I.2., Wykonawca musi dołączyć do oferty następujące oświadczenia i dokumenty:

a) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ichkwalifikacji zawodowych (należy podać nazwę uprawnień, nazwę podmiotu wydającego uprawnienia oraznumer uprawnień), doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresuwykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami,

b) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymaganeuprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

III. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych dowykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobaminiezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tychpodmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniuzamówienia. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, polega na wiedzyi doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów,na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tychpodmiotów dokumentów wymienionych w pkt. pkt. III.2.1)IV – III.2.1)VII.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów.

III. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku, określonego w pkt. I.1. cd.:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli z treści dokumentów będzie wynikać, że Wykonawcaw okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalnościjest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną usługę nadzoru inwestorskiego nad robotami,które obejmowały swoim zakresem budowę nowego budynku użyteczności publicznej. Przyjmuje się definicję budynku użyteczności publicznej podaną w § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.4.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 02.75.690 zpóźn. zm.). Wykonany budynek musi posiadać następującą charakterystykę:

— kubatura budynku nie może być mniejsza niż 20 500 m3,

— powierzchnia netto budynku nie może być mniejsza niż 5 900 m2,

— ilość kondygnacji nadziemnych nie może być mniejsza niż 5,

— budynek musi być w całości podpiwniczony,

— budynek musi być wykonany w technologii żelbetonowej.

Wartość zrealizowanej usługi nadzoru inwestorskiego nie może być mniejsza niż 600 000 PLN netto (słownie:sześćset tysięcy zł netto).

IV. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku, określonego w pkt. I.2. cd.:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli z treści dokumentów będzie wynikać, że dysponujenastępującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

a) Kierownik zespołu inspektorów nadzoru.

Osoba musi spełniać następujące warunki:

— musi posiadać wyższe wykształcenie techniczne,

— musi posiadać uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie– do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, wydane napodstawie aktualnie obowiązujących przepisów ustawy Prawo budowlane lub ważne uprawnienia budowlanewydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów,

— musi posiadać minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu nadzoru nad inwestycjamibudowlanymi,

— musi posiadać minimum 5 letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem ludzkim.

b) Inspektor nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej.

Osoba musi spełniać następujące warunki:

— musi posiadać uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie– do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, wydane napodstawie aktualnie obowiązujących przepisów ustawy Prawo budowlane lub ważne uprawnienia budowlanewydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów,

— musi posiadać minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót budowlanych lubkierowaniu budową.

c) Inspektor w branży architektonicznej.

Osoba musi spełniać następujące warunki:

— musi posiadać wyższe wykształcenie techniczne – architektoniczne,

— musi posiadać uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie– do kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, wydane na podstawieaktualnie obowiązujących przepisów ustawy Prawo budowlane lub ważne uprawnienia budowlane wydane napodstawie uprzednio obowiązujących przepisów,

— minimum 5-letnie doświadczenie w nadzorowaniu robót budowlanych lub kierowaniu budową.

d) Inspektor nadzoru w branży elektrycznej.

Osoba musi spełniać następujące warunki:

— musi posiadać uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie– do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeńelektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, wydane na podstawie aktualnie obowiązującychprzepisów ustawy Prawo budowlane lub ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednioobowiązujących przepisów,

— minimum 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierowaniubudową.

e) Inspektor nadzoru w branży sanitarnej.

Osoba musi spełniać następujące warunki:

— musi posiadać uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie– do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeńcieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, wydane na podstawieaktualnie obowiązujących przepisów ustawy Prawo budowlane lub ważne uprawnienia budowlane wydane napodstawie uprzednio obowiązujących przepisów,

— minimum 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierowaniubudową.

f) Inspektor nadzoru w branży teletechnicznej.

Osoba musi spełniać następujące warunki:

— musi posiadać uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie– do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń, wydane napodstawie aktualnie obowiązujących przepisów ustawy Prawo budowlane lub ważne uprawnienia budowlanewydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów,

— musi posiadać minimum 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lubkierowaniu budową.

g) Inspektor nadzoru w branży drogowej.

Osoba musi spełniać następujące warunki:

— musi posiadać uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie– do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń, wydane na podstawieaktualnie obowiązujących przepisów ustawy Prawo budowlane lub ważne uprawnienia budowlane wydane napodstawie uprzednio obowiązujących przepisów,

— musi posiadać minimum 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lubkierowaniu budową.

h) Osoba nadzorująca prace w branży geotechnicznej.

