KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-TECHNICZNEJ KŁADKI PIESZO-ROWEROWEJ PRZEZ RZEKĘ BUG W MIEJSCOWOŚCI NIEMIRÓW
Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektoniczno-technicznej kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Bug w miejscowości Niemirów wraz z zagospodarowaniem terenu bezpośrednio przylegającego oraz połączeniem z ciągiem ścieżek rowerowych w granicach opracowania konkursowego. Autor wybranej, nagrodzonej pracy konkursowej zostanie zaproszony do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki (negocjacje) na: a) opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę po otrzymaniu niezbędnych pełnomocnictw, map do celów projektowych, danych i parametrów hydrologicznych opracowanych przez IMiGW w Warszawie, warunków RZGW w Warszawie, jak również badań geologicznych; b) opracowanie projektów wykonawczych; c) opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy wykonania robót budowy kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Bug w miejscowości Niemirów, d) opracowanie harmonogramu prac, obejmującego sporządzenie dokumentacji i wykonanie robót budowlanych; e) pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycją wykonywaną w oparciu o opracowaną dokumentację
Mielnik: KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-TECHNICZNEJ KŁADKI PIESZO-ROWEROWEJ PRZEZ RZEKĘ BUG W MIEJSCOWOŚCI NIEMIRÓW
Numer ogłoszenia: 33130 - 2013; data zamieszczenia: 24.01.2013
OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Mielnik, ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik, woj. podlaskie, tel. 085 6577003, faks 085 6577121.
Adres strony internetowej zamawiającego:
www.mielnik.com.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU
II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego:
KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-TECHNICZNEJ KŁADKI PIESZO-ROWEROWEJ PRZEZ RZEKĘ BUG W MIEJSCOWOŚCI NIEMIRÓW.
II.2) Określenie przedmiotu konkursu:
Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektoniczno-technicznej kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Bug w miejscowości Niemirów wraz z zagospodarowaniem terenu bezpośrednio przylegającego oraz połączeniem z ciągiem ścieżek rowerowych w granicach opracowania konkursowego. Autor wybranej, nagrodzonej pracy konkursowej zostanie zaproszony do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki (negocjacje) na: a) opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę po otrzymaniu niezbędnych pełnomocnictw, map do celów projektowych, danych i parametrów hydrologicznych opracowanych przez IMiGW w Warszawie, warunków RZGW w Warszawie, jak również badań geologicznych; b) opracowanie projektów wykonawczych; c) opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy wykonania robót budowy kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Bug w miejscowości Niemirów, d) opracowanie harmonogramu prac, obejmującego sporządzenie dokumentacji i wykonanie robót budowlanych; e) pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycją wykonywaną w oparciu o opracowaną dokumentację.
II.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.23.00.00-9.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
WARUNKI UDZIAŁU
Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu:
1. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwana również Uczestnikiem konkursu samodzielnie biorącym udział w konkursie, bądź podmioty te występujące wspólnie, jako Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie, spełniający następujące wymagania: 1.1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku Uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie warunek ten musi spełniać każdy z Uczestników indywidualnie. 1.2. Spełniają warunki udziału w konkursie o których mowa w art. 22 ust. 1 w zw. Z art. 115 ust.2 pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania pracy konkursowej. Warunek zostanie spełniony, jeśli Uczestnik konkursu wykaże, że w składzie zespołu projektowego znajduje się: a) co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, zgodnie z prawem państwa, w którym uzyskała te uprawnienia lub w którym prowadzi działalność; b) co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności mostowej bez ograniczeń, zgodnie z prawem państwa, w którym uzyskała te uprawnienia lub w którym prowadzi działalność. W przypadku Uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie warunek ten może być spełniony łącznie. 2. Oceny spełniania warunków dokona Organizator konkursu w oparciu o wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz oświadczenia i dokumenty wraz z nimi złożone. 3. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w konkursie 3.1. W celu wykazania spełniania przez Uczestnika konkursu warunków udziału w konkursie, o których mowa w art. 22 ust. 1 w zw. z art. 115 ust. 2 pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych Uczestnik konkursu składa wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w konkursie: 3.1.1. oświadczenie Uczestnika konkursu o spełnianiu warunków udziału w konkursie, wg załączonego wzoru; 3.1.2. wykaz osób, o których mowa w Rozdz. III, ust. 1, pkt 1.2, które będą wchodziły w skład zespołu projektowego, wg załączonego wzoru; Wszystkie osoby umieszczone w wykazie osób zobowiązane są do potwierdzenia własnoręcznym podpisem udziału w konkursie oraz posiadania wymaganych uprawnień. Zmiana składu zespołu projektowego w postępowaniu konkursowym może zostać dokonana najpóźniej na 7 dni przed upływem terminu składania prac konkursowych. Zmieniony załącznik nr 2 do wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie należy przekazać do siedziby Organizatora w zamkniętej kopercie z dopiskiem KONKURS NA KŁADKĘ - ZMIANA SKŁADU ZESPOŁU. 3.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Uczestnik konkursu składa wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w konkursie oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, wg załączonego wzoru; W przypadku składania wniosku przez Uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie wymagany dokument musi być złożony przez każdego Uczestnika, 3.2.1. Dodatkowo, Organizator konkursu wymaga, by Uczestnik konkursu złożył wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w konkursie oświadczenie dot. praw autorskich wg załączonego wzoru. 3.3. Dokumenty, wymienione w Rozdziale VIII części A Regulaminu konkursu, należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Uczestnika konkursu, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817). 3.4. Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie (sporządzony wg wzoru określonego w Rozdziale VIII części A Regulaminu konkursu) i każdy z załączników powinny zostać podpisane przez Uczestnika konkursu lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania i składania w jego imieniu oświadczenia woli. 3.5. Każdy Uczestnik konkursu może ustanowić pełnomocnika do składania oświadczeń woli w jego imieniu, w tym do złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie. 3.6. W przypadku, gdy Uczestnicy wspólnie biorący udział w konkursie nie ustanowią pełnomocnika, o którym mowa w punkcie powyżej, wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie musi być podpisany przez wszystkich Uczestników wspólnie biorących udział w konkursie. 3.7. Stosowne pełnomocnictwo (wg. wzoru stanowiącego do wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie) musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Uczestnika konkursu i dołączone do wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:
- 1. Wartość rozwiązania techniczno-konstrukcyjnego - 50
- 2. Oryginalność i walory estetyczne obiektu ze szczególnym zwróceniem uwagi na zapewnienie spójności rozwiązań projektowych z istniejącym krajobrazem - 50
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.2.1) Określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu:
Dostępny do dnia:
15.02.2013, godzina 14:00.
Miejsce:
Urząd Gminy Mielnik,ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik, pokój nr 6 (parter).
IV.2.2) Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:
Data:
15.02.2013, godzina 14:00.
Miejsce:
Urząd Gminy Mielnik,ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik, sekretariat (I piętro).
IV.2.3) Termin i miejsce składania prac konkursowych:
Termin:
30.04.2013r. godz. 14:00.
Miejsce:
Urząd Gminy Mielnik,ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik, sekretariat (I piętro).
IV.3) NAGRODY
Rodzaj i wysokość nagród:
Organizator konkursu może przyznać nagrody dla jednej, dwóch, lub trzech prac konkursowych o łącznej wysokości 54 000 zł (pięćdziesiąt cztery tysiące złotych). 6.2. Przewidziano następujący podział nagród: pierwsza nagroda 26 000,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych)*, druga nagroda 18 000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych)*, trzecia nagroda 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)*, *wartość nagród jest wartością brutto 6.3. Sąd konkursowy zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród w ramach preliminowanej sumy nagród pieniężnych. 6.4. Niezależnie od nagród pieniężnych organizator konkursu, w oparciu o art. 111 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, przyzna Autorowi najwyżej ocenionej pracy konkursowej nagrodę w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej, obejmujące wykonanie dokumentacji projektowej kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Bug w miejscowości Niemirów. 6.5. Autor pracy konkursowej nagrodzony zaproszeniem do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki zobowiązany jest, w miejscu i terminie wskazanym przez organizatora, przystąpić do negocjacji mających na celu zawarcie umowy na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz uzgodnionych w trakcie negocjacji. 6.6 Wszystkie nagrody będą wypłacone w terminie nie krótszym niż 15 dni i nie dłuższym niż 2 miesiące od rozstrzygnięcia konkursu, na konta bankowe wskazane na FV lub rachunku wystawionym przez uczestnika konkursu, będących podstawą do wypłaty nagród..
Numer ogłoszenia: 102762 - 2013; data zamieszczenia: 14.03.2013
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o konkursie.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
33130 - 2013 data 24.01.2013 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Mielnik, ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik, woj. podlaskie, tel. 085 6577003, fax. 085 6577121.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
IV.2.3).
W ogłoszeniu jest:
Termin i miejsce składania prac konkursowych: Termin: 30.04.2013r. godz. 14:00. Miejsce: Urząd Gminy Mielnik,ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik, sekretariat (I piętro)..
W ogłoszeniu powinno być:
Termin i miejsce składania prac konkursowych: Termin: 15.05.2013r. godz. 14:00. Miejsce: Urząd Gminy Mielnik,ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik, sekretariat (I piętro)..
Mielnik: KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-TECHNICZNEJ KŁADKI PIESZO-ROWEROWEJ PRZEZ RZEKĘ BUG W MIEJSCOWOŚCI NIEMIRÓW.
Numer ogłoszenia: 219170 - 2013; data zamieszczenia: 07.06.2013
OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Czy ogłoszenie o konkursie było zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 33130 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Mielnik, ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik, woj. podlaskie, tel. 085 6577003, faks 085 6577121.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU
II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego:
KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-TECHNICZNEJ KŁADKI PIESZO-ROWEROWEJ PRZEZ RZEKĘ BUG W MIEJSCOWOŚCI NIEMIRÓW..
II.2) Określenie przedmiotu konkursu:
Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektoniczno-technicznej kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Bug w miejscowości Niemirów wraz z zagospodarowaniem terenu bezpośrednio przylegającego oraz połączeniem z ciągiem ścieżek rowerowych w granicach opracowania konkursowego. Autor wybranej, nagrodzonej pracy konkursowej zostanie zaproszony do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki (negocjacje) na: a) opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę po otrzymaniu niezbędnych pełnomocnictw, map do celów projektowych, danych i parametrów hydrologicznych opracowanych przez IMiGW w Warszawie, warunków RZGW w Warszawie, jak również badań geologicznych; b) opracowanie projektów wykonawczych; c) opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy wykonania robót budowy kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Bug w miejscowości Niemirów, d) opracowanie harmonogramu prac, obejmującego sporządzenie dokumentacji i wykonanie robót budowlanych; e) pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycją wykonywaną w oparciu o opracowaną dokumentację..
II.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.23.00.00-9.
SEKCJA III: INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, wskazać projekt/program: Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Projekt jest częścią projektu pn. Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Województwo Podlaskie realizowanego w ramach działania V.2 Trasy rowerowe, Oś priorytetowa V Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej..
SEKCJA IV: WYNIKI KONKURSU
IV.1) LICZBA UCZESTNIKÓW:
21
IV.2) NAGRODY
Miejsce:
1.
IV.2.1) Nazwa i adres autora(ów) wybranej pracy konkursowej
- Dariusz Sobala i Krzysztof Banaszewski,, 35-317 Rzeszów, {Dane ukryte}, 35-317 Rzeszów, kraj/woj. podkarpackie.
IV.2.2) Wartość nagrody
Wartość wydanej
(wypłaconej)
nagrody
(bez VAT)
:
21138,21 PLN.
IV.2) NAGRODY
Miejsce:
2.
IV.2.1) Nazwa i adres autora(ów) wybranej pracy konkursowej
- DHV HYDROPROJEKT Sp. z o.o., , 00-182 Warszawa,, {Dane ukryte}, 00-182 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
IV.2.2) Wartość nagrody
Wartość wydanej
(wypłaconej)
nagrody
(bez VAT)
:
14634,15 PLN.
IV.2) NAGRODY
Miejsce:
3.
IV.2.1) Nazwa i adres autora(ów) wybranej pracy konkursowej
- ISBA Grupa Projektowa i Wojciech Barcik, {Dane ukryte}, 51-630 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.
IV.2.2) Wartość nagrody
Wartość wydanej
(wypłaconej)
nagrody
(bez VAT)
:
8130,08 PLN.
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: | 3313020130 |
---|---|
ID postępowania Zamawiającego: | |
Data publikacji zamówienia: | 2013-01-23 |
Rodzaj zamówienia: | roboty budowlane |
Tryb& postępowania [KON]: | - nierozpoznany - |
Czas na realizację: | - |
Wadium: | - |
Oferty uzupełniające: | NIE |
Oferty częściowe: | NIE |
Oferty wariantowe: | NIE |
Przewidywana licyctacja: | NIE |
Ilość części: | 1 |
Kryterium ceny: | 50% |
WWW ogłoszenia: | www.mielnik.com.pl |
Informacja dostępna pod: | |
Okres związania ofertą: | 0 dni |
Kody CPV
71230000-9 | Organizowanie architektonicznych konkursów projektowych |
Wyniki
Nazwa części | Wykonawca | Data udzielenia | Wartość |
---|---|---|---|
Dariusz Sobala i Krzysztof Banaszewski,, 35-317 Rzeszów Rzeszów | 2013-06-07 | 21 138,00 | |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2013-06-07 Dotyczy cześci nr: 0 Kody CPV: 712300009 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 21 138,00 zł Minimalna złożona oferta: 0,00 zł Ilość złożonych ofert: 0 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 0,00 zł Maksymalna złożona oferta: 0,00 zł | |||
DHV HYDROPROJEKT Sp. z o.o., , 00-182 Warszawa, Warszawa | 2013-06-07 | 14 634,00 | |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2013-06-07 Dotyczy cześci nr: 0 Kody CPV: 712300009 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 14 634,00 zł Minimalna złożona oferta: 0,00 zł Ilość złożonych ofert: 0 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 0,00 zł Maksymalna złożona oferta: 0,00 zł | |||
ISBA Grupa Projektowa i Wojciech Barcik Wrocław | 2013-06-07 | 8 130,00 | |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2013-06-07 Dotyczy cześci nr: 0 Kody CPV: 712300009 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 8 130,00 zł Minimalna złożona oferta: 0,00 zł Ilość złożonych ofert: 0 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 0,00 zł Maksymalna złożona oferta: 0,00 zł |