Osoba musi posiadać kwalifikacje do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi kategoriiVII, tj. w zakresie ustalania warunków geologiczno-inżynierskich dla potrzeb zagospodarowania przestrzennegoi posadawiania obiektów budowlanych, z wyłączeniem posadawiania obiektów budowlanych zakładówgórniczych oraz budownictwa wodnego.

i) Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Osoba musi posiadać uprawnienia rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, wynikającez Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.6.2003 r. w sprawie uzgadnianiaprojektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 03.121.1137 ze zm.).

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa nadzoru inwestorskiego nad robotami, których zakres obejmuje:

— budowę budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej wraz z instalacjami, przyłączami,infrastrukturą techniczną,

— nadbudowę i przebudowę budynku magazynowego dla Aresztu Śledczego we Wrocławiu, wraz z instalacjamii przyłączami,

— budowę muru oddzielającego teren Aresztu od terenu Sądu.

2. Zamówienie jest udzielane w trybie przetargu nieograniczonego.

3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest udostępniana na stronie internetowej http://www.wroclaw.so.gov.pl/zamowienia.php.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz oferty wariantowej.

5. Oferty należy składać w biurze podawczym Sądu Okręgowego we Wrocławiu przy ul. Sądowej 1. Terminskładania ofert upływa w dniu 27.4.2011 r. o godz. 10:00.

6. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

7. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających udzielanych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawyPrawo zamówień publicznych.

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych. Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów 27.4.2011 (10:00).

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 27.4.2011 (10:00).

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert 27.4.2011 (12:00).

Powinno być: 

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium. Kwota wadium wynosi 25 000 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy zł).

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

1) w pieniądzu;

2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) w gwarancjach bankowych;

4) w gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).

3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj. przed godz. 10:00 dnia 28.4.2011 r.

5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na podany niżej rachunek bankowy Zamawiającego:

Sąd Okręgowy we Wrocławiu.

NBP O/Okręg. Wrocław.

34 1010 1674 0032 6113 9120 0000

W tytule przelewu należy wpisać: wadium w przetargu ZP/PN/4/2011.

Wniesienie wadium jest skuteczne z chwilą uznania rachunku bankowego Zamawiającego należną kwotą wadium.

Oznacza to, że wymagana kwota wadium musi być zaksięgowana na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

6. Wadium wnoszone w innej w formie niż pieniężna należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w kasie Zamawiającego. Kasa Zamawiającego znajduje się w budynku Sądu Okręgowego przy ul. Sądowej 1 we Wrocławiu (pok. nr 9) i jest czynna od wtorku do piątku w godz. 9:30-14:00, a w poniedziałki w godz. 9:30-18:00 (przerwa w godz. 15:00-15:30).

7. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub po unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 9 niniejszego ustępu.

Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert.

9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:

1) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

2) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.2.3) Zdolność techniczna

I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujący warunki:

I.1. Warunek: posiadanie wiedzy i doświadczenia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę warunku posiadania wiedzy i doświadczenia na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt. II.1.

I.2. Warunek: dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę warunku posiadania wiedzy i doświadczenia na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt. II.2.

II. Wraz z ofertą Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

II.1. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. I.1., Wykonawca musi dołączyć do oferty następujące dokumenty:

a) wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi te zostały wykonane należycie.

II.2. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. I.2., Wykonawca musi dołączyć do oferty następujące oświadczenia i dokumenty:

a) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych (należy podać nazwę uprawnień, nazwę podmiotu wydającego uprawnienia oraz numer uprawnień), doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami,

b) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

III. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. pkt. III.2.1)IV – III.2.1)VII.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów.

I. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku, określonego w pkt. I.1. cd.:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli z treści dokumentów będzie wynikać, że Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną usługę nadzoru inwestorskiego nad robotami, które obejmowały swoim zakresem budowę nowego budynku użyteczności publicznej. Przyjmuje się definicję budynku użyteczności publicznej, podaną w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.4.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 02.75.690 z późn. zm.). Wykonany budynek musi posiadać następującą charakterystykę:

— kubatura budynku nie może być mniejsza niż 20 500 m3,

— powierzchnia netto budynku nie może być mniejsza niż 5 900 m2,

— budynek jest budynkiem średniowysokim lub wyższym niż średniowysoki - przyjmuje się definicję budynku średniowysokiego, podaną w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.4.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 02.75.690 z późn. zm.).

Wartość zrealizowanej usługi nadzoru inwestorskiego nie może być mniejsza niż 550 000 PLN brutto (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy zł brutto).

II. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku, określonego w pkt. I.2. cd.:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli z treści dokumentów będzie wynikać, że dysponuje następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

a) Kierownik zespołu inspektorów nadzoru.

Osoba musi spełniać następujące warunki:

— musi posiadać wyższe wykształcenie techniczne,

— musi posiadać uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów ustawy Prawo budowlane lub ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów,

— musi posiadać minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu nadzoru nad inwestycjami budowlanymi,

— musi posiadać minimum 5 letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem ludzkim.

b) Inspektor nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej.

Osoba musi spełniać następujące warunki:

— musi posiadać uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów ustawy Prawo budowlane lub ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów,

— musi posiadać minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót budowlanych lub kierowaniu budową.

c) Inspektor w branży architektonicznej.

Osoba musi spełniać następujące warunki:

— musi posiadać wyższe wykształcenie techniczne – architektoniczne,

— musi posiadać uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – do kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów ustawy Prawo budowlane lub ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów,

— minimum 5-letnie doświadczenie w nadzorowaniu robót budowlanych lub kierowaniu budową.

Funkcję inspektora w branży architektonicznej może pełnić również osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji inspektora w branży architektonicznej z funkcją inspektora w branży konstrukcyjno-budowlanej.

d) Inspektor nadzoru w branży elektrycznej.

Osoba musi spełniać następujące warunki:

— musi posiadać uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów ustawy Prawo budowlane lub ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów,

— minimum 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierowaniu budową.

e) Inspektor nadzoru w branży sanitarnej.

Osoba musi spełniać następujące warunki:

— musi posiadać uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów ustawy Prawo budowlane lub ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów,

— minimum 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierowaniu budową.

f) Inspektor nadzoru w branży teletechnicznej.

Osoba musi spełniać następujące warunki:

— musi posiadać uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń, wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów ustawy Prawo budowlane lub ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów,

— musi posiadać minimum 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierowaniu budową.

g) Inspektor nadzoru w branży drogowej.

Osoba musi spełniać następujące warunki:

— musi posiadać uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń, wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów ustawy Prawo budowlane lub ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów,

— musi posiadać minimum 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierowaniu budową.

h) Osoba nadzorująca prace w branży geotechnicznej.

Osoba musi posiadać kwalifikacje do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi kategorii VII, tj. w zakresie ustalania warunków geologiczno-inżynierskich dla potrzeb zagospodarowania przestrzennego i posadawiania obiektów budowlanych, z wyłączeniem posadawiania obiektów budowlanych zakładów górniczych oraz budownictwa wodnego.

i) Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Osoba musi posiadać uprawnienia rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, wynikające z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.6.2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 03.121.1137 ze zm.).

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa nadzoru inwestorskiego nad robotami, których zakres obejmuje:

— budowę budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej wraz z instalacjami, przyłączami,infrastrukturą techniczną,

— nadbudowę i przebudowę budynku magazynowego dla Aresztu Śledczego we Wrocławiu, wraz z instalacjamii przyłączami,

— budowę muru oddzielającego teren Aresztu od terenu Sądu.

2. Zamówienie jest udzielane w trybie przetargu nieograniczonego.

3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest udostępniana na stronie internetowej http://www.wroclaw.so.gov.pl/zamowienia.php.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz oferty wariantowej.

5. Oferty należy składać w biurze podawczym Sądu Okręgowego we Wrocławiu przy ul. Sądowej 1. Termin składania ofert upływa w dniu 28.4.2011 r. o godz. 10:00.

6. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

7. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających udzielanych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych. Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 28.4.2011 (10:00)

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 28.4.2011 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 28.4.2011 (12:00)


TI Tytuł PL-Wrocław: Usługi nadzoru budowlanego
ND Nr dokumentu 194350-2011
PD Data publikacji 22/06/2011
OJ Dz.U. S 118
TW Miejscowość WROCŁAW
AU Nazwa instytucji Sąd Okręgowy we Wrocławiu
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
DS Dokument wysłany 20/06/2011
NC Zamówienie 4 - Zamówienie publiczne na usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Udzielenie zamówienia
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 71520000 - Usługi nadzoru budowlanego
OC Pierwotny kod CPV 71520000 - Usługi nadzoru budowlanego
IA Adres internetowy (URL) http://www.wroclaw.so.gov.pl/zamowienia.php

22/06/2011    S118    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta 

PL-Wrocław: Usługi nadzoru budowlanego

2011/S 118-194350

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Usługi

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1)NAZWA, ADRESY I OSOBY KONTAKTOWE

Sąd Okręgowy we Wrocławiu
ul. Sądowa 1
Kontaktowy: Sąd Okręgowy we Wrocławiu, ul. Sądowa 1, 50-046 Wrocław, pok. 015 Zamówienia Publiczne
Do wiadomości: Tomasz Matusiak, Piotr Lasota
50-046 Wrocław
POLSKA
Tel. +48 713704295
E-mail: zamowienia.publiczne@wroclaw.so.gov.pl
Faks +48 713704295

Adresy internetowe

Ogólny adres instytucji zamawiającej http://www.wroclaw.so.gov.pl/zamowienia.php

I.2)RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Inne Sąd
Porządek i bezpieczeństwo publiczne
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1)OPIS
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Usługa nadzoru inwestorskiego nad robotami, które obejmują swoim zakresem budowę budynku SąduRejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej oraz nadbudowę i przebudowę budynku magazynowego dla AresztuŚledczego we Wrocławiu wraz z budową muru.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 14
Główne miejsce świadczenia usług Budynek Sądu dla Wrocławia - Fabrycznej będzie zlokalizowany przy ul.Świebodzkiej 5 we Wrocławiu na działce nr 50/2 AM-32, obręb Stare Miasto. Zasięg inwestycji obejmuje także działki nr 46, 49, 51(AM-32), 21 (AM-33). Budynek magazynowy Aresztu Śledczego położony jest przy ul.Świebodzkiej we Wrocławiu na działce nr 50/1, obręb Stare Miasto. Mur będzie zlokalizowany na działce nr 50/1.
II.1.3)Ogłoszenie dotyczy
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest usługa nadzoru inwestorskiego nad robotami, których zakres obejmuje:
— budowę budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej wraz z instalacjami, przyłączami,infrastrukturą techniczną,
— nadbudowę i przebudowę budynku magazynowego dla Aresztu Śledczego we Wrocławiu, wraz z instalacjamii przyłączami,
— budowę muru oddzielającego teren Aresztu od terenu Sądu.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71520000

II.1.6)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Nie
II.2)CAŁKOWITA KOŃCOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia
Wartość 598 887,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1)RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
Nie
IV.3)INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
ZP/PN/4/2011
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotycz?ce tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U. UE: 2011/S 054-088656 z dnia 18.3.2011

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1)DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:
17.6.2011
V.2)LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
8
V.3)NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Komplet Inwest Spółka Jawna Tomasz Granops, Elżbieta Prażanowska-Nieboj
Al. 11-go Listopada 91K
66-400 Gorzów Wielkopolski
POLSKA

V.4)INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia
Wartość 1 028 511,12 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia
Wartość 598 887,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
V.5)PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA
Nie

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1)ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH
Nie
VI.2)INFORMACJE DODATKOWE
VI.3)PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza, Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel. +48 224587840
Faks +48 224587800

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań Odwołanie wobec czynności innych niż określonew art. 182 ust. 1 i 2 ustawy Pzp wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel. +48 224587701
Faks +48 224587700

VI.4)DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
20.6.2011

Adres: ul. Sądowa 1, 50-046 Wrocław
woj. DOLNOŚLĄSKIE
Dane kontaktowe: email: zamowienia.publiczne@wroclaw.so.gov.pl
tel: +48 713704295
fax: +48 713444959
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-04-27
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 8865620111
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-03-18
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 48 miesięcy
Wadium: 25000 ZŁ
Szacowana wartość* 833 333 PLN  -  1 250 000 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://www.wroclaw.so.gov.pl/zamowienia.php
Informacja dostępna pod: Sąd Okręgowy we Wrocławiu
ul. Sądowa 1, 50-046 Wrocław, woj. dolnośląskie
Dokumentacja dostępna na wniosek. Termin składania wniosków o dokumentację: 27/04/2011
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego